二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識-二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》黑鉆押題2130

二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識-二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》黑鉆押題2130單選題（共60題，共60分）(1.)總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問（江南博哥）題。建設(shè)單位要求乙賠償。下列責任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是()。A.乙與建設(shè)單位無直接合同關(guān)系，建設(shè)單位應(yīng)要求甲賠償B.若甲已全部賠償建設(shè)單位損失，則建設(shè)單位無權(quán)再向乙要求賠償C.該質(zhì)量問題是乙造成的，與甲無關(guān)D.對該質(zhì)量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償額的50％正確答案：B參考解析：總承包單位與分包單位對分包工程的質(zhì)量承擔連帶責任。(2.)資質(zhì)許可機關(guān)的上級機關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是()A.企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B.資質(zhì)許可機關(guān)超越法定職權(quán)作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C.企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D.企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的正確答案：B參考解析：本題考查的是施工企業(yè)資質(zhì)證書的申請、延續(xù)和變更。有下列情形之一的，資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)：（1）資質(zhì)許可機關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守準予資質(zhì)許可的；（2）超越法定職權(quán)準予資質(zhì)許可的；（3）違反法定程序準予資質(zhì)許可的；（4）對不符合資質(zhì)標準條件的申請企業(yè)準予資質(zhì)許可的；（5）依法可以撤銷資質(zhì)許可的其他情形。(3.)下列法人中，屬于特別法人的是()。A.基金會法人B.事業(yè)單位法人C.社會團體法人D.機關(guān)法人正確答案：D參考解析：選項A、B、C均屬于非營利法人，非營利法人包括事業(yè)單位、社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等。機關(guān)法人、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法人、城鎮(zhèn)農(nóng)村的合作經(jīng)濟組織法人、基層群眾性自治組織法人，為特別法人。(4.)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，工程監(jiān)理單位的安全責任包括()。A.編制基坑支護專項施工方案B.及時提出預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施和建議C.審查施工組織設(shè)計是否符合工程建設(shè)強制性標準D.依法實施拆除工程備案正確答案：C參考解析：C正確，監(jiān)理單位的安全責任：（1）工程監(jiān)理單位應(yīng)當審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案是否符合工程建設(shè)強制性標準（2）工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患時1）一般情況：應(yīng)當要求施工單位整改；2）情況嚴重：應(yīng)當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設(shè)單位。3）施工單位拒不整改或者不停止施工的，應(yīng)當及時向有關(guān)主管部門報告（3）工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準實施監(jiān)理。(5.)下列不屬于建設(shè)工程糾紛仲裁解決的特點的是()。A.專業(yè)性B.保密性C.二審終審制D.裁決的終局性正確答案：C參考解析：仲裁是一裁終局，訴訟是兩審終審，仲裁及仲裁基本特點：（1）自愿性（2）專業(yè)性（3）獨立性（4）保密性（5）快捷性（6）域外執(zhí)行力(6.)關(guān)于抵押的說法，正確的是()。A.抵押人沒有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值不變B.轉(zhuǎn)讓抵押物的價款只能提前清償債務(wù)C.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍D.抵押權(quán)可以與其擔保的債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓正確答案：C參考解析：A選項，抵押人有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值；B選項，抵押人經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押財產(chǎn)的，應(yīng)當將轉(zhuǎn)讓所得的價款向抵押權(quán)人提前清償債務(wù)或者提存；D選項，抵押權(quán)不得與債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓。(7.)某施工合同約定由施工單位負責采購材料，合同履行過程中，由于材料供應(yīng)商違約而沒有按期供貨，導(dǎo)致施工沒有按期完成。此時應(yīng)當由()追究違約責任。A.建設(shè)單位直接向材料供應(yīng)商B.建設(shè)單位向施工單位追究責任，施工單位向材料供應(yīng)商C.建設(shè)單位向施工單位追究責任，施工單位向項目經(jīng)理D.