個人承攬建筑防水項目協(xié)議模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL個人承攬建筑防水項目協(xié)議模板版B版本合同目錄一覽第一條項目概述1.1項目名稱1.2項目地點1.3項目內(nèi)容第二條雙方權(quán)益2.1承包方權(quán)益2.2承攬方權(quán)益第三條工程質(zhì)量與標準3.1工程質(zhì)量要求3.2工程驗收標準第四條工程進度與工期4.1工程預(yù)計工期4.2工程進度計劃4.3工期延誤責(zé)任第五條工程費用與支付5.1工程總價5.2付款方式5.3付款進度5.4額外費用承擔(dān)第六條材料供應(yīng)與管理6.1材料供應(yīng)6.2材料質(zhì)量要求6.3材料管理第七條安全與環(huán)保7.1施工安全要求7.2安全事故處理7.3環(huán)保要求第八條變更與解除合同8.1合同變更條件8.2合同解除條件第九條違約責(zé)任9.1承包方違約責(zé)任9.2承攬方違約責(zé)任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決地點第十一條法律適用與解釋11.1法律適用11.2合同解釋第十二條其他約定12.1保密條款12.2知識產(chǎn)權(quán)保護12.3第三方受益人第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同生效條件13.2合同變更程序13.3合同終止條件第十四條附件14.1工程設(shè)計圖紙14.2材料供應(yīng)清單14.3相關(guān)資質(zhì)證明文件第一部分：合同如下：第一條項目概述1.1項目名稱：具體到項目的名稱，如“北京市小區(qū)建筑防水改造項目”。1.2項目地點：具體到項目的地理位置，如“北京市區(qū)街道號”。1.3項目內(nèi)容：詳細描述項目的主要工程內(nèi)容，包括但不限于工程范圍、工程量、工程目標等。第二條雙方權(quán)益2.1承包方權(quán)益：明確承包方在項目中的權(quán)益，包括但不限于合同履行權(quán)、質(zhì)量控制權(quán)、進度監(jiān)督權(quán)等。2.2承攬方權(quán)益：明確承攬方在項目中的權(quán)益，包括但不限于合同履行權(quán)、質(zhì)量控制權(quán)、進度監(jiān)督權(quán)等。第三條工程質(zhì)量與標準3.1工程質(zhì)量要求：詳細描述工程的質(zhì)量要求，包括但不限于材料標準、施工工藝、驗收標準等。3.2工程驗收標準：明確工程的驗收標準，包括但不限于驗收流程、驗收時間、驗收人員等。第四條工程進度與工期4.1工程預(yù)計工期：明確工程的預(yù)計工期，如“自合同簽訂之日起至2023年12月31日”。4.2工程進度計劃：提供詳細的工程進度計劃，包括但不限于各階段工程完成時間、關(guān)鍵節(jié)點等。4.3工期延誤責(zé)任：明確工期延誤的責(zé)任及處理方式，包括但不限于延誤原因、延誤責(zé)任方、延誤處罰等。第五條工程費用與支付5.1工程總價：明確工程的總價，如“本工程總價為人民幣萬元”。5.2付款方式：明確付款方式，如“按工程進度分階段付款”。5.3付款進度：明確各階段付款的比例和時間，如“工程進度達到30%時支付30%的工程款”。5.4額外費用承擔(dān)：明確額外費用的承擔(dān)方式，如“因承包方原因?qū)е碌念~外費用由承包方承擔(dān)”。第六條材料供應(yīng)與管理6.1材料供應(yīng)：明確材料供應(yīng)的責(zé)任方，如“承包方負責(zé)提供工程所需的所有材料”。6.2材料質(zhì)量要求：詳細描述材料的質(zhì)量要求，如“材料必須符合國家相關(guān)標準和規(guī)定”。6.3材料管理：明確材料的管理責(zé)任方和方式，如“承包方負責(zé)材料的運輸、儲存和保護”。第八條變更與解除合同8.1合同變更條件：詳細說明合同變更的條件，如“合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議”。8.2合同解除條件：詳細說明合同解除的條件，如“合同解除需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議”。第九條違約責(zé)任9.1承包方違約責(zé)任：詳細說明承包方違約的責(zé)任，如“承包方違約導(dǎo)致工程進度延誤，應(yīng)支付違約金”。9.2承攬方違約責(zé)任：詳細說明承攬方違約的責(zé)任，如“承攬方違約導(dǎo)致工程質(zhì)量不達標，應(yīng)負責(zé)返工并承擔(dān)相應(yīng)費用”。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：明確爭議解決的方式，如“雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁機構(gòu)仲裁或人民法院訴訟”。