供電線路電力安裝施工合同

供電線路電力安裝施工合同合同編號：__________供電線路電力安裝施工合同企業(yè)名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________企業(yè)名稱：____________________注冊地址：____________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________鑒于供電方擁有電力資源，并需要進行電力線路的安裝施工；施工方具備電力線路安裝施工的資質(zhì)和技術能力，自愿承攬供電方的電力線路安裝施工業(yè)務。為明確雙方的權利義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程性質(zhì)：____________________1.5工程預算：____________________第二條工程質(zhì)量2.1施工方應按照供電方提供的技術要求和施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家電力行業(yè)標準和規(guī)范。2.2施工過程中，若發(fā)現(xiàn)供電方提供的圖紙或技術要求存在問題，施工方應及時與供電方溝通，以便及時解決問題。2.3施工方應嚴格按照施工組織設計進行施工，確保施工安全、文明、環(huán)保。2.4工程驗收合格后，施工方應向供電方提供完整的工程資料，包括施工圖紙、施工記錄、驗收報告等。第三條工程進度3.1施工方應按照雙方約定的施工時間表進行施工，確保工程按時完成。3.2施工過程中，若因特殊原因導致施工進度受到影響，施工方應及時與供電方溝通，以便協(xié)商調(diào)整施工時間表。3.3施工方應確保工程關鍵節(jié)點按約定時間完成，如有延誤，應按照約定的違約金比例向供電方支付違約金。第四條合同價格4.1本合同的合同價為：____________________元（大寫：____________________元整）。4.2合同價款支付方式：（1）工程進度款：按照雙方約定的比例分階段支付；（2）工程驗收合格后，支付剩余合同價款。4.3合同價款支付時間及方式：____________________第五條合同的變更和解除5.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商變更或解除本合同。5.2合同變更或解除的條件和程序：____________________第六條違約責任6.1施工方若未按照約定時間完成工程，應按照約定的違約金比例向供電方支付違約金。6.2施工過程中，若施工方發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由施工方承擔全部責任。6.3供電方若未按照約定時間支付合同價款，應按照約定的違約金比例向施工方支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（供電方）：____________________乙方（施工方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.供電方和施工方的企業(yè)資質(zhì)文件2.施工圖紙和技術要求3.施工組織設計4.工程驗收報告5.工程資料清單6.付款憑證和銀行信息7.安全生產(chǎn)責任保險證書8.合同變更和解除的申請表格二、違約行為及認定：1.施工方未按約定時間完成工程：認定標準為實際完成時間與約定完成時間不符，且未提前通知供電方延期原因。2.施工方工程質(zhì)量不符合標準：認定標準為國家電力行業(yè)標準和規(guī)范，經(jīng)第三方檢測機構認定。3.供電方未按約定時間支付合同價款：認定標準為實際支付時間與約定支付時間不符，且未提前通知施工方延遲支付原因。4.未經(jīng)授權變更或解除合同：任何一方未按約定程序擅自變更或解除合同均屬違約。三、法律名詞及解釋：1.供電方：指擁有電力資源并提供電力服務的法人或其他組織。2.施工方：指具備電力線路安裝施工資質(zhì)和能力的法人或其他組織。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.工程驗收：指工程完成后，由供電方組織的對工程質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查、測試和評定。5.違約金：指一方不履行合同義務或履行不符合約定時，應向對方支付的金錢賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：提前溝通，協(xié)商調(diào)整施工時間表；必要時簽訂進度保證協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：立即停工整改，重新驗收；造成損失的，承擔相應責任。3.付款延誤：雙方明確付款時間表，供電方按時付款；如有延誤，支付違約金。4.合同變更或解除：書面申請，雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。5.安全事故：立即報告，啟動應急預案；施工方承擔全部責任。