2024清包工程工期延誤合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024清包工程工期延誤合同本合同目錄一覽第一條：定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.2工程概述1.3清包工程1.4工期延誤第二條：合同主體2.1甲方（業(yè)主）2.2乙方（承包商）第三條：工程概況3.1工程地點3.2工程規(guī)模3.3工程預(yù)算第四條：工期約定4.1計劃開工日期4.2計劃竣工日期4.3工期延誤的定義與計算第五條：工期延誤的責(zé)任認定5.1乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`5.2甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`5.3不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤第六條：工期延誤的賠償責(zé)任6.1乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`賠償6.2甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`賠償6.3不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤處理第七條：工期延誤的協(xié)商與調(diào)解7.1工期延誤的協(xié)商7.2工期延誤的調(diào)解第八條：合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件第九條：違約責(zé)任9.1乙方違約責(zé)任9.2甲方違約責(zé)任第十條：爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄法院第十一條：合同的生效、終止與失效11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件11.3合同的失效條件第十二條：保密條款12.1保密信息的定義12.2保密信息的披露與保護第十三條：法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決第十四條：其他條款14.1合同的附件14.2合同的修改與補充14.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第一部分：合同如下：第一條：定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.2工程概述本合同涉及的工程是指位于________的清包工程，包括但不限于土建、裝修、設(shè)備安裝等。1.3清包工程清包工程是指由乙方負責(zé)采購所有建筑材料、設(shè)備及配件，并承擔(dān)施工的工程。1.4工期延誤工期延誤是指工程實際竣工日期晚于合同約定的計劃竣工日期的情況。第二條：合同主體2.1甲方（業(yè)主）甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付工程款，并提供施工所需的現(xiàn)場條件。2.2乙方（承包商）乙方應(yīng)按照合同約定，完成清包工程施工，并承擔(dān)因施工原因?qū)е碌墓て谘诱`責(zé)任。第三條：工程概況3.1工程地點工程地點位于________，具體坐標(biāo)為________。3.2工程規(guī)模工程規(guī)模包括但不限于：建筑總面積為________平方米，建筑層數(shù)為________層。3.3工程預(yù)算工程預(yù)算總金額為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。第四條：工期約定4.1計劃開工日期計劃開工日期為________年________月________日。4.2計劃竣工日期計劃竣工日期為________年________月________日。4.3工期延誤的定義與計算第五條：工期延誤的責(zé)任認定5.1乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`由于乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`由于甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況減輕或免除責(zé)任。第六條：工期延誤的賠償責(zé)任6.1乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`賠償由于乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工期延誤天數(shù)×日違約金比例×工程總價款。6.2甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`賠償由于甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工期延誤天數(shù)×日違約金比例×工程總價款。6.3不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤處理不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，雙方應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施減少損失，并按照實際情況分擔(dān)損失。第八條：合同的變更與解除8.1合同變更的條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、范圍、期限及雙方的責(zé)任和義務(wù)。8.2合同解除的條件合同解除的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）一方嚴重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行；（3）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第九條：違約責(zé)任9.1乙方違約責(zé)任乙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。9.2甲方違約責(zé)任甲方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。第十條：爭議解決10.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄法院訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十一條：合同的生效、終止與失效11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同的終止條件合同終止的條件如下：（1）工程竣工，并經(jīng)驗收合格；（2）雙方協(xié)商一致終止合同；（3）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。11.3合同的失效條件本合同失效的條件如下：（1）合同到期，雙方未續(xù)簽；（2）雙方解除合同；（3）法律、法規(guī)規(guī)定的其他失效條件。第十二條：保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過程中雙方泄露的涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等信息。12.2保密信息的披露與保護雙方應(yīng)對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。如泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第十三條：法律適用與爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十四條：其他條款14.1合同的附件本合同附件包括：工程設(shè)計文件、施工圖紙、工程量清單、材料設(shè)備清單等。14.2合同的修改與補充本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善處理尚未履行完畢的義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行過程中，除甲乙方之外，涉及到的其他各方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、設(shè)計方、材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等。1.2第三方范圍第三方范圍包括所有與合同履行相關(guān)的外部主體，除非甲乙方在合同中明確排除。第二條：第三方的權(quán)利與義務(wù)2.1第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得相應(yīng)的權(quán)益，包括但不限于款項支付、工程質(zhì)量保證等。2.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定履行相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)、遵守施工規(guī)范等。第三條：第三方介入的協(xié)調(diào)與管理3.1第三方協(xié)調(diào)甲乙方應(yīng)積極配合第三方進行協(xié)調(diào)工作，確保合同順利履行。3.2第三方管理甲乙方應(yīng)對第三方進行有效管理，確保第三方按照合同約定履行義務(wù)。第四條：第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任限額。4.2第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額根據(jù)合同金額的百分比確定，具體比例由甲乙方在合同中約定。第五條：第三方違約處理5.1第三方違約第三方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲乙方支付違約金，并賠償因此造成的損失。5.2第三方違約處理甲乙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決違約問題，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條：第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的關(guān)系基于甲方對第三方的選擇和合同約定。6.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的關(guān)系基于乙方對第三方的選擇和合同約定。第七條：第三方介入的變更與解除7.1第三方變更第三方變更需經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、范圍、期限及雙方的權(quán)益。7.2第三方解除第三方解除的條件如下：（1）甲乙方協(xié)商一致解除第三方合同；（2）第三方嚴重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行；（3）不可抗力因素導(dǎo)致第三方合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。第八條：第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，通過甲乙方與第三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄法院訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第九條：第三方介入的保密條款9.1保密信息的定義保密信息是指第三方在合同履行過程中泄露的涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等信息。9.2保密信息的披露與保護第三方應(yīng)對保密信息予以嚴格保密，未經(jīng)甲乙方同意，不得向第三方披露。如泄露保密信息，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的損失。第十條：法律適用與爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條：合同的附件本合同附件包括：第三方合同、第三方資格證明、第三方履約保證等。第十二條：合同的修改與補充本合同未盡事宜，甲乙方與第三方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條：第三方解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第三方解除或終止合同后，應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并妥善處理尚未履行完畢的義務(wù)。第十四條：其他條款14.1第三方合同的履行與監(jiān)督甲乙方應(yīng)履行對第三方的監(jiān)督職責(zé)，確保第三方按照合同約定履行義務(wù)。14.2第三方合同的結(jié)算與支付甲乙方應(yīng)按照合同約定及時結(jié)算和支付第三方的款項。14.3第三方合同的驗收與評估甲乙方應(yīng)按照合同約定對第三方的工程質(zhì)量進行驗收與評估。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計文件詳細說明：包括工程的設(shè)計圖紙、施工圖紙、設(shè)計說明書等技術(shù)文件，以及與工程設(shè)計相關(guān)的所有資料。附件2：工程量清單詳細說明：列出工程所需的材料、設(shè)備、人工等各項工程量，以及相應(yīng)的數(shù)量和單價。附件3：材料設(shè)備清單詳細說明：詳細列出工程所需的所有材料和設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等信息。附件4：第三方合同詳細說明：甲乙方與第三方簽訂的合同副本，包括合同的主要條款和條件。附件5：第三方資格證明詳細說明：第三方的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)資格證明文件。附件6：第三方履約保證詳細說明：第三方提供的履約保證函或者其他形式的履約保證文件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：包括但不限于第三方未按合同約定時間完成工程、工程質(zhì)量不符合合同要求、第三方提供的材料或設(shè)備不符合合同要求等。責(zé)任認定：根據(jù)合同約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體責(zé)任認定需根據(jù)合同的具體條款和實際情況進行。示例說明：如果第三方未按合同約定時間完成工程，甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付違約金，同時甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)因工期延誤造成的損失賠償。說明三：法律名詞及解釋：本合同中的法律名詞包括但不限于合同、甲方、