建筑 承攬加工合同范例

建筑承攬加工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

乙方（以下簡稱“加工方”）：

鑒于甲方需對某項目進行建筑承攬加工，乙方具備相應(yīng)的加工能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行建筑承攬加工事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內(nèi)容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程工期：__________

二、加工范圍及要求

1.加工范圍：__________

2.加工材料：__________

3.加工質(zhì)量：__________

4.加工標(biāo)準(zhǔn)：__________

5.加工進度：__________

三、合同價款及支付方式

1.合同價款：__________

2.支付方式：__________

3.付款時間：__________

四、違約責(zé)任

1.承包方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向加工方支付__________元違約金。

2.加工方未按約定質(zhì)量、進度完成加工，每延誤一日，應(yīng)向承包方支付__________元違約金。

3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

五、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、合同生效及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

八、附件

1.本合同附件一：工程圖紙

2.本合同附件二：工程量清單

3.本合同附件三：加工材料清單

4.本合同附件四：工程進度表

5.本合同附件五：其他相關(guān)文件

特此說明。

甲方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________

乙方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“委托方”）：

乙方（以下簡稱“承攬方”）：

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

鑒于甲方需對某項目進行建筑承攬加工，乙方具備相應(yīng)的加工能力，為確保工程質(zhì)量和進度，甲方委托丙方作為監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督管理。三方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行建筑承攬加工事宜，以及丙方提供監(jiān)理服務(wù)，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程內(nèi)容：__________

4.工程規(guī)模：__________

5.工程工期：__________

二、承攬范圍及要求

1.承攬范圍：__________

2.承攬材料：__________

3.承攬質(zhì)量：__________

4.承攬標(biāo)準(zhǔn)：__________

5.承攬進度：__________

三、監(jiān)理范圍及要求

1.監(jiān)理范圍：__________

2.監(jiān)理內(nèi)容：__________

3.監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)：__________

4.監(jiān)理進度：__________

四、合同價款及支付方式

1.承攬合同價款：__________

2.監(jiān)理服務(wù)費：__________

3.支付方式：__________

4.付款時間：__________

五、委托方權(quán)利

1.委托方有權(quán)要求承攬方嚴(yán)格按照合同約定進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。

2.委托方有權(quán)要求監(jiān)理方對工程進行全程監(jiān)督管理，確保監(jiān)理工作質(zhì)量。

3.委托方有權(quán)對承攬方和監(jiān)理方的履約情況進行監(jiān)督和檢查。

4.委托方有權(quán)根據(jù)工程實際情況調(diào)整承攬范圍、進度和價款。

六、承攬方責(zé)任

1.承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進行施工，確保工程質(zhì)量和進度。

2.承攬方應(yīng)配合監(jiān)理方進行工程監(jiān)理工作，及時糾正施工過程中的質(zhì)量問題。

3.承攬方應(yīng)按約定時間完成工程，如因自身原因?qū)е卵诱`，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

七、監(jiān)理方責(zé)任

1.監(jiān)理方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進行工程監(jiān)理，確保監(jiān)理工作質(zhì)量。

2.監(jiān)理方應(yīng)定期向委托方報告工程進度和質(zhì)量情況。

3.監(jiān)理方應(yīng)配合委托方和承攬方解決施工過程中的問題。

八、違約責(zé)任

1.承攬方未按約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向委托方支付__________元違約金。

2.監(jiān)理方未按約定質(zhì)量、進度完成監(jiān)理工作，每延誤一日，應(yīng)向委托方支付__________元違約金。

3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

九、保密條款

1.承攬方和監(jiān)理方應(yīng)對工程信息、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)委托方同意，不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

十二、附件

1.本合同附件一：工程圖紙

2.本合同附件二：工程量清單

3.本合同附件三：加工材料清單

4.本合同附件四：工程進度表

5.本合同附件五：其他相關(guān)文件

十三、第三方介入的意義和目的

丙方作為監(jiān)理方介入，旨在確保工程質(zhì)量和進度，保障甲方的權(quán)益。通過監(jiān)理方的專業(yè)監(jiān)督，可以及時發(fā)現(xiàn)和糾正施工過程中的問題，降低工程風(fēng)險，提高工程效益。