建設(shè)單位不追究施工單位的責任，施工單位應(yīng)向材料供應(yīng)商正確答案：B參考解析：B正確，考察債的相對性，向合同相對方索要賠償。(8.)根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》的規(guī)定，以下錯誤的是()。A.非國有資金投資的建筑工程招標的，應(yīng)當設(shè)有最高投標限價B.招標人設(shè)有最高投標限價的，應(yīng)當在招標時公布最高投標限價或者最高投標限價的計算方法C.全部使用國有資金投資的建筑工程，應(yīng)當采用工程量清單計價D.非國有資金投資的建筑工程，鼓勵采用工程量清單計價正確答案：A參考解析：A錯誤，非國有資金投資的建筑工程招標的，可以設(shè)有最高投標限價或者招標標底。(9.)甲施工企業(yè)在銀行辦理投標保函，銀行要求甲提供反擔保。則甲不能夠進行質(zhì)押的是()。A.匯票B.流通股C.房屋產(chǎn)權(quán)D.知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)正確答案：C參考解析：ABD選項，都能夠進行質(zhì)押?？梢再|(zhì)押的權(quán)利包括：匯票、本票、支票；（2）債券、存款單；（3）倉單、提單；（4）可以轉(zhuǎn)讓的基金份額、股權(quán)；（5）可以轉(zhuǎn)讓的注冊商標專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)；（6）現(xiàn)有的以及將有的應(yīng)收賬款；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定可以出質(zhì)的其他財產(chǎn)權(quán)利。(10.)下列知識產(chǎn)權(quán)保護期說法，正確的是()。A.外觀設(shè)計專利保護期為10年，從申請日起算B.商標的保護期為核準注冊之日起15年C.著作權(quán)保護期為自然人死后50年D.發(fā)明專利的保護期限長于外觀設(shè)計專利的保護期限正確答案：D參考解析：A錯誤，外觀設(shè)計專利保護期為15年，從申請日起算。B錯誤，商標的保護期為核準注冊之日起10年。C錯誤，著作權(quán)保護期自然人作品為自然人終生加死后50年。D正確，發(fā)明專利20年長于外觀設(shè)計專利15年。(11.)關(guān)于法的效力層級，下列表述中錯誤的是()。A.憲法至上B.同一部門制定的新法優(yōu)于舊法C.同一部門制定的特別法優(yōu)于一般法D.新的一般和舊的特別沖突時由全國人大常委會裁決正確答案：D參考解析：新的一般和舊的特別沖突時，誰制定誰裁決。(12.)關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是()。A.合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預(yù)見的、不屬于商業(yè)風險的重大變化，受不利影響的當事人只能與對方重新協(xié)商B.合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更C.工程變更必將導(dǎo)致合同變更D.合同非實質(zhì)性條款的變更無須當事人雙方協(xié)商一致正確答案：B參考解析：A錯誤，合同成立后，合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了當事人在訂立合同時無法預(yù)見的、不屬于商業(yè)風險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于當事人一方明顯不公平的，受不利影響的當事人可以與對方重新協(xié)商。在合理期限內(nèi)協(xié)商不成的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者解除合同。B正確，約定不明的，推定為未變更。C錯誤，工程變更不一定會導(dǎo)致合同變更。D錯誤，合同變更需當事人協(xié)商一致。(13.)建設(shè)項目施工過程中發(fā)現(xiàn)地下古墓，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，一般應(yīng)在不超過()小時趕赴工地現(xiàn)場。A.24B.12C.36D.48正確答案：A參考解析：在進行建設(shè)工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)當保護現(xiàn)場，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應(yīng)當在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出處理意見。(14.)貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以()。A.留置貨物B.要求賠償C.解除合同D.拒絕運輸正確答案：D參考解析：本題考查的是運輸合同的法律規(guī)定。托運人應(yīng)當按照約定的方式包裝貨物。托運人違反包裝的規(guī)定的，承運人可以拒絕運輸。(15.)關(guān)于民事訴訟一審程序，下列說法正確的是()。A.應(yīng)當以口頭起訴為原則，書面起訴為例外B.公開審理是人民法院審理案件的一項基本原則C.普通程序的審判組織應(yīng)當采用獨任制D.原告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，可以缺席判決正確答案：B參考解析：A項錯誤，應(yīng)當以書面起訴為原則，口頭起訴為例外。C項錯誤，普通程序的審判組織應(yīng)當采用合議制。D項錯誤，被告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。(16.)2019年1月15日，某建設(shè)單位為其工程領(lǐng)取了施工許可證，因未能按期開工，建設(shè)單位于2019年3月10日、5月10日兩次向發(fā)證機關(guān)報告了工程準備的進展情況，直到2019年7月1日開工建設(shè)。關(guān)于該工程施工許可證的說法，正確的是()。A.該工程施工許可證應(yīng)報發(fā)證機關(guān)核驗B.延期開工未超過6個月，施工許可證繼續(xù)有效C.應(yīng)當在2019年4月15日前申請延期D.不能按時開工，應(yīng)當在1個月內(nèi)報告正確答案：C參考解析：建設(shè)單位應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工，因故不能按期開工的，應(yīng)當向發(fā)證機關(guān)申

