二零二五年度酒店客房空調設備更換承攬合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度酒店客房空調設備更換承攬合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人或負責人1.3合同雙方聯系方式2.合同標的2.1客房空調設備更換的具體范圍2.2更換空調設備的型號和品牌2.3更換空調設備的技術參數3.合同工期3.1合同開始日期3.2合同結束日期3.3合同工期延誤責任4.合同價格4.1合同總價4.2價格組成4.3付款方式及時間5.質量要求5.1空調設備的質量標準5.2質量檢驗方法5.3質量責任6.施工方案6.1施工前準備工作6.2施工過程及步驟6.3施工安全措施7.交工驗收7.1交工驗收的時間7.2交工驗收的標準7.3交工驗收的程序8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約金計算方法9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決期限10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后的處理11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后的處理12.合同附件12.1附件一：客房空調設備更換清單12.2附件二：施工圖紙12.3附件三：合同雙方確認的合同副本13.合同生效13.1合同生效條件13.2合同生效時間13.3合同生效后的法律效力14.其他約定事項14.1合同變更14.2合同解除14.3合同終止14.4合同附件14.5合同簽訂及履行地點14.6合同附件的效力14.7合同解釋權14.8合同的附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1承攬方：空調設備有限公司1.1.2承包方：酒店管理有限公司1.2合同雙方法定代表人或負責人1.2.1承攬方法定代表人：1.2.2承包方法定代表人：1.3合同雙方聯系方式1.3.1承攬方聯系電話：02156781.3.2承包方聯系電話：021876543212.合同標的2.1客房空調設備更換的具體范圍2.1.1更換酒店客房空調設備共計200臺2.1.2更換區(qū)域包括酒店所有客房2.2更換空調設備的型號和品牌2.2.1更換空調設備型號：K系列2.2.2更換空調設備品牌：品牌2.3更換空調設備的技術參數2.3.1制冷量：3000W2.3.2制熱量：3500W2.3.3能效比：3.53.合同工期3.1合同開始日期3.1.1合同開始日期：2025年4月1日3.2合同結束日期3.2.1合同結束日期：2025年6月30日3.3合同工期延誤責任3.3.1如因承攬方原因導致工期延誤，每延誤一日，承攬方應向承包方支付違約金1000元。4.合同價格4.1合同總價4.1.1合同總價：人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00）4.2價格組成4.2.1設備費用：人民幣肆拾萬元整（￥400,000.00）4.2.2安裝費用：人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00）4.3付款方式及時間4.3.1首付款：合同簽訂后5個工作日內支付人民幣貳拾萬元整（￥200,000.00）4.3.2中間款：設備安裝完成并經驗收合格后5個工作日內支付人民幣貳拾萬元整（￥200,000.00）4.3.3尾款：合同工期結束后10個工作日內支付人民幣拾萬元整（￥100,000.00）5.質量要求5.1空調設備的質量標準5.1.1空調設備應符合國家標準《GB/T77252004》5.1.2空調設備應經過國家相關部門的檢測，并取得相應的合格證書5.2質量檢驗方法5.2.1空調設備在出廠前應進行嚴格的質量檢驗5.2.2空調設備在安裝前應進行現場檢驗5.3質量責任5.3.1如因承攬方提供的空調設備存在質量問題，導致承包方遭受損失，承攬方應承擔全部責任6.施工方案6.1施工前準備工作6.1.1承攬方應在合同簽訂后5個工作日內提交詳細的施工方案6.1.2承包方應在收到施工方案后3個工作日內進行審核并確認6.2施工過程及步驟6.2.1施工過程中，承攬方應嚴格按照施工方案執(zhí)行6.2.2施工過程中，承攬方應確保施工安全，避免對酒店正常運營造成影響6.3施工安全措施6.3.1施工現場應設置安全警示標志6.3.2施工人員應穿戴安全防護用品6.3.3施工過程中應避免交叉作業(yè)，確保施工安全8.