10.2爭議解決地點：明確爭議解決的地點，如“爭議解決的地點為合同簽訂地的人民法院”。第十一條法律適用與解釋11.1法律適用：明確適用的法律，如“本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律”。11.2合同解釋：明確合同的解釋權(quán)，如“本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有”。第十二條其他約定12.1保密條款：明確保密條款的內(nèi)容，如“雙方應(yīng)對合同內(nèi)容和相關(guān)商業(yè)秘密予以保密”。12.2知識產(chǎn)權(quán)保護：明確知識產(chǎn)權(quán)保護的內(nèi)容，如“雙方同意，工程成果歸承包方所有，承攬方不得侵犯”。12.3第三方受益人：明確第三方受益人的內(nèi)容，如“本合同的履行可能涉及第三方受益人，雙方應(yīng)予以尊重”。第十三條合同的生效、變更和終止13.1合同生效條件：明確合同生效的條件，如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”。13.2合同變更程序：明確合同變更的程序，如“合同變更需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議”。13.3合同終止條件：明確合同終止的條件，如“合同終止需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議”。第十四條附件14.1工程設(shè)計圖紙：明確附件的內(nèi)容，如“附件一為工程設(shè)計圖紙”。14.2材料供應(yīng)清單：明確附件的內(nèi)容，如“附件二為材料供應(yīng)清單”。14.3相關(guān)資質(zhì)證明文件：明確附件的內(nèi)容，如“附件三為雙方及相關(guān)人員的資質(zhì)證明文件”。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細要求：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括但不限于工程的整體布局、防水方案、施工細節(jié)等，需由有資質(zhì)的設(shè)計單位出具，并經(jīng)過相關(guān)政府部門審批。附件說明：工程設(shè)計圖紙是施工的依據(jù)，所有施工活動需嚴格按照圖紙進行。附件二：材料供應(yīng)清單詳細要求：材料供應(yīng)清單應(yīng)詳細列出所有需要的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等信息，并由供應(yīng)商出具材質(zhì)證明。附件說明：材料供應(yīng)清單是材料采購和使用的依據(jù)，承包方應(yīng)按照清單提供材料，并保證材料質(zhì)量。附件三：相關(guān)資質(zhì)證明文件詳細要求：包括承包方、承攬方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書等相關(guān)文件。附件說明：相關(guān)資質(zhì)證明文件是雙方合法開展業(yè)務(wù)的依據(jù)，需在有效期內(nèi)，且符合相關(guān)行業(yè)標準。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：包括但不限于工程進度延誤、工程質(zhì)量不達標、材料供應(yīng)不符合要求、泄露商業(yè)秘密等。責(zé)任認定標準：1.工程進度延誤：每延誤一天，違約方應(yīng)支付合同總價的0.5%作為違約金。2.工程質(zhì)量不達標：需按照驗收標準進行整改，直至達到標準，由此產(chǎn)生的費用由違約方承擔(dān)。3.材料供應(yīng)不符合要求：承包方應(yīng)重新提供符合要求的材料，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。4.泄露商業(yè)秘密：泄露方需承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給守約方造成的損失。示例說明：若承包方由于自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，則按照合同約定的違約金標準進行賠償。例如，如果工程原定工期為100天，由于承包方原因?qū)е卵诱`10天，則承包方應(yīng)支付違約金為合同總價的5000元（10天0.5%合同總價）。說明三：法律名詞及解釋：1.合同總價：指雙方約定的工程完成后的總金額，包括工程款、材料款、人工費等。2.違約金：指違約方因違約行為而需要支付給守約方的經(jīng)濟賠償。3.資質(zhì)證書：指從事特定行業(yè)所必須具備的證明其業(yè)務(wù)能力的證件，由相關(guān)政府部門頒發(fā)。4.驗收標準：指雙方約定的衡量工程質(zhì)量的