乳膠漆施工合同協(xié)議書范本

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME乳膠漆施工合同協(xié)議書范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程面積2.4工程預算第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工范圍3.2施工工藝3.3施工質(zhì)量標準3.4施工時間安排第四條材料供應4.1材料品牌及型號4.2材料供應時間及數(shù)量4.3材料質(zhì)量標準4.4材料驗收及退換貨規(guī)定第五條工程款項5.1付款方式5.2付款時間及比例5.3工程進度款的支付5.4工程尾款的支付第六條工期延誤6.1工期延期原因6.2工期延期處理6.3工期延誤的賠償?shù)谄邨l工程變更7.1工程變更范圍7.2工程變更手續(xù)7.3工程變更的費用及時間調(diào)整第八條違約責任8.1違約行為8.2違約責任及賠償8.3違約解除合同的條件第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構(gòu)9.3訴訟管轄法院第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密信息范圍11.2保密期限11.3違約泄露保密信息的賠償?shù)谑l不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力導致的合同履行困難12.3不可抗力的證明及處理第十三條其他約定13.1雙方的其他特殊約定13.2附加條款的有效性13.3附件的補充說明第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)14.3合同附件份數(shù)（合同內(nèi)容結(jié)束）第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：_____________，地址：_____________1.2乙方名稱：_____________，地址：_____________第二條工程概況2.1工程名稱：_____________2.2工程地點：_____________2.3工程面積：_____________平方米2.4工程預算：人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工范圍：包括但不限于墻面、天花板、地面等部位的乳膠漆施工。3.2施工工藝：按照雙方約定的工藝進行施工，包括但不限于底漆施工、面漆施工等。3.3施工質(zhì)量標準：按照國家標準《GB502102001建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》進行驗收。3.4施工時間安排：自合同簽訂之日起，__個工作日內(nèi)完成底漆施工，__個工作日內(nèi)完成面漆施工。第四條材料供應4.1材料品牌及型號：詳見附件一《材料品牌及型號清單》。4.2材料供應時間及數(shù)量：按照施工進度計劃，提前__個工作日將材料供應至工地。4.3材料質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.4材料驗收及退換貨規(guī)定：雙方按照附件二《材料驗收及退換貨規(guī)定》進行材料驗收及退換貨。第五條工程款項5.1付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬5.2付款時間及比例：（1）工程進度達到__%，支付工程進度款人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元；（2）工程完成后，支付尾款人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元。5.3工程進度款的支付：雙方按照實際施工進度，協(xié)商確定工程進度款的支付時間。5.4工程尾款的支付：工程完成后，經(jīng)雙方驗收合格，支付尾款。第六條工期延誤6.1工期延期原因：如遇不可抗力等因素導致工期延誤。6.2工期延期處理：雙方協(xié)商確定工期延期后的施工時間。6.3工期延誤的賠償：每延期一天，乙方應支付甲方人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元作為賠償。第七條工程變更7.1工程變更范圍：包括但不限于施工內(nèi)容、施工工藝、工程量等。7.2工程變更手續(xù)：雙方協(xié)商一致后，簽訂《工程變更單》并附上相關圖紙、資料。7.3工程變更的費用及時間調(diào)整：根據(jù)變更內(nèi)容，雙方協(xié)商確定變更后的費用及施工時間。第八條違約責任（1）乙方未按照約定的時間、質(zhì)量完成施工；（2）甲方未按照約定時間支付工程款項；（3）雙方未按照約定履行合同義務的其他情況。8.2違約責任及賠償：違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為合同金額的__%。8.3違約解除合同的條件：一方違約嚴重，導致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構(gòu)：合同簽訂地人民法院。9.3訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件：自雙方簽字或者蓋章之日起生效。10.2合同變更條件：雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同解除條件：任何一方有權(quán)在合同履行完畢前解除合同，但應提前__天通知對方。第十一條保密條款11.1保密信息范圍：合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密。11.