請延期。本題中1月15號領(lǐng)取到了施工許可證，則應(yīng)在4月15日前進行開工，4月15日未申請延期，

則施工許可證廢止，7月1號開工建設(shè)時應(yīng)重新申領(lǐng)施工許可證。(17.)關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是()。A.用工單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立2年以上固定期限勞動合同B.勞務(wù)派遣使勞動者的聘用與使用分離C.被派遣勞動者在無工作期間，其所屬勞務(wù)派遣公司不再向其支付工資D.被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害，用工單位應(yīng)當依法申請工傷認定正確答案：B參考解析：A項錯誤，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與被派遣勞動者訂立2年以上固定期限勞動合同。C項錯誤，被派

遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。

D項錯誤，被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當依法申請工傷認定，用工

單位應(yīng)當協(xié)助工傷認定的調(diào)查核實工作。(18.)根據(jù)《必須招標的工程項目規(guī)定》，必須招標范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目，不屬于必須進行招標的是()。A.重要設(shè)備采購的單項合同估算價為人民幣250萬B.材料采購的單項合同估算價為人民幣180萬C.施工單項合同估算價為人民幣500萬D.設(shè)計合同估算價為120萬元正確答案：B參考解析：施工單項合同估算價在400萬以上，重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬以

上，勘察設(shè)計監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬以上必須招標。(19.)設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金4萬元，合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備。則采購人能獲得法院支持的最高請求額是()萬元。A.9B.10C.8D.5正確答案：A參考解析：A正確，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。即違約金5萬+交付定金4萬=9萬元。(20.)根據(jù)《政府采購法實施條例》規(guī)定，政府采購依法不進行招標的，能夠選擇的采購方式是()。A.詢價B.多項來源采購C.競爭性談判D.內(nèi)部選定正確答案：C參考解析：《中華人民共和國政府采購法實施條例》規(guī)定，政府采購工程依法不進行招標的，應(yīng)當依照政府采購法和本條例規(guī)定的競爭性談判或者單一來源采購方式采購。(21.)以下關(guān)于無權(quán)代理的說法中，正確的是()。A.被代理人不予追認的，對被代理人不發(fā)生效力B.相對人可以催告被代理人自收到通知之日起60日內(nèi)予以追認C.追認期限內(nèi)，被代理人未作表示的，視為默認D.行為人實施的行為被追認前，被代理人有撤銷的權(quán)利正確答案：A參考解析：B選項錯誤，相對人可以催告被代理人自收到通知之日起30日內(nèi)予以追認。C選項錯誤，被代理人未作表示的，視為拒絕追認。D選項錯誤，行為人實施的行為被追認前，善意相對人有撤銷的權(quán)利。(22.)關(guān)于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是()。A.投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件B.招標人收取的投標保證金，應(yīng)當自收到投標人撤回通知之日起10日內(nèi)退還C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應(yīng)當退還投標保證金D.投標人撤回已提交的投標文件，應(yīng)當在投標截止時間前通知招標人正確答案：D參考解析：A項錯誤，投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交

的投標文件，并書面通知招標人。B項錯誤，投標人撤回已提交的投標文件，招標人已收取投標保證金的，

應(yīng)當自收到投標人書面撤回通知之日起5日內(nèi)退還。C項錯誤，投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標

人可以不退還投標保證金。(23.)小王擁有市政和公路兩個專業(yè)，則每一注冊有效期內(nèi)，應(yīng)當參加繼續(xù)教育的學時不少于()。A.120B.150C.180D.200正確答案：C參考解析：注冊一個專業(yè)的建造師在每一注冊有效期內(nèi)應(yīng)參加繼續(xù)教育不少于120學時，其中必修課60學時，選修課60學時。注冊兩個及以上專業(yè)的，每增加一個專業(yè)還應(yīng)參加所增加專業(yè)60學時的繼續(xù)教育，其中必修課30學時，選修課30學時。(24.)下列選項中，屬于不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)的是()。A.16歲的男孩所作的與其年齡、智力狀況相當?shù)淖C言B.通過違法手段獲取的真實證據(jù)C.存有疑點的視聽資料、電子數(shù)據(jù)D.與書證原件核對無誤的復(fù)印件正確答案：C參考解析：不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)（1）當事人的陳述；（2）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所作的與其年齡、智力狀況或者精神健康狀況不相當?shù)淖C言；（3）與一方當事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人陳述的證言；（4）存有疑點的視聽資料、電子數(shù)據(jù)；（5）無法與原件、原物核對的復(fù)制件、復(fù)制品。(25.)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)施安裝完畢后，應(yīng)當由()，并出具合格證明。A.安裝單位自檢合格B.建設(shè)單位檢查驗收C.建設(shè)行政主管部門檢查驗收D.監(jiān)理單位檢查驗收正確答案：A參考解析：安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施，應(yīng)當編制拆裝方案、制定

安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。

安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續(xù)并

簽字。(26.)關(guān)于仲裁協(xié)議效力的說法，正確的是()。A.仲裁協(xié)議獨立存在，不受合同變更、撤銷、終止、無效等的影響B(tài).口頭的仲裁協(xié)議對當事人同樣有法律約束力C.仲裁協(xié)議并不排除法院的司法管轄權(quán)D.當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當請求仲裁委員會作出決定正確答案：A(27.)下列關(guān)于法人的說法，正確是()。A.法人以其登記所在地為住所B.法人以其主要財產(chǎn)獨立承擔民事責任C.法人章程對法定代表人代表權(quán)的限制，不得對抗善意相對人D.法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，法人承擔民事責任后，不可以向有過錯的法定代表人追償正確答案：C參考解析：A項錯誤，法人以其主要辦事機構(gòu)所在地為住所。B項錯誤，法人應(yīng)以其全部財產(chǎn)獨立承擔民事

責任。D項錯誤，法定代表人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，法人承擔民事責任后，可以向有過錯的法定代

表人追償。(28.)根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，事故發(fā)生后，說法正確的是()。A.單位負責人接到報告后，應(yīng)當于2小時內(nèi)向有關(guān)部門報告B.單位負責人應(yīng)當向單位所在地的有關(guān)部門報告C.事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當在1小時內(nèi)向本單位負責人報告D.情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以立即向有關(guān)部門越級報告正確答案：D參考解析：AB選項,單位負責人接到報告后，應(yīng)當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。C選項，事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即向本單位負責人報告，情況緊急的可直接向有關(guān)部門報告。(29.)下列事項中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責的是()。A.查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟損失B.追究責任人的法律責任C.提交事故調(diào)查報告D.提出對受傷人員的賠償方案正確答案：C參考解析：C正確，施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責：（1）查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失；（2）認定事故的性質(zhì)和事故責任；（3）提出對事故責任者的處理建議；（4）總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施；（5）提交事故調(diào)查報告。(30.)以下不屬于專職安全生產(chǎn)管理人員分類的是()。A.機械B.機電C.土建D.綜合正確答案：B參考解析：專職安全生產(chǎn)管理人員分為機械、土建、綜合三類。(31.)關(guān)于編制招標文件及標底，下列說法正確的是()。A.招標文件應(yīng)當包括所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款B.招標人應(yīng)當自收到異議之日起5日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，應(yīng)當繼續(xù)招標投標活動C.招標人澄清資格預(yù)審文件，應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少15日前D.依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于15日正確答案：A參考解析：B項錯誤，招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，應(yīng)當暫停招標投標活動。C項錯誤，招標人澄清或者修改資格預(yù)審文件，應(yīng)當在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少3日前；以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件的潛在投標人。D項錯誤，依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。(32.)甲施工企業(yè)與乙水泥廠簽訂水泥供應(yīng)合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能按時供應(yīng)水泥。由于甲施工企業(yè)沒有采取適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于擴大的損失應(yīng)該由()。A.乙水泥廠承擔B.雙方連帶責任C.雙方按比例承擔D.甲施工企業(yè)承擔正確答案：D參考解析：當事人一方違約后，對方應(yīng)當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，

