二零二五年度建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償協(xié)議2篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償協(xié)議本合同目錄一覽1.項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱(chēng)1.2項(xiàng)目地點(diǎn)1.3項(xiàng)目規(guī)模1.4項(xiàng)目合同簽訂日期1.5項(xiàng)目終止原因2.項(xiàng)目終止條款2.1項(xiàng)目終止條件2.2項(xiàng)目終止程序2.3項(xiàng)目終止通知2.4項(xiàng)目終止后的處理3.工期延誤賠償3.1工期延誤原因3.2工期延誤計(jì)算方法3.3工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)3.4工期延誤賠償支付方式4.賠償金額4.1賠償金額計(jì)算依據(jù)4.2賠償金額確定4.3賠償金額支付5.爭(zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決方式5.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)5.3爭(zhēng)議解決程序6.保密條款6.1保密信息定義6.2保密義務(wù)6.3保密信息的披露7.通知7.1通知方式7.2通知送達(dá)地址7.3通知生效時(shí)間8.合同生效及期限8.1合同生效條件8.2合同期限8.3合同解除條件9.合同變更9.1變更程序9.2變更通知9.3變更生效時(shí)間10.合同解除10.1解除條件10.2解除程序10.3解除通知11.合同終止11.1終止條件11.2終止程序11.3終止通知12.違約責(zé)任12.1違約行為定義12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約責(zé)任賠償13.法律適用及管轄13.1法律適用13.2管轄法院14.其他約定14.1其他條款14.2附件第一部分：合同如下：1.項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：市住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：市區(qū)街道1.3項(xiàng)目規(guī)模：占地面積平方米，總建筑面積平方米，共棟樓1.4項(xiàng)目合同簽訂日期：2023年1月1日1.5項(xiàng)目終止原因：因甲方原因?qū)е马?xiàng)目資金鏈斷裂，無(wú)法繼續(xù)履行合同2.項(xiàng)目終止條款2.1項(xiàng)目終止條件：甲方因資金問(wèn)題無(wú)法繼續(xù)履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意終止項(xiàng)目2.2項(xiàng)目終止程序：雙方應(yīng)在項(xiàng)目終止前30日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并共同協(xié)商制定項(xiàng)目終止方案2.3項(xiàng)目終止通知：甲方應(yīng)在項(xiàng)目終止前10日內(nèi)向乙方發(fā)出書(shū)面終止通知2.4項(xiàng)目終止后的處理：乙方應(yīng)在接到甲方終止通知后15日內(nèi)，將施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料撤離，并清理現(xiàn)場(chǎng)3.工期延誤賠償3.1工期延誤原因：因甲方原因?qū)е马?xiàng)目資金問(wèn)題，導(dǎo)致項(xiàng)目工期延誤3.2工期延誤計(jì)算方法：按實(shí)際延誤天數(shù)計(jì)算，每日賠償金額為合同總價(jià)的0.1%3.3工期延誤賠償標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照計(jì)算出的賠償金額支付給乙方3.4工期延誤賠償支付方式：甲方應(yīng)在收到乙方提交的工期延誤賠償申請(qǐng)后15日內(nèi)支付賠償金4.賠償金額4.1賠償金額計(jì)算依據(jù)：根據(jù)項(xiàng)目合同總價(jià)和實(shí)際延誤天數(shù)計(jì)算4.2賠償金額確定：雙方應(yīng)在項(xiàng)目終止后15日內(nèi)確定賠償金額4.3賠償金額支付：甲方應(yīng)按照雙方確定的賠償金額支付給乙方5.爭(zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成時(shí)提交市區(qū)人民法院訴訟解決5.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：市區(qū)人民法院5.3爭(zhēng)議解決程序：按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行6.保密條款6.1保密信息定義：包括但不限于項(xiàng)目技術(shù)資料、商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等6.2保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向任何第三方泄露6.3保密信息的披露：在法律、法規(guī)或政府機(jī)關(guān)要求下，或?yàn)榫S護(hù)自身合法權(quán)益而必須披露的情況下，方可披露保密信息7.通知7.1通知方式：書(shū)面通知、電子郵件、傳真等7.2通知送達(dá)地址：甲方：市區(qū)街道號(hào)

乙方：市區(qū)街道號(hào)7.3通知生效時(shí)間：通知發(fā)出后，以對(duì)方實(shí)際收到通知的時(shí)間為準(zhǔn)8.合同生效及期限8.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效8.2合同期限：自合同生效之日起至項(xiàng)目終止及賠償事宜全部處理完畢之日止8.3合同解除條件：除本合同約定的解除條件外，任何一方不得擅自解除合同9.合同變更9.1變更程序：任何一方提出變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議9.2變更通知：變更通知應(yīng)在變更內(nèi)容實(shí)施前15日送達(dá)對(duì)方9.3變更生效時(shí)間：變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效10.合同解除10.1解除條件：發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同10.2解除程序：一方提出解除合同，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因，經(jīng)雙方確認(rèn)后解除合同10.3解除通知：解除通知應(yīng)在解除條件成立后15日內(nèi)送達(dá)對(duì)方11.合同終止11.1終止條件：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同11.2終止程序：合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目清算，確認(rèn)債權(quán)債務(wù)關(guān)系11.3終止通知：合同終止后，雙方應(yīng)在30日內(nèi)互相通知對(duì)方合同終止的事實(shí)12.違約責(zé)任12.1違約行為定義：包括但不限于未按合同約定履行義務(wù)、違反保密條款等12.2違約責(zé)任承擔(dān)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等12.3違約責(zé)任賠償：賠償金額根據(jù)違約行為的具體情況確定，雙方協(xié)商不成時(shí)，提交仲裁或訴訟解決13.法律適用及管轄13.1法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律13.2管轄法院：合同爭(zhēng)議提交市區(qū)人民法院管轄14.