違約責任8.1違約情形8.1.1承攬方未按合同約定時間完成設備更換工作8.1.2承攬方提供的設備存在嚴重質量問題8.1.3承攬方未按照合同要求進行施工，造成安全事故或損失8.2違約責任承擔8.2.1承攬方未按期完成設備更換，每延遲一日，應支付承包方違約金人民幣壹萬元整（￥10,000.00）8.2.2設備存在質量問題，承攬方應無條件更換或賠償損失8.2.3因施工不當導致的安全事故或損失，承攬方應承擔全部責任8.3違約金計算方法8.3.1違約金按實際損失計算，最高不超過合同總價的10%9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1合同雙方應通過友好協商解決爭議9.1.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟9.2爭議解決機構9.2.1爭議解決機構為合同簽訂地人民法院9.3爭議解決期限9.3.1爭議解決期限為合同簽訂之日起一年內10.合同解除10.1合同解除條件10.1.1合同一方嚴重違約10.1.2合同一方因不可抗力導致合同無法履行10.2合同解除程序10.2.1合同一方提出解除合同的通知10.2.2收到通知后，另一方應在7個工作日內給予回復10.3合同解除后的處理10.3.1解除合同后，雙方應立即停止履行合同10.3.2雙方應就合同解除后的善后事宜進行協商11.合同終止11.1合同終止條件11.1.1合同履行完畢11.1.2合同雙方協商一致解除合同11.2合同終止程序11.2.1合同雙方簽署合同終止協議11.2.2雙方確認合同終止協議生效11.3合同終止后的處理11.3.1雙方應就合同終止后的債權債務進行清算11.3.2雙方應就合同終止后的剩余工作及責任進行明確12.合同附件12.1附件一：客房空調設備更換清單12.1.1客房空調設備更換清單應詳細列出每臺空調的型號、品牌、數量等信息12.2附件二：施工圖紙12.2.1施工圖紙應包含設備安裝位置、施工流程等關鍵信息12.3附件三：合同雙方確認的合同副本12.3.1合同雙方確認的合同副本應加蓋雙方公章13.合同生效13.1合同生效條件13.1.1合同雙方簽字蓋章13.1.2合同雙方履行首付款支付義務13.2合同生效時間13.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效13.3合同生效后的法律效力13.3.1合同生效后對雙方具有法律約束力14.其他約定事項14.1合同變更14.1.1合同的任何變更需經雙方書面同意14.1.2變更后的合同條款作為原合同的有效補充14.2合同解除14.2.1合同的解除需按照合同約定的程序進行14.3合同終止14.3.1合同的終止需符合合同約定的終止條件14.4合同附件14.4.1合同附件是合同不可分割的一部分14.5合同簽訂及履行地點14.5.1合同簽訂及履行地點為合同雙方約定的地址14.6合同附件的效力14.6.1合同附件與合同具有同等法律效力14.7合同解釋權14.7.1本合同由合同雙方共同解釋，如有爭議，提交合同簽訂地人民法院解決第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方，包括但不限于監(jiān)理方、審計方、咨詢方、檢測方、保險公司、仲裁機構等。15.1.2第三方介入應經合同雙方同意，并簽訂相應的合作協議。15.2第三方責任15.2.1第三方在合同履行過程中，應按照合作協議的約定履行職責。15.2.2第三方的介入不應影響合同雙方的合法權益。15.3第三方權利15.3.1第三方有權根據合作協議，對合同履行情況進行監(jiān)督、檢查和評估。15.3.2第三方有權要求合同雙方提供必要的資料和信息。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與合同雙方的關系為合作關系，而非委托或代理關系。15.4.2第三方在合同履行過程中的行為，不代表合同雙方的意見或決定。15.4.3第三方的責任僅限于其提供的專業(yè)服務范圍內，不承擔合同雙方的主要責任。16.第三方介入時的額外條款16.1第三方介入程序16.1.1合同雙方同意第三方介入時，應提前30日通知對方，并共同確定第三方介入的具體事項。