不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。(33.)關(guān)于施工中發(fā)現(xiàn)文物的報告和保護的說法，正確的是()。A.發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當在12小時內(nèi)報告當?shù)匚奈镄姓块TB.文物行政部門接到報告后，應(yīng)當在48小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場C.文物行政部門應(yīng)當在10日內(nèi)提出處理意見D.任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)當保護現(xiàn)場正確答案：D參考解析：在進行建設(shè)工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應(yīng)當保護現(xiàn)場，立即報告當?shù)?/p>

文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應(yīng)當在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，并在7日內(nèi)提出

處理意見。(34.)關(guān)于擔保合同的說法，正確的是()。A.保證合同的雙方當事人是保證人與債權(quán)人B.第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔保時，不得要求債務(wù)人提供反擔保C.主合同的效力不影響擔保合同的效力D.擔保合同被確認無效后，擔保人不承擔民事責任正確答案：A參考解析：B項錯誤，第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔保時，可以要求債務(wù)人提供反擔保。C項錯誤，擔保

合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。擔保合同另有約定的，按照約定。(35.)下列選項中，做法正確的是()。A.專業(yè)承包企業(yè)將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包企業(yè)完成B.施工總承包企業(yè)直接將工程分包給分包單位C.專業(yè)承包企業(yè)將自己所有的工程轉(zhuǎn)包給其他企業(yè)D.勞務(wù)作業(yè)分包單位將勞務(wù)作業(yè)分包給其他勞務(wù)作業(yè)單位正確答案：A參考解析：B項錯誤，工程分包需要建設(shè)單位認可或總承包合同約定。C項錯誤，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人。D項錯誤，《建筑法》規(guī)定，禁止分包單位將其承包的工程再分包。(36.)關(guān)于工程標準的分類，下列說法正確的是()。A.國家標準都是強制性標準B.行業(yè)標準、地方標準分為強制性標準、推薦性標準C.強制性標準必須執(zhí)行D.國家對于推薦性標準的采用，沒有要求正確答案：C參考解析：A錯誤，國家標準分為強制性標準、推薦性標準。B錯誤，行業(yè)標準、地方標準是推薦性標準。D錯誤，國家鼓勵采用推薦性標準。(37.)關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)證書的申請和延續(xù)的說法，正確的是()。A.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前6個月，企業(yè)應(yīng)當向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請B.住建部對其負責審批的所有建筑企業(yè)資質(zhì)實行告知承諾審批C.建筑企業(yè)只能申請一項建筑企業(yè)資質(zhì)D.企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當申請最低等級資質(zhì)正確答案：D參考解析：A項錯誤，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前3個月，企業(yè)應(yīng)當向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請；

B項錯誤，住建部門負責審批的建筑工程、市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)實行告知承諾審批。C、D項錯誤，建筑業(yè)企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)；企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當申請最低等

級資質(zhì)。(38.)甲公司把A、B兩棟樓的建設(shè)工程發(fā)包給乙公司施工，乙公司私下把B樓的施工任務(wù)轉(zhuǎn)包給丙公司，丙公司又把B樓的外裝修工程分包給丁施工隊完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工隊沒有拿到工程款，準備起訴。下面的說法中，正確的是()。A.丁施工隊不是B樓外裝修工程的實際施工人B.甲公司沒把工程款給實際施工人，應(yīng)當承擔還款責任C.丁施工隊可以起訴丙公司、乙公司及甲公司D.丁施工隊只可以起訴丙公司正確答案：C參考解析：C正確，實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，法院應(yīng)當追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人，發(fā)包人只在欠付工程價款的范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任。(39.)下列不屬于民事訴訟當事人的是()。A.原告B.被告C.共同訴訟人D.證人正確答案：D參考解析：民事訴訟的當事人為：原告和被告、共同訴訟人、第三人。(40.)以下屬于民事責任承擔方式的是()。A.警告B.罰款C.罰金D.賠償損失正確答案：D參考解析：AB屬于行政責任，C屬于刑事責任。(41.)以下關(guān)于帶班制度的說法中正確的是()。A.建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的80%B.項目負責人每月帶班生產(chǎn)時間不得少于本月施工時間的80%C.項目負責人因其他事務(wù)需離開施工現(xiàn)場時，應(yīng)向施工企業(yè)請假，經(jīng)批準后方可離開D.施工企業(yè)負責人必須在危大工程施工期間現(xiàn)場帶班正確答案：B參考解析：A選項錯誤，建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%。C選項錯誤，項目負責人因其他事務(wù)需離開施工現(xiàn)場時，應(yīng)向建設(shè)單位請假，經(jīng)批準后方可離開。D選項錯誤，施工單位項目經(jīng)理是危大工程安全管控第一責任人，必須在危大工程施工期間現(xiàn)場帶班，超過一定規(guī)模的危大工程施工時，施工單位負責人應(yīng)當帶班檢查。(42.)關(guān)于建筑施工企業(yè)應(yīng)急救援說法正確的是()。A.所有建筑施工單位應(yīng)當建立應(yīng)急救援隊伍B.建筑施工單位應(yīng)當建立應(yīng)急值班制度，配備應(yīng)急值班人員C.建筑施工單位至少每1年組織1次事故應(yīng)急救援預(yù)案演練D.分包單位不需要建立應(yīng)急組織正確答案：B(43.)某建設(shè)工程在施工過程中發(fā)生一起安全事故，導(dǎo)致5人死亡，20人重傷，直接經(jīng)濟損失5,000萬元，則此次事故為()。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故正確答案：C參考解析：重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。(44.)關(guān)于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。A.紀念建筑物屬于國家所有B.近代現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有C.石刻屬于國家所有D.古文化遺址屬于國家所有正確答案：D參考解析：ABC選項說法不完整。國家指定保護的紀念建筑物、古建筑、石刻、壁畫、近代現(xiàn)代代表性建筑等不可移動文物，除國家另有規(guī)定的以外，屬于國家所有。(45.)下列行為中，屬于招標人違法行為的有()。A.招標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同B.投標人未就投標價格等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判C.招標人強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標的D.招標人對潛在投標人的名稱數(shù)量進行保密正確答案：C參考解析：招標人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視待遇的，強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標的，或者限制投標人之間競爭的，責令改正，可以處1萬元以上5萬元以下的罰款。(46.)關(guān)于勞動保護的說法，正確的是()。A.不得安排女職工從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動B.禁止用人單位招用未成年工C.用人單位可以安排17歲的周某擔任倉庫管理員D.用人單位不得安排懷孕6個月以上的女職工從事夜班勞動正確答案：C參考解析：A項錯誤，不得安排女職工從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動。B項錯誤，用人單位不