其他約定14.1其他條款：本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2附件：本合同附件包括但不限于項(xiàng)目合同、變更協(xié)議、通知等文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等。15.2.1合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方無(wú)法協(xié)商一致；15.2.2需要專(zhuān)業(yè)第三方進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)或提供法律意見(jiàn)；15.2.3法律、法規(guī)或合同約定需要第三方介入的情況。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方責(zé)任：第三方在介入本合同過(guò)程中，因自身原因造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.2責(zé)任限額：第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)類(lèi)型、合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定確定。具體責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中明確。17.第三方介入程序17.1第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同選擇合適的第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。17.2第三方介入通知：甲乙雙方應(yīng)在選擇第三方后，及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，并告知第三方介入的具體事項(xiàng)和目的。17.3第三方工作范圍：第三方應(yīng)明確其工作范圍，包括但不限于提供評(píng)估報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)、法律意見(jiàn)等。18.第三方與甲乙雙方的關(guān)系18.1第三方與甲方的關(guān)系：第三方在介入本合同過(guò)程中，應(yīng)尊重甲方的合法權(quán)益，不得損害甲方利益。18.2第三方與乙方的關(guān)系：第三方在介入本合同過(guò)程中，應(yīng)尊重乙方的合法權(quán)益，不得損害乙方利益。18.3第三方與其他方的劃分說(shuō)明：第三方在介入本合同過(guò)程中，應(yīng)明確其職責(zé)范圍，不得越權(quán)干預(yù)甲乙雙方的合同關(guān)系。19.第三方費(fèi)用19.1第三方費(fèi)用承擔(dān)：第三方費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商分擔(dān)，或由合同中約定的責(zé)任方承擔(dān)。19.2費(fèi)用支付方式：第三方費(fèi)用支付方式由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定。20.第三方保密義務(wù)20.1第三方保密責(zé)任：第三方在介入本合同過(guò)程中，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和合同內(nèi)容。20.2保密期限：第三方保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后五年。21.第三方變更21.1第三方變更程序：如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。21.2第三方變更通知：更換第三方后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，并告知新第三方介入的具體事項(xiàng)和目的。22.第三方介入后的合同履行22.1合同履行：第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，不得以第三方介入為由拒絕履行或單方面變更合同。22.2第三方介入后的爭(zhēng)議解決：第三方介入后，如甲乙雙方仍有爭(zhēng)議，應(yīng)按照本合同第5條“爭(zhēng)議解決”條款處理。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.項(xiàng)目合同：詳細(xì)記載項(xiàng)目名稱(chēng)、地點(diǎn)、規(guī)模、合同簽訂日期等基本信息。2.項(xiàng)目終止通知書(shū)：甲方發(fā)出的項(xiàng)目終止通知，應(yīng)包含項(xiàng)目終止原因、終止日期等信息。3.工期延誤證明：證明工期延誤的具體原因、延誤天數(shù)等信息。4.工期延誤賠償申請(qǐng)：乙方提交的賠償申請(qǐng)，應(yīng)包含賠償金額計(jì)算依據(jù)、賠償金額等信息。5.賠償協(xié)議：甲乙雙方就賠償事宜達(dá)成的書(shū)面協(xié)議。6.第三方合作協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議，應(yīng)包含第三方介入的具體事項(xiàng)、工作范圍、費(fèi)用等。7.爭(zhēng)議解決文件：包括爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的決定、仲裁裁決或法院判決等。8.保密協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，應(yīng)包含保密信息定義、保密義務(wù)等。9.通知文件：包括甲乙雙方發(fā)出的所有書(shū)面通知，應(yīng)包含通知方式、送達(dá)地址、生效時(shí)間等信息。10.項(xiàng)目變更協(xié)議：如有項(xiàng)目變更，應(yīng)提供變更協(xié)議，包含變更內(nèi)容、生效時(shí)間等信息。11.項(xiàng)目清算報(bào)告：項(xiàng)目終止后，雙方共同編制的項(xiàng)目清算報(bào)告。12.其他相關(guān)文件：如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、發(fā)票、合同執(zhí)行過(guò)程中的往來(lái)函件等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定的支付時(shí)間和方式支付工程款，逾期支付應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：甲方應(yīng)在每月25日前支付當(dāng)月工程款，若逾期支付，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。2.違約行為：乙方未按合同約定完成工程。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，未能按時(shí)或未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程，若延誤工期，乙方應(yīng)支付工期延誤賠償金。3.違約行為：甲方未按合同約定提供施工場(chǎng)地。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)按照合同約定提供施工場(chǎng)地，未能提供或提供不符合要求應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：甲方應(yīng)在工程開(kāi)工前提供符合要求的施工場(chǎng)地，若未能提供，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.違約行為：乙方未按合同約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得泄露甲方商業(yè)秘密。