16.1.2第三方介入的具體事項包括但不限于：監(jiān)理、審計、咨詢、檢測等。16.2第三方介入費用16.2.1第三方介入產生的費用，由合同雙方根據合作協議的約定分擔。16.2.2第三方介入費用應在合作協議中明確約定，并作為合同的一部分。16.3第三方介入結果的處理16.3.1第三方介入的結果應形成書面報告，并由合同雙方共同確認。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額的確定17.1.1第三方責任限額應根據合作協議的約定確定。17.1.2第三方責任限額應包括但不限于：直接經濟損失、合同違約金、賠償責任等。17.2第三方責任限額的適用17.2.1第三方責任限額適用于第三方在合同履行過程中因過錯造成的合同雙方損失。17.2.2第三方責任限額不適用于第三方故意或重大過失造成的損失。17.3第三方責任限額的變更17.3.1第三方責任限額的變更需經合同雙方和第三方書面同意。17.3.2變更后的責任限額作為原責任限額的有效補充。18.第三方介入后的合同履行18.1合同雙方應按照合同約定繼續(xù)履行合同義務。18.2第三方介入期間，合同雙方應確保合同的正常履行，不得因第三方介入而影響合同的履行。18.3第三方介入后的爭議解決18.3.1合同雙方在第三方介入期間發(fā)生的爭議，應按照本合同第9條“爭議解決”的規(guī)定處理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：客房空調設備更換清單詳細要求：列出每臺空調的型號、品牌、數量、規(guī)格、技術參數等詳細信息。包含設備更換的詳細原因和必要性說明。明確設備更換的施工區(qū)域和時間安排。2.附件二：施工圖紙詳細要求：提供每臺空調的安裝位置圖，包括電源接口、排水口等。顯示空調設備的布局和連接方式。包含施工過程中的安全注意事項。3.附件三：合同雙方確認的合同副本詳細要求：合同雙方簽署并蓋章的合同副本。包含合同的全部條款和附件。4.附件四：第三方合作協議詳細要求：合同雙方與第三方簽訂的合作協議，明確第三方的職責、權利和義務。包含第三方介入的具體事項、費用分擔和責任限額。5.附件五：第三方介入報告詳細要求：第三方根據合作協議完成的報告，包括對合同履行情況的監(jiān)督、檢查和評估結果。包含第三方對合同雙方的建議和改進措施。6.附件六：付款憑證詳細要求：合同雙方支付的款項憑證，包括發(fā)票、收據等。明確支付款項的金額、日期和用途。7.附件七：違約金支付憑證詳細要求：合同一方支付違約金的憑證，包括發(fā)票、收據等。明確支付違約金的金額、日期和原因。8.附件八：爭議解決文件詳細要求：合同雙方在爭議解決過程中產生的文件，包括調解書、判決書等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：承攬方未按合同約定時間完成設備更換工作。承攬方提供的設備存在嚴重質量問題。承攬方未按照合同要求進行施工，造成安全事故或損失。承包方未按時支付款項。承包方未按合同約定提供相關資料和信息。2.責任認定標準：違約行為的認定依據合同條款和事實情況。違約責任的認定依據合同約定和法律相關規(guī)定。3.違約責任示例：承攬方未按期完成設備更換工作，每延遲一日，應支付承包方違約金人民幣壹萬元整（￥10,000.00）。承攬方提供的設備存在質量問題，導致承包方遭受損失，承攬方應承擔全部責任。承包方未按時支付款項，每延遲一日，應向承攬方支付違約金人民幣壹千元整（￥1,000.00）。全文完。二零二五年度酒店客房空調設備更換承攬合同1合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同編號3.合同簽訂日期4.合同雙方基本信息5.合同簽訂地點6.合同期限二、設備更換范圍1.更換的客房空調設備類型2.更換空調設備的位置3.更換空調設備的數量4.更換空調設備的品牌和型號三、設備更換標準1.設備更換的技術標準2.設備更換的質量標準3.設備更換的環(huán)保標準四、設備更換方案1.設備更換的時間安排2.設備更換的工作流程3.設備更換的施工組織4.設備更換的安全措施五、合同價款及支付方式1.合同價款總額2.分階段支付比例3.支付時間節(jié)點4.支付方式六、工期及驗收1.設備更換工期2.設備更換驗收標準3.設備更換驗收流程4.設備更換驗收時間七、售后服務及保修1.售后服務內容2.售后服務期限3.保修范圍4.保修期限八、違約責任1.違約情形2.