得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

用人單位應(yīng)對未成年工定期進行健康檢查。D項錯誤，懷孕七個月以上的職工，不得安排加班和上夜班。(47.)有關(guān)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，說法正確的是()。A.施工企業(yè)新員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)不少于20學時B.作業(yè)人員在同一施工現(xiàn)場更換崗位的，可以不再進行專門的安全教育培訓(xùn)C.施工企業(yè)對被派遣勞動者應(yīng)當進行崗位安全操作規(guī)程和技能培訓(xùn)D.高危崗位新職工安全培訓(xùn)合格后，應(yīng)實習至少1個月才能獨立上崗正確答案：C參考解析：A選項，建筑企業(yè)要對新職工進行至少32學時的安全培訓(xùn)，每年進行至少20學時的再培訓(xùn)；B選項，作業(yè)人員進入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應(yīng)當接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；D選項，至少2個月。(48.)以下關(guān)于施工單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的說法中正確的是()。A.施工單位應(yīng)當對管理人員和作業(yè)人員每半年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)B.建筑企業(yè)要對新職工進行至少20學時的安全培訓(xùn)，每年進行至少32學時的再培訓(xùn)C.高危企業(yè)新職工安全培訓(xùn)合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習至少2年后方可獨立上崗D.施工單位在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當對作業(yè)人員進行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)正確答案：D參考解析：A選項錯誤，施工單位應(yīng)當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。B選項錯誤，建筑企業(yè)要對新職工進行至少32學時的安全培訓(xùn)，每年進行至少20學時的再培訓(xùn)。新版習題，考前押題，，更多考生做題筆記分享，，C選項錯誤，高危企業(yè)新職工安全培訓(xùn)合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習至少2個月后方可獨立上崗。(49.)下列安全事故中，屬于重大事故的是()。A.3人死亡，10人重傷，直接經(jīng)濟損失2000萬元B.12人死亡，直接經(jīng)濟損失960萬元C.36人死亡，50人重傷，直接經(jīng)濟損失6000萬元D.2人死亡，100人重傷，直接經(jīng)濟損失1.2億元正確答案：B參考解析：B正確，重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重傷，或5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失。A選項，較大事故；CD選項，特別重大事故。(50.)某公司與李某協(xié)商解除勞動合同，李某在該企業(yè)工作了1年5個月，在解除合同前12個月李某月平均工資為10500元，當?shù)厣弦荒甓嚷毠ぴ缕骄べY是3000元。根據(jù)《勞動合同法》，該企業(yè)應(yīng)當給予李某經(jīng)濟補償()。A.9000元B.13500元C.27000元D.31500元正確答案：B參考解析：經(jīng)濟補償?shù)臉藴剩磩趧诱咴诒締挝还ぷ鞯哪晗?，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設(shè)區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資3倍的，向其支付經(jīng)濟補償?shù)臉藴拾绰毠ぴ缕骄べY3倍的數(shù)額支付，3000*3*1.5=13500元。(51.)關(guān)于建筑節(jié)能的規(guī)定，下列說法正確的是()。A.不符合強制性節(jié)能標準的項目，經(jīng)縣級以上環(huán)境保護主管部門批準方可開工建設(shè)B.國家限制進口或者禁止進口能源消耗高的技術(shù)、材料和設(shè)備C.要求臨時設(shè)施占地面積有效利用率大于70%D.應(yīng)對深基坑施工方案進行優(yōu)化，增加土方開挖和回填量正確答案：B參考解析：A項錯誤，不符合強制性節(jié)能標準的項目，建設(shè)單位不得開工建設(shè)。B項錯誤，要求臨時設(shè)施占地面積有效利用率大于90%。D項錯誤，應(yīng)對深基坑施工方案進行優(yōu)化，減少土方開挖和回填量，最大限度地減少對土地的擾動，保護周邊自然生態(tài)環(huán)境。(52.)甲與乙訂立了一份10萬元的水泥購銷合同，雙方約定定金為1.5萬元，乙實際向甲支付定金3萬元；雙方約定違約金2.5萬元。甲因?qū)⑺噘u給丙而無法向乙交付，給乙造成損失1.5萬元。后乙向法院提起訴訟，能獲得法院支持的最高金額為()。A.6萬B.4.5萬C.4萬D.5.5萬正確答案：D(53.)某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內(nèi)，結(jié)清所有工程款。2017年9月日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業(yè)將工程移交建設(shè)單位，之后建設(shè)單位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企業(yè)將建設(shè)單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日為()。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日正確答案：D參考解析：利息起算日為應(yīng)付款之日，當事人對應(yīng)付款時間有約定的按照合同約定。(54.)下列建設(shè)工程合同中，屬于無效合同的是()。A.發(fā)包人脅迫施工企業(yè)訂立的合同B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同C.供應(yīng)商欺詐施工單位訂立的采購合同D.施工企業(yè)與發(fā)包人訂立的重大誤解合同正確答案：B(55.)以下關(guān)于著作權(quán)的說法中正確的是()。A.招標文件、投標文件屬于一般職務(wù)作品B.委托作品未約定著作權(quán)歸屬的，著作權(quán)屬于委托人C.作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護作品完整權(quán)的保護期，為作者終生及其死后50年D.一般情況下，職務(wù)作品的著作權(quán)由作者享有，但法人或者其他組織有權(quán)在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用正確答案：D參考解析：招標文件、投標文件，往往是單位作品。受委托創(chuàng)作的作品，著作權(quán)的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權(quán)屬于受托人。