2025銀行工程施工合同

?合同編號(hào)：合同各方：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同完成本項(xiàng)目。第一條工程概況1.1本項(xiàng)目位于，主要包括等工程內(nèi)容。1.2工程規(guī)模：。1.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：。第二條合同價(jià)格2.1本合同總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：元整（小寫(xiě)）：元。2.2合同價(jià)款支付方式：。第三條合同履行3.1承包方應(yīng)按照本合同約定的工程內(nèi)容、工程規(guī)模、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工周期等要求，完成本工程的施工。3.2承包方應(yīng)按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.3委托方應(yīng)按照約定的付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付合同價(jià)款，如有逾期支付，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條合同的變更和解除4.1合同的變更：合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。4.2合同的解除：在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，致使合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償給對(duì)方造成的損失。5.2違約金的計(jì)算方式：。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且合同價(jià)款結(jié)清之日終止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：簽訂日期：注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。解決辦法：在合同中明確雙方應(yīng)遵守的法律法規(guī)，并在合同履行過(guò)程中，確保雙方的行為符合法律法規(guī)的要求。2.合同價(jià)款的支付和收取應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。解決辦法：在合同中明確價(jià)款支付和收取的方式、時(shí)間等，確保符合國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。3.工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。解決辦法：在合同中明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和驗(yàn)收。4.保護(hù)環(huán)境和安全生產(chǎn)。解決辦法：在合同中明確雙方應(yīng)遵守的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施確保施工過(guò)程中的環(huán)境和安全生產(chǎn)。5.保密條款。解決辦法：在合同中設(shè)定保密條款，明確雙方應(yīng)保守的秘密內(nèi)容、保密期限等，違反保密條款的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決。解決辦法：在合同中約定爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。法律名詞及名詞解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.違約金：一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的違約賠償金。3.法定代表人：指依法代表法人或其他組織的自然人。4.授權(quán)代表：指被法定代表人授權(quán)代表其行使合同權(quán)利和義務(wù)的自然人。5.工程驗(yàn)收：指工程項(xiàng)目完成后，由委托方、承包方和相關(guān)單位進(jìn)行的質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查、評(píng)定和認(rèn)可。6.合同履行：指合同雙方按照合同約定，完成各自權(quán)利和義務(wù)的過(guò)程。7.法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門(mén)規(guī)章等。8.仲裁：指合同雙方約定將合同爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理和裁決的一種爭(zhēng)議解決方式。9.訴訟：指合同雙方將合同爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行審理和判決的一種爭(zhēng)議解決方式。應(yīng)用場(chǎng)合：1.適用于銀行工程的施工合同，包括但不限于網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、改造、裝修等工程。2.可用于其他類型建筑工程的施工合同，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)條款。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如工程內(nèi)容、規(guī)模、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變更，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、價(jià)款等。2.延期條款：如因特殊情況導(dǎo)致工程延期，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面延期協(xié)議，明確延期期限、違約責(zé)任等。3.保險(xiǎn)條款：雙方應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和法律法規(guī)要求，辦理相應(yīng)的保險(xiǎn)手續(xù)，并互相提供保險(xiǎn)憑證。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：雙方應(yīng)尊重和保護(hù)彼此的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方許可，不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專利等技術(shù)成果。5.稅務(wù)條款：雙方應(yīng)遵守國(guó)家稅務(wù)法規(guī)，依法納稅，并互相提供稅務(wù)登記證等證明材料。附件列表：1.工程圖紙和技術(shù)資料2.工程量清單3.