2024戶外施工承攬協(xié)議書版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024戶外施工承攬協(xié)議書版B版本合同目錄一覽1.承攬工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內(nèi)容1.4工程時間安排2.承攬方義務(wù)與責(zé)任2.1承攬方的施工義務(wù)2.2承攬方的質(zhì)量保證義務(wù)2.3承攬方的安全責(zé)任2.4承攬方的環(huán)保責(zé)任3.支付條款3.1工程預(yù)付款3.2工程進(jìn)度款3.3工程竣工款3.4付款方式及時間4.合同的履行與變更4.1合同的履行4.2合同的變更5.違約責(zé)任5.1承攬方的違約責(zé)任5.2委托方的違約責(zé)任6.爭議解決6.1爭議的解決方式6.2爭議的訴訟管轄7.合同的生效、終止與解除7.1合同的生效條件7.2合同的終止條件7.3合同的解除條件8.其他條款8.1保密條款8.2不可抗力8.3法律適用及解釋9.合同附件9.1工程設(shè)計圖紙9.2施工方案9.3材料及設(shè)備清單10.合同的簽署與備案10.1合同簽署10.2合同備案11.合同的修訂歷史11.1版本A的主要修訂內(nèi)容11.2版本B的主要修訂內(nèi)容12.附件：合同簽署授權(quán)書13.附件：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)14.附件：施工安全協(xié)議第一部分：合同如下：1.承攬工程概述1.1工程名稱：2024年戶外施工項目1.2工程地點：省市區(qū)街道1.3工程內(nèi)容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程和其他相關(guān)配套工程。1.4工程時間安排：工程預(yù)計開工日期為2024年X月X日，預(yù)計竣工日期為2024年X月X日。具體施工時間根據(jù)實際情況和雙方協(xié)商確定。2.承攬方義務(wù)與責(zé)任2.1承攬方的施工義務(wù)：承攬方應(yīng)按照約定的施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)和施工要求完成工程，并保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2承攬方的質(zhì)量保證義務(wù)：承攬方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。工程竣工后，承攬方應(yīng)承擔(dān)一定期限的質(zhì)量保修責(zé)任。2.3承攬方的安全責(zé)任：承攬方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和施工安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場的安全，并承擔(dān)由于自身原因造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失的責(zé)任。2.4承攬方的環(huán)保責(zé)任：承攬方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行施工，確保施工過程中的環(huán)境保護(hù)，并承擔(dān)由于自身原因造成的環(huán)保問題責(zé)任。3.支付條款3.1工程預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)支付合同總金額的30%作為預(yù)付款。3.2工程進(jìn)度款：承攬方應(yīng)按照工程進(jìn)度的實際情況向委托方提交進(jìn)度款申請，委托方應(yīng)在收到申請后七個工作日內(nèi)進(jìn)行核實并支付相應(yīng)款項。3.3工程竣工款：工程竣工并經(jīng)驗收合格后，承攬方應(yīng)向委托方提交竣工款申請，委托方應(yīng)在收到申請后七個工作日內(nèi)進(jìn)行核實并支付相應(yīng)款項。3.4付款方式及時間：所有付款均通過銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行，具體付款時間及方式按照雙方協(xié)商確定的支付計劃執(zhí)行。4.合同的履行與變更4.1合同的履行：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保工程的順利進(jìn)行。4.2合同的變更：合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.違約責(zé)任5.1承攬方的違約責(zé)任：承攬方未按照約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。5.2委托方的違約責(zé)任：委托方未按照約定支付款項或未履行合同義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。6.爭議解決6.1爭議的解決方式：合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2爭議的訴訟管轄：本合同的爭議解決適用中華人民共和國法律，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：其他條款7.合同的生效、終止與解除7.1合同的生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2合同的終止條件：合同履行完畢，雙方驗收合格后，合同終止。7.3合同的解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力或其他法律規(guī)定的情形，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。8.其他條款8.1保密條款：雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。8.2不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并采取合理措施減少損失。8.3法律適用及解釋：本合同適用中華人民共和國法律，合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第三部分：合同附件9.合同附件9.1工程設(shè)計圖紙：附件一9.2施工方案：附件二9.3材料及設(shè)備清單：附件三第四部分：合同的簽署與備案10.合同的簽署與備案10.1合同簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方代表在合同上簽字并加蓋公章后，合同立即生效。10.2合同備案：雙方應(yīng)在合同生效后七個工作日內(nèi)，將合同副本報送相關(guān)備案部門進(jìn)行備案。第五部分：合同的修訂歷史11.合同的修訂歷史11第八部分：附件9.