十四、甲方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義

甲方作為委托方，擁有合同主導(dǎo)權(quán)，可以更好地保障自身權(quán)益。甲方有權(quán)調(diào)整承攬范圍、進度和價款，確保工程滿足自身需求。同時，甲方對承攬方和監(jiān)理方的履約情況進行監(jiān)督，有利于提高工程質(zhì)量和進度，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

特此說明。

甲方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________

乙方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________

丙方（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“施工單位”）：

甲方（以下簡稱“業(yè)主方”）：

丙方（以下簡稱“設(shè)計方”）：

鑒于乙方具備建筑承攬加工的能力，甲方擬委托乙方進行某項目的施工建設(shè)，為保障設(shè)計方案的合理性和施工質(zhì)量，甲方委托丙方作為設(shè)計方提供設(shè)計服務(wù)。三方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承接施工項目及丙方提供設(shè)計服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：__________

2.項目地點：__________

3.項目內(nèi)容：__________

4.項目規(guī)模：__________

5.項目工期：__________

二、施工范圍及要求

1.施工范圍：__________

2.施工材料：__________

3.施工質(zhì)量：__________

4.施工標(biāo)準(zhǔn)：__________

5.施工進度：__________

三、設(shè)計范圍及要求

1.設(shè)計范圍：__________

2.設(shè)計內(nèi)容：__________

3.設(shè)計質(zhì)量：__________

4.設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)：__________

5.設(shè)計進度：__________

四、合同價款及支付方式

1.施工合同價款：__________

2.設(shè)計服務(wù)費：__________

3.支付方式：__________

4.付款時間：__________

五、乙方權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工所需的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。

2.乙方有權(quán)要求丙方根據(jù)施工進度提供設(shè)計變更和調(diào)整服務(wù)。

3.乙方有權(quán)在施工過程中對設(shè)計方案的合理性和可行性提出建議。

4.乙方有權(quán)在施工過程中因設(shè)計原因?qū)е碌墓こ萄诱`向甲方提出索賠。

六、甲方責(zé)任

1.甲方應(yīng)按約定時間向乙方提供完整的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。

2.甲方應(yīng)配合乙方解決施工過程中因設(shè)計原因?qū)е碌膯栴}。

3.甲方應(yīng)按約定時間支付施工合同價款和設(shè)計服務(wù)費。

七、設(shè)計方責(zé)任

1.丙方應(yīng)按照合同約定提供設(shè)計服務(wù)，確保設(shè)計質(zhì)量符合要求。

2.丙方應(yīng)配合乙方在施工過程中的設(shè)計變更和調(diào)整。

3.丙方應(yīng)按約定時間完成設(shè)計工作，并確保設(shè)計進度與施工進度相匹配。

八、違約責(zé)任

1.甲方未按約定提供設(shè)計圖紙和技術(shù)資料，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

2.丙方未按約定完成設(shè)計工作，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__________元違約金。

3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

九、保密條款

1.乙方和丙方應(yīng)對項目信息、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效及終止

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。

十二、附件

1.本合同附件一：項目設(shè)計圖紙

2.本合同附件二：施工技術(shù)資料清單

3.本合同附件三：施工進度計劃

4.本合同附件四：設(shè)計變更和調(diào)整記錄

5.本合同附件五：其他相關(guān)文件

十三、乙方權(quán)益主導(dǎo)的目的和意義

乙方作為施工單位，擁有合同主導(dǎo)權(quán)，可以更好地保障自身權(quán)益。乙方有權(quán)要求甲方和設(shè)計方提供必要的支持和服務(wù)，確保施工質(zhì)量和進度。通過合同約定，乙方可以維護自身利益，避免因設(shè)計或甲方原因?qū)е碌膿p失。

十四、弱化甲方為主導(dǎo)的意義和目的

在乙方權(quán)益主導(dǎo)的合同模式下，甲方的作用主要是提供資金支持和項目需求