2024版裝修公司抹灰施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版裝修公司抹灰施工合同范本本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱(chēng)及地址1.2乙方名稱(chēng)及地址2.工程概況2.1工程名稱(chēng)2.2工程地點(diǎn)2.3工程面積2.4工程預(yù)算3.施工內(nèi)容與要求3.1抹灰施工內(nèi)容3.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.3施工時(shí)間及進(jìn)度3.4施工材料及設(shè)備4.合同價(jià)格與支付4.1合同總價(jià)4.2支付方式4.3支付時(shí)間及條件4.4工程尾款支付條件5.工期延誤5.1工期延誤的責(zé)任及處理5.2不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤6.質(zhì)量保證與維修6.1質(zhì)量保證期限6.2質(zhì)量問(wèn)題的處理6.3維修責(zé)任及期限7.安全責(zé)任與保險(xiǎn)7.1乙方施工安全責(zé)任7.2安全事故的處理7.3保險(xiǎn)責(zé)任及購(gòu)買(mǎi)8.違約責(zé)任8.1雙方違約情形及處理8.2賠償金額及方式9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2訴訟管轄法院10.合同的變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件11.保密條款11.1保密信息范圍11.2保密義務(wù)及期限12.合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同解除條件13.其他條款13.1合同的解釋權(quán)13.2合同的附件13.3合同的修改與補(bǔ)充14.合同簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點(diǎn)14.3雙方代表簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱(chēng)及地址甲方全稱(chēng)：（甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名稱(chēng)），地址：（甲方注冊(cè)地址）。1.2乙方名稱(chēng)及地址乙方全稱(chēng)：（乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)名稱(chēng)），地址：（乙方注冊(cè)地址）。第二條工程概況2.1工程名稱(chēng)工程名稱(chēng)為：（工程實(shí)際名稱(chēng)）。2.2工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)為：（工程具體位置）。2.3工程面積工程總面積為：（工程實(shí)際面積）。2.4工程預(yù)算工程預(yù)估總價(jià)為：（工程預(yù)估總價(jià)），預(yù)算明細(xì)詳見(jiàn)附件一。第三條施工內(nèi)容與要求3.1抹灰施工內(nèi)容乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成如下抹灰施工內(nèi)容：（具體施工內(nèi)容列表）。3.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn)：（具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)列表）。3.3施工時(shí)間及進(jìn)度乙方應(yīng)按照甲方提供的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，詳細(xì)施工進(jìn)度安排見(jiàn)附件二。3.4施工材料及設(shè)備乙方應(yīng)使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，具體材料和設(shè)備清單見(jiàn)附件三。第四條合同價(jià)格與支付4.1合同總價(jià)雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本工程的合同總價(jià)為人民幣：（大寫(xiě)金額），元整（小寫(xiě)金額）（合同總價(jià)）。4.2支付方式甲方支付乙方工程款項(xiàng)的方式為：（支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。4.3支付時(shí)間及條件甲方應(yīng)在每次工程進(jìn)度驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付該階段工程款項(xiàng)的（百分比）%，具體支付金額和時(shí)間見(jiàn)附件四。4.4工程尾款支付條件甲方應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后七個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的工程尾款，尾款金額為：（大寫(xiě)金額），元整（小寫(xiě)金額）。第五條工期延誤5.1工期延誤的責(zé)任及處理乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)按甲方要求支付違約金，違約金為合同總價(jià)的（百分比）%。5.2不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤因不可抗力因素導(dǎo)致工程延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工程進(jìn)度和驗(yàn)收時(shí)間。第六條質(zhì)量保證與維修6.1質(zhì)量保證期限乙方對(duì)施工質(zhì)量提供（期限）年的免費(fèi)保修服務(wù)。6.2質(zhì)量問(wèn)題的處理如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后（時(shí)間）日內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修復(fù)。6.3維修責(zé)任及期限乙方在保修期內(nèi)負(fù)責(zé)維修工程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，維修期限至保修期滿為止。第七條安全責(zé)任與保險(xiǎn)7.1乙方施工安全責(zé)任乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工過(guò)程中的安全。7.2安全事故的處理如在施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即采取措施防止事故擴(kuò)大，并報(bào)告甲方及相關(guān)部門(mén)。7.3保險(xiǎn)責(zé)任及購(gòu)買(mǎi)乙方應(yīng)購(gòu)買(mǎi)建筑工程一切險(xiǎn)，并確保保險(xiǎn)覆蓋整個(gè)施工期間，保險(xiǎn)單正本提交甲方備案。第八條違約責(zé)任8.1雙方違約情形及處理雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。8.2賠償金額及方式違約一方應(yīng)根據(jù)違約程度支付相應(yīng)的賠償金額，具體金額和支付方式由雙方協(xié)商確定。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄法院本合同爭(zhēng)議的訴訟管轄法院為：（法院名稱(chēng)）。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。10.2合同解除條件合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。第十一條保密條款11.1保密信息范圍雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息。11.2保密義務(wù)及期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，保密義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止之日起三年內(nèi)繼續(xù)有效。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件合同終止的條件為：（具體終止條件）。12.3合同解除條件合同解除的條件為：（具體解除條件）。第十三條其他條款13.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.2合同的附件本合同的附件包括但不限于：（附件名稱(chēng)列表）。13.3合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十四條合同簽署14.1合同簽署日期本合同簽署日期為：（日期）。14.2合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為：（地點(diǎn)）。14.3雙方代表簽字雙方代表簽字：（甲方代表簽字）、（乙方代表簽字）。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程預(yù)算明細(xì)表詳細(xì)列出工程各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算，包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等。附件二：施工進(jìn)度計(jì)劃表詳細(xì)列出施工的各個(gè)階段以及對(duì)應(yīng)的完成時(shí)間。附件三：施工材料和設(shè)備清單詳細(xì)列出施工過(guò)程中需要使用的材料和設(shè)備，包括型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件四：支付時(shí)間及金額安排表詳細(xì)列出每次工程進(jìn)度驗(yàn)收合格后甲方應(yīng)支付給乙方的款項(xiàng)金額和時(shí)間。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未能按照約定的時(shí)間完成施工，屬于工期延誤的違約行為。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)按照甲方要求支付違約金，違約金為合同總價(jià)的1%。示例說(shuō)明：如果合同總價(jià)是100萬(wàn)元，乙方延誤了10天，那么乙方需要支付1萬(wàn)元的違約金。2.乙方使用的施工材料不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，屬于質(zhì)量違約行為。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)重新采購(gòu)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。示例說(shuō)明：如果乙方使用的材料被發(fā)現(xiàn)不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方需要在5天內(nèi)重新采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)的材料，并承擔(dān)重新采購(gòu)的費(fèi)用。3.乙方未能按照約定保密甲方的商業(yè)秘密，屬于保密違約行為。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)承擔(dān)因泄露商業(yè)秘密給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如果乙方泄露了甲方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致甲方經(jīng)濟(jì)損失了10萬(wàn)元，那么乙方需要賠償甲方10萬(wàn)元。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中的應(yīng)用：如果施工過(guò)程中出現(xiàn)了不可抗力情況，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決