違約責任承擔3.違約賠償計算方式4.違約責任處理程序九、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用十、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后果十一、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后果十二、合同附件1.合同附件清單2.合同附件內容十三、合同簽署1.合同簽署人2.合同簽署日期3.合同簽署地點十四、其他約定事項1.保密條款2.通知送達方式3.合同附件效力4.合同未盡事宜的處理合同編號_________一、合同概述1.合同名稱：二零二五年度酒店客房空調設備更換承攬合同2.合同編號：_______3.合同簽訂日期：____年____月____日4.合同雙方基本信息：承攬方：名稱：_______地址：_______法定代表人：_______聯系人：_______聯系電話：_______承攬方：名稱：_______地址：_______法定代表人：_______聯系人：_______聯系電話：_______5.合同簽訂地點：_______6.合同期限：自____年____月____日起至____年____月____日止二、設備更換范圍1.更換的客房空調設備類型：中央空調系統(tǒng)2.更換空調設備的位置：酒店所有客房3.更換空調設備的數量：____臺4.更換空調設備的品牌和型號：____品牌____型號三、設備更換標準1.設備更換的技術標準：符合國家相關技術規(guī)范和標準2.設備更換的質量標準：達到行業(yè)領先水平3.設備更換的環(huán)保標準：符合國家環(huán)保要求四、設備更換方案1.設備更換的時間安排：____年____月____日至____年____月____日2.設備更換的工作流程：1.現場勘查2.制定更換方案3.采購設備4.施工安裝5.調試驗收3.設備更換的施工組織：1.施工隊伍2.施工現場管理3.施工安全措施4.設備更換的安全措施：1.施工人員安全培訓2.施工現場安全防護3.應急預案五、合同價款及支付方式1.合同價款總額：____元2.分階段支付比例：1.預付款：合同價款的____%2.進度款：合同價款的____%3.竣工驗收款：合同價款的____%4.保修期滿款：合同價款的____%3.支付時間節(jié)點：1.預付款：合同簽訂后____個工作日內2.進度款：每個階段完成后____個工作日內3.竣工驗收款：竣工驗收合格后____個工作日內4.保修期滿款：保修期滿后____個工作日內4.支付方式：銀行轉賬六、工期及驗收1.設備更換工期：____個月2.設備更換驗收標準：1.設備安裝符合設計要求2.設備運行正常，性能穩(wěn)定3.環(huán)保指標達到國家要求3.設備更換驗收流程：1.施工方提交驗收申請2.驗收小組進行現場驗收3.驗收合格后簽署驗收報告4.設備更換驗收時間：每個階段完成后____個工作日內七、售后服務及保修1.售后服務內容：1.設備運行故障維修2.定期保養(yǎng)維護3.技術支持與咨詢2.售后服務期限：自設備更換驗收合格之日起____年3.保修范圍：1.設備本身質量問題2.施工質量問題4.保修期限：1.設備本身質量問題：____年2.施工質量問題：____年八、違約責任1.違約情形：1.承攬方未按合同約定時間完成設備更換工作2.承攬方提供的設備不符合合同約定標準3.承攬方在施工過程中造成安全事故4.發(fā)包方未按合同約定支付款項2.違約責任承擔：1.承攬方應承擔違約責任，賠償發(fā)包方損失2.發(fā)包方未按時支付款項，應向承攬方支付違約金3.違約賠償計算方式：1.按實際損失計算2.違約金按合同約定比例計算4.違約責任處理程序：1.雙方協商解決2.爭議解決機構調解3.訴訟解決九、爭議解決1.爭議解決方式：協商、調解、訴訟2.爭議解決機構：_______3.爭議解決程序：1.雙方協商2.向爭議解決機構申請調解3.訴訟4.爭議解決費用：1.協商解決：雙方承擔2.調解：由調解機構決定3.訴訟：敗訴方承擔十、合同解除1.合同解除條件：1.雙方協商一致2.一方違約導致合同無法履行3.因不可抗力導致合同無法履行2.合同解除程序：1.提出解除合同的一方書面通知對方2.雙方確認解除合同3.清理合同履行完畢后的剩余事宜3.合同解除后果：1.合同解除后，雙方應按約定履行合同解除前的義務2.