合同附件9.1工程設(shè)計圖紙：附件一9.2施工方案：附件二9.3材料及設(shè)備清單：附件三9.4工程驗收標(biāo)準(zhǔn)：附件四9.5施工安全協(xié)議：附件五9.6合同簽署授權(quán)書：附件六第九部分：合同的簽署與備案10.合同的簽署與備案10.1合同簽署：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方代表在合同上簽字并加蓋公章后，合同立即生效。10.2合同備案：雙方應(yīng)在合同生效后七個工作日內(nèi)，將合同副本報送相關(guān)備案部門進(jìn)行備案。第十部分：合同的修訂歷史11.合同的修訂歷史11.1版本A的主要修訂內(nèi)容：修訂了工程范圍的描述明確了工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修改了支付條款的具體細(xì)節(jié)11.2版本B的主要修訂內(nèi)容：增加了環(huán)保責(zé)任的相關(guān)規(guī)定對違約責(zé)任部分進(jìn)行了細(xì)化修改了爭議解決的方式第十一部分：其他12.通知與送達(dá)：任何一方發(fā)出的通知或其他通信，應(yīng)通過書面形式，按照對方提供的地址發(fā)送。13.法律和適用：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。14.合同的完整性和獨立性：本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于本工程的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。本合同各條款相互獨立，任何條款的無效或不可執(zhí)行不影響其他條款的效力。第十二部分：合同附件13.附件：合同簽署授權(quán)書14.附件：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)15.附件：施工安全協(xié)議第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計圖紙詳細(xì)要求：工程設(shè)計圖紙應(yīng)包括工程的詳細(xì)設(shè)計方案、平面圖、立面圖、剖面圖等，以及工程所需的材料和構(gòu)造的詳細(xì)規(guī)格和說明。附件說明：工程設(shè)計圖紙是施工的基礎(chǔ)，承攬方應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，并確保施工過程中的質(zhì)量符合設(shè)計要求。附件二：施工方案詳細(xì)要求：施工方案應(yīng)包括施工的具體步驟、施工方法、施工技術(shù)要求、施工時間表等。附件說明：施工方案是施工過程中的指導(dǎo)文件，承攬方應(yīng)按照施工方案進(jìn)行施工，確保施工的順利進(jìn)行。附件三：材料及設(shè)備清單詳細(xì)要求：材料及設(shè)備清單應(yīng)包括工程所需的所有材料和設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件說明：材料及設(shè)備清單是施工所需的物質(zhì)基礎(chǔ)，承攬方應(yīng)根據(jù)清單購買和使用材料和設(shè)備，并確保其質(zhì)量符合要求。附件四：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工程質(zhì)量驗收的標(biāo)準(zhǔn)和程序、工程完成后應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求等。附件說明：工程驗收標(biāo)準(zhǔn)是工程完成后進(jìn)行驗收的依據(jù)，雙方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。附件五：施工安全協(xié)議詳細(xì)要求：施工安全協(xié)議應(yīng)包括施工現(xiàn)場的安全要求、施工人員的安全培訓(xùn)和配備要求、安全事故的處理程序等。附件說明：施工安全協(xié)議是保障施工現(xiàn)場安全的重要文件，承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議要求進(jìn)行安全管理，確保施工現(xiàn)場的安全。附件六：合同簽署授權(quán)書詳細(xì)要求：合同簽署授權(quán)書應(yīng)包括授權(quán)人的姓名、授權(quán)事項、授權(quán)期限等。附件說明：合同簽署授權(quán)書是授權(quán)代表簽訂合同的合法性證明，授權(quán)書應(yīng)真實有效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照約定完成工程或工程質(zhì)量不符合約定的。2.承攬方未按照約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的。3.承攬方未按照約定支付進(jìn)度款或竣工款的。4.委托方未按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或竣工款的。5.承攬方未按照約定進(jìn)行安全管理和環(huán)保措施的。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方的違約行為導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用、賠償損失的責(zé)任。2.承攬方的違約行為導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的，應(yīng)按照延遲的時間向委托方支付違約金。3.委托方的違約行為導(dǎo)致未能按時支付款項的，應(yīng)按照延遲支付的金額向承攬方支付違約金。4.承攬方的安全管理和環(huán)保措施不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)由此造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失和環(huán)保問題的責(zé)任。示例說明：如果承攬方未按照約定完成工程，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定，承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用和因此造成的損失。如果承攬方的違約行為導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，承攬方應(yīng)按照延遲的時間向委托方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)，完成合同約定的內(nèi)容。3.違約金：指一方未履行合同義務(wù)或履行不符合約定，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償。4.工程驗收：指對完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查和評定，以確定工程是