作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護作品完整權(quán)的保護期不受限制。(56.)按照合同約定，2012年1月1日發(fā)包方應(yīng)該向承包方支付工程款，但沒有支付。2014年月1日至6月30日之間，當?shù)匕l(fā)生了特大洪水，導(dǎo)致承包方不能行使請求權(quán)。則在此期間()。A.訴訟時效中止B.訴訟時效中斷C.訴訟時效不中止D.訴訟時效終止正確答案：C參考解析：C正確，普通訴訟時效3年；中止發(fā)生時間：訴訟時效期間的最后6個月；事由：不可控力或其他障礙。本題發(fā)生不可抗力的時間不在時效期間的最后的6個月，所以不會中止。(57.)下列選項中，不屬于人民調(diào)解基本原則的是()。A.不告不理原則B.當事人自愿原則C.合法原則D.當事人平等原則正確答案：A參考解析：人民調(diào)解的基本原則是：（1）當事人自愿原則；（2）當事人平等原則；（3）合法原則；（4）尊重當事人權(quán)利原則。(58.)關(guān)于行政訴訟主要特征的表述中，正確的是()。A.行政訴訟可以解決行政機關(guān)與行政機關(guān)之間的糾紛B.行政訴訟具有監(jiān)督行政機關(guān)依法行政的功能C.行政訴訟既審查行政行為的合法性，也審查其適當性D.對行政訴訟不服的，當事人可以依法提起行政復(fù)議正確答案：B(59.)關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的說法，不正確的有()。A.行政機關(guān)違法集資、征收財物、攤派費用的可以申請行政復(fù)議、行政訴訟B.行政機關(guān)針對信訪事項作出的登記，不可申請行政訴訟C.申請行政復(fù)議應(yīng)當書面提出申請，不可以口頭申請D.可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議，也可以向上一級主管部門申請行政復(fù)議正確答案：C參考解析：A正確，行政機關(guān)違法集資、征收財物、攤派費用的可以申請行政復(fù)議、行政訴訟。B正確，下列行為不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍：（1）公安、國家安全等機關(guān)依照刑事訴訟法的明確授權(quán)實施的行為；（2）調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行；（3）行政指導(dǎo)行為；（4）駁回當事人對行政行為提起申訴的重復(fù)處理行為；（5）行政機關(guān)作出的不產(chǎn)生外部法律效力的行為；（6）行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為；（7）行政機關(guān)根據(jù)人民法院的生效裁判、協(xié)助執(zhí)行通知書作出的執(zhí)行行為，但行政機關(guān)擴大執(zhí)行范圍或采取違法方式實施的除外；（8）上級行政機關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機關(guān)作出的聽取報告、執(zhí)法檢查、督促履責等行為；（9）行政機關(guān)針對信訪事項作出的登記、受理、交辦、轉(zhuǎn)送、復(fù)查、復(fù)核意見等行為；（10）對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為。C錯誤，當事人申請行政復(fù)議可以書面提出申請，也可以口頭申請。D正確，行政復(fù)議的申請，可以向該部門的本級人民政府申請行政復(fù)議，也可以向上一級主管部門申請行政復(fù)議。(60.)關(guān)于行政訴訟的法院管轄、起訴和受理的說法，正確的有()。A.原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的，由最先立案的人民法院管轄B.人民法院審理行政賠償案件不適用調(diào)解C.涉及商業(yè)秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理D.行政訴訟堅持“誰主張誰舉證”原則正確答案：A參考解析：A正確，原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的，由最先立案的人民法院管轄。B錯誤，人民法院審理行政案件不適用調(diào)解，但是，行政賠償、補償以及行政機關(guān)行使法律、法規(guī)規(guī)定的自由裁量權(quán)的案件可以調(diào)解。C錯誤，涉及商業(yè)秘密的行政訴訟案件當事人申請不得公開審理，可以不公開審理。D錯誤，在行政訴訟中，被告對其作出的具體行政行為負有舉證責任。多選題（共20題，共20分）(61.)根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)單位在申領(lǐng)施工許可證之前，必須按照有關(guān)規(guī)定辦理完成()。A.開工報告手續(xù)B.監(jiān)理單位的委托手續(xù)C.保證安全施工措施的審查D.工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)E.施工圖設(shè)計文件的審查正確答案：C、E參考解析：《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規(guī)定，建設(shè)單位申請領(lǐng)取施工許可證，應(yīng)當具備下列條件，并提交相應(yīng)的證明文件：（1）依法應(yīng)當辦理用地批準手續(xù)的，已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；（2）在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證；（3）施工場地已經(jīng)基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；（4）已經(jīng)確定施工企業(yè)；（5）有滿足施工需要的技術(shù)資料，施工圖設(shè)計文件已按規(guī)定審查合格：（6）有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施；（7）建設(shè)資金已經(jīng)落實，建設(shè)單位應(yīng)當提供建設(shè)資金已經(jīng)落實承諾書；（8）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。建設(shè)單位在開工前，應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)可以與施工許可證或者開工報告合并辦理。(62.)關(guān)于工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的有()。A.建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人享有其承建工程拍賣所得價款的優(yōu)先受償權(quán)B.建設(shè)工程質(zhì)量不合格，承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院仍?yīng)予以支持C.承包人建設(shè)工程價款優(yōu)先受償?shù)姆秶话ㄓ馄谥Ц督ㄔO(shè)工程價款的利息、違約金、損害賠償金D.承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為6個月，自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起算E.