合同解除后，雙方應協商處理合同解除后的權利義務關系十一、合同終止1.合同終止條件：1.合同履行完畢2.合同解除3.因不可抗力導致合同無法履行2.合同終止程序：1.雙方確認合同終止2.清理合同履行完畢后的剩余事宜3.合同終止后果：1.雙方應按約定履行合同終止前的義務2.合同終止后，雙方應協商處理合同終止后的權利義務關系十二、合同附件1.合同附件清單：1.設備更換方案2.設備清單3.施工進度計劃4.驗收報告2.合同附件內容：1.設備更換方案詳細內容2.設備清單及型號規(guī)格3.施工進度計劃及時間節(jié)點4.驗收報告及驗收結果十三、合同簽署1.合同簽署人：承攬方簽署：（簽字）（日期）發(fā)包方簽署：（簽字）（日期）十四、其他約定事項1.保密條款：1.雙方對本合同內容保密2.未經對方同意，不得向任何第三方泄露2.通知送達方式：1.書面通知2.電子郵件3.傳真3.合同附件效力：1.合同附件與合同具有同等法律效力4.合同未盡事宜的處理：1.由雙方協商解決2.如協商不成，按相關法律法規(guī)處理合同簽署：承攬方：（簽字）（日期）發(fā)包方：（簽字）（日期）多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.甲方主導權條款說明：甲方有權對設備更換的設計、施工、驗收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和控制，確保項目按計劃進行。甲方應指定項目負責人，負責整個項目的協調和管理。乙方應按照甲方的要求，及時提交相關設計、施工圖紙和技術資料。甲方有權要求乙方對施工過程中的問題進行整改。2.甲方驗收標準條款說明：甲方將制定詳細的驗收標準，乙方必須按照這些標準進行施工和驗收。驗收標準應包括設備質量、施工質量、環(huán)保標準等。甲方有權要求乙方進行復試或重新施工，直到滿足驗收標準。3.甲方付款條件條款說明：甲方將根據項目進度和驗收結果進行付款，確保資金合理分配。甲方應按照合同約定的付款進度表支付款項。任何因乙方原因導致的延誤或質量問題，甲方有權暫?；蚩蹨p付款。4.甲方決策權條款說明：甲方在合同執(zhí)行過程中享有最終決策權，包括但不限于技術變更、工期調整等。任何技術變更或工期調整需經甲方批準。甲方有權要求乙方提供必要的技術支持和服務。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明1.乙方自主權條款說明：乙方在保證項目質量和進度的情況下，有權自主選擇施工方法和材料。乙方應確保所選擇的施工方法和材料符合合同約定和國家標準。乙方有權根據實際情況調整施工計劃，但需提前通知甲方。2.乙方進度管理條款說明：乙方應制定詳細的施工進度計劃，并及時向甲方匯報項目進展。乙方應確保按照進度計劃完成各項工作。如遇特殊情況導致進度延誤，乙方應提前向甲方說明并尋求解決方案。3.乙方質量保證條款說明：乙方對施工質量負責，并確保項目完成后達到合同約定的質量標準。乙方應建立健全的質量管理體系，確保施工過程的質量控制。乙方應承擔因施工質量問題導致的返工、維修等費用。4.乙方知識產權條款說明：乙方應確保所使用的設備、技術等不侵犯任何第三方的知識產權。乙方在項目執(zhí)行過程中產生的知識產權歸乙方所有，但不得侵犯甲方或他人的權利。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.第三方中介職責條款說明：第三方中介負責監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保雙方權益得到保障。第三方中介應獨立、公正地履行職責，不得偏袒任何一方。第三方中介有權對合同執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。2.第三方中介費用條款說明：第三方中介的服務費用由雙方協商確定，并納入合同總價。雙方應在合同中明確第三方中介的收費標準和服務內容。第三方中介的收費應合理，不得過高或過低。3.第三方中介爭議解決條款說明：在合同執(zhí)行過程中，如出現爭議，第三方中介應協助雙方協商解決。如協商不成，雙方可按照合同約定的爭議解決方式處理。4.第三方中介保密條款說明：第三方中介在合同執(zhí)行過程中獲取的敏感信息應予以保密。第三方中介不得泄露任何一方的商業(yè)秘密或個人隱私。保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。