建筑設計中止施工合同

建筑設計中止施工合同合同編號：__________甲方（全稱）：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________乙方（全稱）：__________地址：__________法定代表人：__________聯系電話：__________第一條中止施工范圍1.1本項目中止施工的范圍包括但不限于：__________1.2中止施工的原因是：__________第二條中止施工期限2.1本項目的中止施工期限自__________起，至__________日止。2.2中止施工期限內，乙方向甲方提供的服務包括但不限于：__________第三條中止施工期間的責任和義務3.1甲方應按約定支付乙方在中止施工期間提供的服務費用，具體金額及支付方式如下：（1）__________（2）__________（3）__________3.2乙方應在中止施工期間妥善保管甲方提供的項目相關資料，并確保資料的安全、完整。3.3中止施工期間，甲方如需要調整設計方案或恢復施工，應提前通知乙方，并按照雙方另行簽訂的補充協議執(zhí)行。第四條違約責任4.1甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________4.2乙方未按約定完成中止施工期間的服務內容的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________第五條爭議解決5.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本項目恢復施工或合同約定的其他終止條件滿足之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.建筑設計中止施工合同2.甲方（全稱）營業(yè)執(zhí)照復印件3.乙方（全稱）營業(yè)執(zhí)照復印件4.甲方法定代表人身份證明復印件5.乙方法定代表人身份證明復印件6.中止施工原因相關證明文件7.設計方案調整通知8.補充協議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付服務費用，認定違約行為。2.乙方未按約定完成中止施工期間的服務內容，認定違約行為。3.甲方未按約定時間通知乙方調整設計方案或恢復施工，認定違約行為。4.乙方未妥善保管甲方提供的項目相關資料，認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑設計中止施工合同：指甲方委托乙方承擔建筑設計工作，雙方約定在中止施工期間的相關權利和義務的合同。2.中止施工：指因特定原因，在一定期限內暫停施工活動。3.違約金：指一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時，應向對方支付的違約賠償金。4.法定代表人：指企業(yè)或其他組織的合法代表人士，具有代表權力和簽署合同的資格。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付服務費用：解決辦法：乙方應與甲方溝通協商，要求甲方按時支付服務費用；如協商無果，乙方可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.乙方未按約定完成中止施工期間的服務內容：解決辦法：甲方應與乙方溝通協商，要求乙方按照約定完成服務內容；如協商無果，甲方可依法向乙方所在地人民法院提起訴訟。3.甲方未按約定時間通知乙方調整設計方案或恢復施工：解決辦法：乙方應與甲方溝通協商，要求甲方按時通知調整設計方案或恢復施工；如協商無果，乙方可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。4.乙方未妥善保管甲方提供的項目相關資料：解決辦法：甲方應與乙方溝通協商，要求乙方妥善保管資料；如協商無果，甲方可依法向乙方所在地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方委托乙方進行建筑設計，因特定原因