發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，但損害實際施工人利益的，該約定無效正確答案：A、C、E參考解析：A正確，建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持。B錯誤，未竣工的建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價款就其承建工程部分折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持。C正確，承包人就逾期支付建設(shè)工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償?shù)?，人民法院不予支持。D錯誤，承包人行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的期限為6個月，自發(fā)包人應(yīng)當給付建設(shè)工程價款之日起算。E正確，發(fā)包人與承包人約定放棄或者限制建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，損害建筑工人利益，發(fā)包人根據(jù)該約定主張承包人不享有建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的，人民法院不予支持。(63.)施工合同中對應(yīng)付款時間約定不明時，關(guān)于付款起算時間的說法，正確的有()。A.工程已實際交付的，為交付之日B.工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日C.工程已交付，施工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日D.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日E.工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日正確答案：A、B、E參考解析：知識點：工程施工合同管理。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：（1）建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日；（2）建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；（3）建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當事人起訴之日(64.)根據(jù)《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，對規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項目達到規(guī)定標準之一的，必須進行招標。下列屬于規(guī)定標準的有()。A.勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上B.施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上C.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上D.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上E.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上正確答案：A、B、E參考解析：必須招標項目的規(guī)模標準：（1）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。（4）同一項目中可以合并進行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。(65.)關(guān)于行政復(fù)議的特點，說法正確的是()。A.行政復(fù)議解決行政糾紛，也可以解決其他民事爭議B.當事人對行政機關(guān)的行政復(fù)議決定不服時,不可以再提起行政訴訟C.行政復(fù)議以書面審查為主,以調(diào)解為原則D.行政復(fù)議決定作出后，即具有法律效力E.提出行政復(fù)議的，必須要是認為合法權(quán)益被行政機關(guān)行使職權(quán)侵犯的公民、法人和其他組織正確答案：D、E參考解析：A錯誤，行政復(fù)議只解決行政糾紛而不包括解決民事或其他爭議；B錯誤，當事人對復(fù)議決定不服時,除復(fù)議決定為最終裁決的，仍可以按《行政訴訟法》的規(guī)定，向人民法院提起訴訟；C錯誤，行政復(fù)議以書面審查為主,以不調(diào)解為原則。(66.)下列哪項屬于有效民事行為所必須的條件()。A.行為人具有相應(yīng)的民事行為能力B.真實的意思表示C.不違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定D.不違背公序良俗E.不違反部門規(guī)章的規(guī)定正確答案：A、B、D參考解析：《民法典》規(guī)定，具備下列條件的民事法律行為有效：（1）行為人具有相應(yīng)的民事行為能力；（2）意思表示真實；（自愿）（3）不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗。有效的民事法律行為需要同時具備上述三個條件，否則為無效的民事法律行為。(67.)根據(jù)《民法典》規(guī)定，屬于效力待定合同的有()。A.無權(quán)代理人訂立的合同B.限制行為能力人訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.重大誤解訂立的合同E.違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同正確答案：A、B參考解析：D屬于可撤銷合同，CE屬于無效合同，效力待定合同的類型：（1）限制行為能力人訂立的合同（2）無權(quán)代理人訂立的合同(68.)以下關(guān)于安全生產(chǎn)許可證取得條件的說法中，正確的有()。A.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入B.管理人員和作業(yè)人員每半年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格C.按照國家有關(guān)規(guī)定配備兼職安全生產(chǎn)管理人員D.建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程E.主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格正確答案：A、D、E參考解析：B選項錯誤，管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。C選項錯誤，按照國家有關(guān)規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員。(69.)根據(jù)《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應(yīng)當報廢的建筑起重機械有()。A.屬國家明令淘汰或者禁止使用的B.沒有完整安全技術(shù)檔案的C.經(jīng)檢驗達不到安全技術(shù)標準規(guī)定的D.超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的E.沒有齊全有效的安全保護裝置的正確答案：A、C、D參考解析：有以下情形之一的，不得出租、使用：