附件及其他補充說明一、附件列表：1.設備更換方案2.設備清單及型號規(guī)格3.施工進度計劃及時間節(jié)點4.驗收報告及驗收結果5.保密協議6.第三方中介服務協議7.合同簽訂雙方的身份證明文件8.合同簽訂雙方的銀行賬戶信息9.不可抗力事件證明文件（如有）二、違約行為及認定：1.違約行為：承攬方未按合同約定時間完成設備更換工作。承攬方提供的設備不符合合同約定標準。承攬方在施工過程中造成安全事故。發(fā)包方未按合同約定支付款項。雙方協商一致解除合同的條件未滿足。因不可抗力導致合同無法履行。第三方中介未能履行其職責。2.違約行為的認定：通過對比合同約定與實際執(zhí)行情況來確定違約行為。通過第三方中介的評估報告或驗收報告來認定違約行為。通過雙方協商或爭議解決機構的裁決來認定違約行為。三、法律名詞及解釋：1.違約責任：指合同當事人違反合同約定，應當承擔的法律責任。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。3.爭議解決機構：指具有獨立、公正解決合同爭議能力的第三方機構。4.知識產權：指權利人依法對其作品、發(fā)明、實用新型、外觀設計等享有的專有權利。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實際或潛在的商業(yè)價值并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：施工進度延誤。解決辦法：及時溝通，調整施工計劃，必要時增加人力資源或設備。2.問題：設備質量問題。解決辦法：立即停止使用，要求承攬方更換或維修，并追究責任。3.問題：款項支付爭議。解決辦法：根據合同約定，通過協商或爭議解決機構解決。4.問題：第三方中介未能履行職責。解決辦法：更換第三方中介或要求其承擔相應責任。五、所有應用場景：1.酒店客房空調設備更換項目。2.任何涉及設備更換和施工的承攬合同。3.需要第三方中介參與監(jiān)督和調解的合同。4.需要明確違約責任和爭議解決機制的合同。全文完。二零二五年度酒店客房空調設備更換承攬合同2合同編號_________一、合同主體1.1甲方名稱：________________________地址：________________________聯系人：________________________聯系電話：________________________1.2乙方名稱：________________________地址：________________________聯系人：________________________聯系電話：________________________1.3其他相關方：（如有其他相關方，請在此處填寫相關方名稱、地址、聯系人、聯系電話等信息）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方與乙方就2025年度酒店客房空調設備更換承攬事項的權利、義務和責任，確保雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則下，共同完成酒店客房空調設備更換工作，提高酒店客房舒適度，提升客戶滿意度。2.2合同依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī)及政策規(guī)定，結合雙方實際情況，經友好協商達成一致。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語（1）空調設備：指用于酒店客房的空調機組、制冷系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等設備；（2）承攬：指乙方按照甲方要求，負責酒店客房空調設備的更換、安裝、調試等工作；（3）工期：指乙方完成空調設備更換工作所需的時間。3.2關鍵詞解釋（1）客房：指酒店中供客人居住的房間；（2）空調設備更換：指將原有機房空調設備拆除，更換為新的空調設備；（3）安裝：指將新購置的空調設備按照設計要求進行組裝、調試；（4）調試：指對安裝完成的空調設備進行功能測試和性能測試，確保設備正常運行。