示例說(shuō)明：乙方在合同履行過(guò)程中泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.違約行為：第三方未按合作協(xié)議履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照合作協(xié)議履行職責(zé)，未能履行或履行不符合要求應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：第三方在提供評(píng)估服務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大失誤，導(dǎo)致評(píng)估結(jié)果不準(zhǔn)確，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。二零二四年度建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償協(xié)議2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話(huà)：____________________2.乙方：名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話(huà)：____________________3.其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚?xiě)）二、合同前言2.1背景：本協(xié)議旨在明確雙方在建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償方面的權(quán)利義務(wù)，確保項(xiàng)目終止和工期延誤處理過(guò)程中的合法權(quán)益得到保障。2.2目的：為了維護(hù)雙方合法權(quán)益，規(guī)范建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償行為，特制定本協(xié)議。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)：本協(xié)議中涉及的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)如下：（1）建筑公司項(xiàng)目：指甲方委托乙方承擔(dān)的建筑施工項(xiàng)目。（2）工期延誤：指乙方在合同約定的時(shí)間內(nèi)未能完成工程。（3）賠償：指因工期延誤給甲方造成的損失，乙方應(yīng)向甲方支付的賠償金。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)海?）甲方：指委托乙方承擔(dān)建筑公司項(xiàng)目的單位或個(gè)人。（2）乙方：指承擔(dān)甲方委托的建筑公司項(xiàng)目的施工單位。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成建筑公司項(xiàng)目。（2）甲方有權(quán)要求乙方在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成工程。（3）甲方有權(quán)要求乙方賠償因工期延誤給甲方造成的損失。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：（1）乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款項(xiàng)。（2）乙方有權(quán)要求甲方提供施工所需的材料、設(shè)備等。（3）乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間完成工程。（4）乙方應(yīng)賠償因工期延誤給甲方造成的損失。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為_(kāi)___年。5.2合同履行地點(diǎn)：建筑公司項(xiàng)目所在地。5.3合同履行方式：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式完成建筑公司項(xiàng)目。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件：（1）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.3終止程序：（1）一方提出解除合同，應(yīng)書(shū)面通知另一方；（2）雙方應(yīng)在接到通知之日起____日內(nèi)，就終止事宜達(dá)成一致意見(jiàn)；（3）如雙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)成一致意見(jiàn)，任何一方均可向人民法院提起訴訟。6.4終止后果：（1）合同終止后，乙方應(yīng)按照約定完成剩余工程；（2）乙方應(yīng)向甲方支付已完成的工程款項(xiàng)；（3）因工期延誤給甲方造成的損失，乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行賠償。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）工程款：包括但不限于設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、施工管理費(fèi)等。（2）其他費(fèi)用：包括但不限于稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等。（3）違約金：因工期延誤或其他違約行為產(chǎn)生的賠償金。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度支付工程款。（2）甲方應(yīng)在合同約定的支付期限內(nèi)，將工程款支付至乙方指定的賬戶(hù)。（3）支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或支票等形式。7.3支付時(shí)間（1）工程款支付時(shí)間：甲方應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度，在每月的____日前支付上月工程款。（2）其他費(fèi)用支付時(shí)間：甲方應(yīng)在收到乙方提交的發(fā)票或付款通知后____日內(nèi)支付。7.4支付條款（1）甲方支付工程款時(shí)，應(yīng)確?？铐?xiàng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（2）乙方收到工程款后，應(yīng)及時(shí)向甲方開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。（3）如甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（2）甲方未按約定提供施工所需材料、設(shè)備的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按約定完成工程的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（2）乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工的，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或重做費(fèi)用。8.3賠償金額和方式（1）違約金及賠償金額的支付方式同工程款支付方式。（2）如違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方應(yīng)按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等。（2）雙方在履行合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等。9.2保密期限本保密條款自合同簽訂之日起____年內(nèi)有效。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義本合同所稱(chēng)不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。