塑膠運動場地施工合同

塑膠運動場地施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方需要建設(shè)塑膠運動場地，乙方具有相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗，雙方經(jīng)協(xié)商一致，就塑膠運動場地施工事項達(dá)成如下合同：一、工程概況1.1工程名稱：__________塑膠運動場地施工項目1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________平方米1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________1.5工程工期：__________天二、甲方義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照合同約定提供施工場地，保證乙方施工順利進(jìn)行。2.2甲方應(yīng)提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。2.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)施工手續(xù)，包括但不限于施工許可證、安全許可證等。2.4甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更等問題給予及時解決。2.5甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款。三、乙方義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照合同約定的施工范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保施工安全。3.3乙方應(yīng)保證施工過程中對環(huán)境的影響降至最低，遵守環(huán)保法規(guī)。3.4乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工。3.5乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的問題及時與甲方溝通，共同解決。四、合同價格4.1雙方確認(rèn)，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2乙方報價包括但不限于材料費、人工費、機(jī)械使用費、管理費、利潤等。4.3乙方應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點向甲方提交工程進(jìn)度報告，甲方按照實際完成的工程量支付工程款。五、工期延誤5.1由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。5.2由于乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。六、質(zhì)量保修6.1乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量保修期對施工質(zhì)量進(jìn)行保修。6.2保修期內(nèi)，如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處理。6.3乙方對保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)所產(chǎn)生的費用，由乙方承擔(dān)。七、合同的解除和終止7.1在合同履行過程中，如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。7.2合同到期，雙方均未提出異議的，本合同自行終止。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方施工資質(zhì)證書復(fù)印件3.施工設(shè)計圖紙4.施工方案和施工計劃5.工程量清單6.材料合格證復(fù)印件7.施工安全措施方案8.環(huán)保審批文件9.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)10.付款憑證和進(jìn)度報告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程款提供的施工場地不符合要求未協(xié)助乙方辦理施工手續(xù)未及時解決設(shè)計變更問題2.乙方違約行為：未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工工期延誤施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題未及時修復(fù)3.違約行為認(rèn)定：依據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行認(rèn)定違約方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、修復(fù)質(zhì)量問題等三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負(fù)責(zé)提供施工場地、基礎(chǔ)設(shè)施和支付工程款等。2.乙方：指合同中的承攬方，負(fù)責(zé)完成施工、保證質(zhì)量和工期等。3.工程量清單：指明細(xì)列出工程所需各項材料、人工、機(jī)械使用等的清單。4.違約金：指一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。5.工期延誤：指合同約定的工期未能按時完成施工。6.質(zhì)量保修：指乙方對施工質(zhì)量在保修期內(nèi)進(jìn)行修復(fù)和保障。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更：及時與甲方溝通，達(dá)成一致意見根據(jù)變更情況進(jìn)行調(diào)整2.工期延誤：分析延誤原因，制定補救措施調(diào)整施工計劃和人員配置3.質(zhì)量問題：及時檢查和整改加強施工過程中的質(zhì)量控制4.合同爭議：友好協(xié)商解決如協(xié)商不成，依法向人民法院提起訴訟五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類學(xué)