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務（1）甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、地點、方式完成空調設備更換工作；（2）甲方有權對乙方的工作進行監(jiān)督，確保工程質量；（3）甲方有權要求乙方按照合同約定支付報酬；（4）甲方應提供必要的施工條件，包括但不限于圖紙、材料、設備等；（5）甲方應按時向乙方支付報酬。4.2乙方的權利和義務（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付報酬；（2）乙方應按照甲方要求，在約定的時間內完成空調設備更換工作；（3）乙方應保證工程質量，確?？照{設備正常運行；（4）乙方應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保施工安全；（5）乙方應按照甲方要求，提供必要的施工圖紙、材料、設備等。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，工期為____個月，具體起止日期以合同附件為準。5.2合同履行地點本合同履行地點為甲方酒店客房區(qū)域。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，在合同履行地點完成空調設備更換工作，包括但不限于拆除、安裝、調試等。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同約定的工期屆滿，且空調設備更換工作已全部完成；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）經雙方協商一致解除合同。6.3終止程序（1）任何一方要求解除合同，應提前____天書面通知對方；（2）雙方應在接到解除合同通知之日起____天內，對合同履行情況進行結算；（3）合同解除后，乙方應將施工現場清理完畢，甲方應按照約定支付乙方報酬。6.4終止后果（1）合同解除后，雙方應按照約定支付報酬；（2）合同解除后，因合同履行而產生的債權債務關系，由雙方自行承擔；（3）合同解除后，因合同履行而產生的糾紛，由雙方協商解決；協商不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、費用與支付7.1費用構成（1）空調設備購置費用：包括但不限于設備采購、運輸、保險等費用；（2）安裝費用：包括但不限于安裝工時費、材料費、運輸費等；（3）調試費用：包括但不限于調試工時費、材料費等；（4）其他費用：包括但不限于工程管理費、質量保證金等。7.2支付方式（1）本合同費用支付采用分期支付方式；（2）甲方應在合同簽訂之日起____個工作日內支付合同總金額的____%作為預付款；（3）乙方完成空調設備更換工作并經甲方驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付合同總金額的____%；（4）合同工程竣工并驗收合格后，甲方應在____個工作日內支付合同總金額的____%；（5）合同履行完畢，乙方提交完整結算資料后，甲方應在____個工作日內支付剩余的合同金額。7.3支付時間（1）預付款支付時間：合同簽訂之日起____個工作日內；（2）驗收合格后支付時間：空調設備更換工作驗收合格后____個工作日內；（3）竣工支付時間：合同工程竣工并驗收合格后____個工作日內；（4）結算支付時間：乙方提交完整結算資料后____個工作日內。7.4支付條款（1）支付方式：甲方應通過銀行轉賬方式支付乙方費用；（2）支付賬戶：乙方應在合同簽訂前向甲方提供收款賬戶信息；（3）支付憑證：甲方應在支付費用后向乙方提供支付憑證。八、違約責任8.1甲方違約（1）甲方未按約定時間支付費用的，應向乙方支付____%的違約金；（2）甲方未按時提供必要施工條件的，應承擔相應的責任；（3）甲方未按時驗收的，應承擔相應的責任。8.2乙方違約（1）乙方未按約定時間完成空調設備更換工作的，應向甲方支付____%的違約金；（2）乙方未保證工程質量，造成甲方損失的，應承擔相應的賠償責任；（3）乙方違反保密條款的，應承擔相應的責任。8.3賠償金額和方式（1）違約金的計算方法：按實際損失的一定比例計算；（2）賠償金額的支付方式：違約方應在違約事實發(fā)生后____個工作日內支付賠償金額。九、保密條款9.1保密內容（1）本合同涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等；（2）雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息等。