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或履行完畢之日止。11.3違約泄露保密信息的賠償：泄露方應承擔泄露造成的損失賠償責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。12.2不可抗力導致的合同履行困難：雙方根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定部分或者全部免除履行合同的責任。12.3不可抗力的證明及處理：遭受不可抗力的一方應及時通知對方，并盡所能提供相關證明文件。第十三條其他約定13.1雙方的其他特殊約定：詳見附件三《其他特殊約定》。13.2附加條款的有效性：附加條款與本合同具有同等法律效力。13.3附件的補充說明：附件是本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)：兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2合同副本份數(shù)：兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.3合同附件份數(shù)：按附件清單所述。（合同內(nèi)容結(jié)束）第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義：本合同中所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同具有利益關系的個人或單位。1.2第三方類型：包括但不限于中介方、監(jiān)理方、材料供應商、施工隊伍等。1.3第三方責任：第三方應按照合同約定及法律法規(guī)要求，履行各自職責，確保工程順利進行。第二條第三方介入的程序及責任2.1第三方介入程序：（1）甲方、乙方協(xié)商一致，選定第三方；（2）甲方、乙方與第三方簽訂相關協(xié)議；（3）第三方按照約定履行合同義務。2.2第三方責任：第三方應按照合同約定，完成其職責范圍內(nèi)的相關工作，并對因其原因造成的損失承擔責任。2.3第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應的報酬和服務。第三條第三方介入后的合同變更3.1合同變更條件：當甲方、乙方同意第三方介入時，需對原合同進行相應變更。3.2合同變更方式：雙方簽訂《合同變更協(xié)議》，明確第三方介入的內(nèi)容、范圍、責任等。3.3合同變更生效：合同變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額定義：第三方對因其原因造成的損失，依法應當承擔的責任限額。4.2第三方責任限額確定：根據(jù)第三方介入的類型、職責、合同約定等因素，由甲方、乙方協(xié)商確定。4.3第三方責任限額的賠償：第三方按照約定承擔責任限額內(nèi)的賠償責任。第五條第三方與甲方、乙方的關系5.1第三方與甲方、乙方的關系：第三方與甲方、乙方為合同關系，各自獨立承擔合同責任。5.2第三方與甲方、乙方之間的溝通：第三方應保持與甲方、乙方的良好溝通，確保合同順利履行。5.3第三方與甲方、乙方利益的沖突：如發(fā)生利益沖突，第三方應主動披露，并采取措施予以解決。第六條第三方違約處理6.1第三方違約行為：第三方未按照合同約定履行義務，或存在違法行為。6.2第三方違約責任：第三方應承擔違約責任，向甲方、乙方支付違約金，違約金為合同金額的__%。6.3第三方違約解除合同：一方違約嚴重，導致合同無法履行，甲方、乙方有權(quán)解除合同。第七條第三方退出機制（1）第三方完成合同約定的義務；（2）甲方、乙方協(xié)商一致，解除與第三方的合同關系。7.2第三方退出程序：雙方簽訂《第三方退出協(xié)議》，明確退出時間、方式、責任等。7.3第三方退出后的影響：第三方退出后，不影響本合同其他條款的繼續(xù)履行。第八條第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機構(gòu)：合同簽訂地人民法院。8.3訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第九條第三方介入后的其他約定9.1雙方的其他特殊約定：詳見附件四《第三方介入特殊約定》。9.2附加條款的有效性：附加條款與本合同具有同等法律效力。9.3附件的補充說明：附件是本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。（合同內(nèi)容結(jié)束）第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《材料品牌及型號清單》詳細列出合同中涉及到的所有材料品牌、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準等信息。附件二：《材料驗收及退換貨規(guī)定》詳細規(guī)定材料驗收的標準、程序以及退換貨的條件、流程等。附件三：《其他特殊約定》包括但不限于工程進度款支付的特殊情況、工程變更的特殊處理等。附件四：《第三方介入特殊約定》詳細規(guī)定第三方介入的條件、程序、責任、賠償?shù)?。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任：1.1未按照約定時間支付工程款項，需支付違約金，違約金為應付款項的__%。1.2未按照約定提供施工場地、施工條件等，導致乙方無法正常施工，需支付違約金，違約金為因違約導致乙方損失的賠償金額。2.乙方違約行為及責任：2.1未按照約定時間、質(zhì)量完成施工，需支付違約金，違約金為合同金額的__%。2.2未按照約定使用甲方提供的材料，導致工程質(zhì)量問題，需承擔相應的賠償責任。3.第三方違約行為及責任：3.1第三方未按照合同約定履行義務，導致工程進度延誤或質(zhì)量問題，需承擔違約責任，向甲方、乙方支付違約金，違約金為合同金額的__%。