（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；

（2）超過安全技術(shù)標準或者制造廠家規(guī)定的使用年限的；

（3）經(jīng)檢驗達不到安全技術(shù)標準規(guī)定的；

（4）沒有完整安全技術(shù)檔案的；

（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的

建筑起重機械有以上第（1）、（2）、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位

應(yīng)當予以報廢，并向原備案機關(guān)辦理注銷手續(xù)。(70.)下列選項中，屬于執(zhí)行中止的有()。A.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的B.申請人撤銷申請的C.作為一方當事人的法人終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的D.申請人表示可以延期執(zhí)行的E.案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的正確答案：C、D、E參考解析：有下列情況之一的，人民法院應(yīng)裁定中止執(zhí)行：（1）申請人表示可以延期執(zhí)行的；（2）案外人對執(zhí)行標的提出確有理由異議的；（3）作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權(quán)利或承擔義務(wù)的；（4）作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的；（5）人民法院認為應(yīng)當中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產(chǎn)可供執(zhí)行等。(71.)關(guān)于建設(shè)工程糾紛主要種類和法律解決途徑的說法，正確的有()。A.民事糾紛是平等主體間的糾紛B.行政機關(guān)在實施行政行為時具有單方意志性C.調(diào)解和仲裁均需要有自愿性D.行政糾紛不能仲裁E.和解只能在一審開庭審理前進行正確答案：A、B、C、D參考解析：A正確，民事糾紛的特點：主體法律地位平等；內(nèi)容是對民事權(quán)利義務(wù)的爭議；可處分性。B正確，行政糾紛的特點：行政行為是執(zhí)行法律的行為；具有一定的裁量性；行政主體在實施行政行為時具有單方意志性；不必與行政相對方協(xié)商或征得其同意，便可依法自主做出；以國家強制力保障實施，帶有強制性；以無償為原則，以有償為例外。C正確，調(diào)解是指雙方當事人以外的第三方應(yīng)糾紛當事人的請求，以法律、法規(guī)和政策或合同約定以及社會公德為依據(jù)，對糾紛雙方進行疏導(dǎo)、勸說，促使他們相互諒解，進行協(xié)商，自愿達成協(xié)議，解決糾紛的活動。仲裁是當事人根據(jù)在糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達成的仲裁協(xié)議，自愿將糾紛提交第三方（仲裁機構(gòu)）作出裁決，糾紛各方都有義務(wù)執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式。D正確，仲裁法不調(diào)整的內(nèi)容：行政爭議、勞動爭議、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織內(nèi)部的農(nóng)林承包合同糾紛。E錯誤，和解可以在民事糾紛的任何階段進行，無論是否已經(jīng)進入訴訟或仲裁程序。(72.)在行政協(xié)議案件中，下列選項中屬于有具體的訴訟請求的是()。A.請求判決行政機關(guān)賠償或者補償B.請求判決行政機關(guān)依法履行或者按照行政協(xié)議約定履行義務(wù)C.請求修改行政法規(guī)內(nèi)容D.請求判決確認行政協(xié)議的效力E.請求判決行政機關(guān)依法或者按照約定訂立行政協(xié)議正確答案：A、B、D、E參考解析：在行政協(xié)議案件中，行政訴訟法第49條第3項規(guī)定的“有具體的訴訟請求”是指：（1）請求判決撤銷行政機關(guān)變更、解除行政協(xié)議的行政行為，或者確認該行政行為違法；（2）請求判決行政機關(guān)依法履行或者按照行政協(xié)議約定履行義務(wù)；（3）請求判決確認行政協(xié)議的效力；（4）請求判決行政機關(guān)依法或者按照約定訂立行政協(xié)議；（5）請求判決撤銷、解除行政協(xié)議；（6）請求判決行政機關(guān)賠償或者補償；（7）其他有關(guān)行政協(xié)議的訂立、履行、變更、終止等訴訟請求。(73.)建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，應(yīng)當符合的規(guī)定有()。A.應(yīng)當向登記機構(gòu)申請變更登記B.當事人應(yīng)當采取書面形式訂立相應(yīng)的合同C.當事人可以采取書面或口頭形式訂立相應(yīng)的合同D.附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分開處分E.使用期限由當事人約定，但不得超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限正確答案：A、B、E參考解析：CD錯誤，建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、互換、出資、贈與或者抵押，應(yīng)當符合的以下規(guī)定（1）當事人應(yīng)當采取書面形式訂立相應(yīng)的合同。使用期限由當事人約定，但不能超過建設(shè)用地使用權(quán)的剩余期限。（2）應(yīng)當向登記機構(gòu)申請變更登記。（3）附著于該土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施一并處分。(74.)建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件確定需要配套建設(shè)的固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施，應(yīng)當與主體工程()。A.同時審批B.同時設(shè)計C.同時竣工D.同時投入使用E.同時施工正確答案：B、D、E參考解析：建設(shè)項目的環(huán)境影響評價文件確定需要配套建設(shè)的固體廢物污染環(huán)境防治設(shè)施，應(yīng)當與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。(75.)有下列情形的應(yīng)當認定為工傷()。A.在搶險救災(zāi)等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的B.在上下班途中，受到本人負主要責任的交通事故的C.患職業(yè)病的D.因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的E.在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的正確答案：C、D、E參考解析：A屬于視同工傷的情形。B不屬于工傷。(76.)依據(jù)《勞動合同法》，下列關(guān)于勞務(wù)派遣的說法中，正確的是()。A.勞務(wù)派遣單位應(yīng)當與勞動者簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議B.派遣單位負責支付勞動者的工資和社會保險費