（2）政府行為：如政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂等。（3）社會(huì)異常事件：如罷工、疫情等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同。（3）不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)履行合同。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致工程停工。（2）政府政策調(diào)整導(dǎo)致項(xiàng)目暫停。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解如協(xié)商不成，雙方可向相關(guān)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。11.3仲裁或訴訟如調(diào)解不成，雙方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。（2）合同涉及的特定權(quán)利和義務(wù)。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本合同簽訂后，雙方均保留對(duì)其所有權(quán)利的保留。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得單方面修改或取消合同中約定的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留（1）本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，雙方均保留對(duì)其的絕對(duì)控制權(quán)。（2）在合同履行過(guò)程中，任何一方發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違反合同約定行為時(shí)，有權(quán)采取必要措施予以制止。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并作為本合同的一部分。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)雙方簽字蓋章的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。（2）補(bǔ)充協(xié)議的簽訂日期視為合同修改和補(bǔ)充的生效日期。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)就建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償事宜，相互提供必要的協(xié)助。（2）雙方應(yīng)就合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)溝通，共同解決。15.2協(xié)作與配合方式（1）雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面、電話(huà)、郵件等方式進(jìn)行溝通。（2）雙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)，履行各自的協(xié)助與配合義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于建筑公司項(xiàng)目終止及工期延誤賠償事宜的完整協(xié)議，任何一方不得以口頭形式對(duì)本合同進(jìn)行修改。16.3增減條款（1）未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得增加或減少本合同約定的權(quán)利和義務(wù)。（2）本合同中未列明的權(quán)利和義務(wù)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字）：____________________乙方（簽字）：____________________日期：____________________甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.本合同簽訂時(shí)的相關(guān)文件，如合同草案、協(xié)議書(shū)等。2.雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議及修改文件。3.項(xiàng)目終止及工期延誤的具體情況說(shuō)明。4.乙方提交的工程進(jìn)度報(bào)告及付款申請(qǐng)。5.甲方提交的付款憑證及發(fā)票。6.爭(zhēng)議解決過(guò)程中的相關(guān)文件，如調(diào)解書(shū)、仲裁裁決書(shū)等。7.其他與本合同履行相關(guān)的文件和資料。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約：未按約定支付工程款，認(rèn)定為違約行為。未按約定提供施工所需材料、設(shè)備，認(rèn)定為違約行為。2.乙方違約：未按約定完成工程，認(rèn)定為違約行為。未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，認(rèn)定為違約行為。未按約定時(shí)間完成工程，認(rèn)定為工期延誤，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等。2.違約金：指因一方違約而向另一方支付的賠償金。3.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的糾紛，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。4.補(bǔ)充協(xié)議：指在合同履行過(guò)程中，雙方就合同內(nèi)容進(jìn)行的修改和補(bǔ)充。5.獨(dú)立性：指合同各條款之間相互獨(dú)立，不因其他條款的存在而影響其效力。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：乙方未按約定完成工程。解決辦法：甲方應(yīng)要求乙方按照合同約定的時(shí)間完成工程，如乙方未能按時(shí)完成，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并可根據(jù)實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)修復(fù)或重做費(fèi)用。2.問(wèn)題：甲方未按約定支付工程款。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度支付工程款，如甲方未按時(shí)支付，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。3.問(wèn)題：合同履行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，可向相關(guān)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解，或提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.問(wèn)題：不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。解決辦法：雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，暫停合同履行，并協(xié)商解決由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。5.問(wèn)題：保密信息泄露。解決辦法：雙方應(yīng)加強(qiáng)保密措施，如發(fā)現(xiàn)保密信息泄露，應(yīng)立即采取措施制止泄露，并追究相關(guān)責(zé)任。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，提供