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起____年。9.3保密履行方式（1）雙方應嚴格保守合同中的保密內容，不得向任何第三方泄露；（2）雙方應采取合理的保密措施，確保保密內容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、臺風等自然災害；（2）戰(zhàn)爭、政治動蕩等政府行為；（3）其他不可抗力事件。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務（1）不可抗力事件發(fā)生后，雙方應及時通知對方；（2）因不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方應根據實際情況協商解決；（3）因不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方互不承擔違約責任。10.4不可抗力實例（1）地震、洪水等自然災害；（2）戰(zhàn)爭、政治動蕩等政府行為；（3）其他不可抗力事件。十一、爭議解決11.1協商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。11.2調節(jié)、仲裁或訴訟協商不成的，任何一方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟，或向合同簽訂地的仲裁委員會申請仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定未經對方同意，任何一方不得轉讓或以其他方式處分合同的權利和義務。12.2不得轉讓的情形（1）涉及國家安全、秘密的合同；（2）合同約定不得轉讓的合同。十三、權利的保留13.1權力保留（1）本合同中，甲方保留對空調設備更換項目的最終驗收權；（2）乙方在合同履行期間，應保留對空調設備更換技術的所有權。13.2特殊權力保留（1）本合同簽訂后，未經甲方書面同意，乙方不得將合同權利和義務轉讓給第三方；（2）本合同中涉及的商業(yè)秘密和技術信息，乙方在合同履行完畢后仍需承擔保密義務。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序（1）合同的修改和補充，應經雙方協商一致，并以書面形式進行；（2）任何修改和補充的文件，均應視為合同的一部分。14.2修改和補充效力（1）經雙方簽字或蓋章的修改和補充文件，與本合同具有同等法律效力；（2）修改和補充的文件，自雙方簽字或蓋章之日起生效。十五、協助與配合15.1相互協作事項（1）雙方應相互配合，確?？照{設備更換項目的順利進行；（2）甲方應協助乙方解決施工過程中遇到的問題。15.2協作與配合方式（1）雙方應定期召開會議，溝通項目進展情況；（2）乙方應按照甲方的要求，提供必要的施工資料。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方就空調設備更換承攬事項的完整協議，任何補充或修改均應以書面形式進行。16.3增減條款（1）未經雙方書面同意，任何一方不得單方面增減合同條款；（2）任何增減條款，均應視為合同的一部分。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：___________乙方（蓋章）：___________甲方代表（簽字）：___________乙方代表（簽字）：___________簽訂日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.本合同2.空調設備更換項目詳細計劃3.空調設備采購清單4.空調設備安裝及調試方案5.空調設備驗收標準6.預付款支付憑證7.工程進度報告8.驗收合格證書9.修改和補充文件10.爭議解決相關文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按約定時間支付費用：甲方未按合同約定支付預付款、驗收合格后的付款等，認定為違約。未按時提供施工條件：甲方未按時提供必要的圖紙、材料、設備等，認定為違約。2.乙方違約行為及認定：未按約定時間完成工作：乙方未按合同約定完成空調設備更換工作，認定為違約。未保證工程質量：乙方提供的空調設備或安裝不符合合同約定的質量標準，認定為違約。違反保密條款：乙方泄露合同中