建筑聲學(xué)承攬施工合同范本

建筑聲學(xué)承攬施工合同范本合同編號：__________鑒于甲方為進(jìn)行建筑聲學(xué)改造，需要乙方提供專業(yè)的建筑聲學(xué)承攬施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實(shí)、信任的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方的要求，負(fù)責(zé)建筑聲學(xué)改造的設(shè)計(jì)、材料采購、施工、驗(yàn)收等全部工作。1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。二、合同主體2.1甲方：（1）單位名稱：____________________（2）單位地址：____________________（3）聯(lián)系人：____________________（4）聯(lián)系電話：____________________2.2乙方：（1）單位名稱：____________________（2）單位地址：____________________（3）聯(lián)系人：____________________（4）聯(lián)系電話：____________________三、合同條款3.1乙方應(yīng)按照雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。3.2乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程，如有延期，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3乙方應(yīng)保證所使用的材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求，不得使用劣質(zhì)材料。3.4乙方在施工過程中應(yīng)遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。3.5乙方應(yīng)按照雙方約定的價(jià)格支付工程款，如有價(jià)格變動，雙方可協(xié)商調(diào)整。3.6工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照雙方約定的保修期限和保修范圍承擔(dān)保修責(zé)任。四、合同價(jià)款及支付方式4.1雙方確認(rèn)的工程預(yù)算為本次工程的總價(jià)款，乙方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度向甲方提交工程進(jìn)度款申請。4.2甲方應(yīng)在收到乙方提交的工程進(jìn)度款申請后7個(gè)工作日內(nèi)審批，并支付相應(yīng)款項(xiàng)。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程決算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到報(bào)告后7個(gè)工作日內(nèi)審批，并支付剩余款項(xiàng)。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2乙方使用劣質(zhì)材料或施工質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。5.3甲方未按照約定支付工程款，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且乙方支付完畢全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.建筑聲學(xué)改造設(shè)計(jì)方案2.施工圖紙3.材料合格證明4.施工安全操作規(guī)程5.工程進(jìn)度款申請6.工程決算報(bào)告7.保修期限和保修范圍說明二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.乙方使用劣質(zhì)材料或施工質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.甲方未按照約定支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定時(shí)間審批工程進(jìn)度款申請，視為違約。5.乙方未按照約定時(shí)間提交工程決算報(bào)告，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑聲學(xué)改造：指對建筑物進(jìn)行聲學(xué)性能提升的改造工程。2.承攬施工：指承包商承擔(dān)某項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等全部工作。3.工程進(jìn)度款：指按照工程進(jìn)度，甲方支付給乙方的相應(yīng)款項(xiàng)。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.保修期限：指乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的期限。6.保修范圍：指乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的內(nèi)容范圍。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.材料質(zhì)量問題：乙方應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，加強(qiáng)材料檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量。3.工程款項(xiàng)支付問題：甲方應(yīng)按時(shí)審批并支付工程進(jìn)度款，如有疑問，可與乙方進(jìn)行溝通。4.驗(yàn)收不合格：乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.爭議解決：雙方應(yīng)積極協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用