裝修委托協(xié)議的合同范本

裝修委托協(xié)議的合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：姓名：地址：聯(lián)系方式：身份證號碼：乙方（受托方）：公司名稱：法定代表人：公司地址：聯(lián)系方式：營業(yè)執(zhí)照號碼：一、合同主體1.甲方（委托方）甲方有權對乙方的裝修工作進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。甲方應按照合同約定的時間和方式支付裝修款項。2.乙方（受托方）乙方應按照國家及地方的相關裝修標準和規(guī)范進行施工，保證工程質量。乙方應按照合同約定的時間完成裝修工程，如因乙方原因導致工期延誤，應承擔相應的責任。二、工程概況1.工程地點位于[具體地點]。2.工程內容及做法詳細工程內容及做法見附件《工程內容及做法明細表》。3.工程承包方式乙方包工包料（部分材料由甲方提供的除外）。4.工程期限自[開工日期]至[竣工日期]，總工期為[X]天。三、工程造價及付款方式1.工程總造價人民幣[具體金額]元（大寫[大寫金額]），此價格為含稅價，包含人工、材料、設備、運輸、管理費等所有費用。2.付款方式（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總造價的[X]%作為預付款，即人民幣[具體金額]元（大寫[大寫金額]）。（2）工程進度達到[具體節(jié)點]時，甲方向乙方支付工程總造價的[X]%，即人民幣[具體金額]元（大寫[大寫金額]）。（3）工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總造價的[X]%，即人民幣[具體金額]元（大寫[大寫金額]）。（4）剩余工程總造價的[X]%作為質量保證金，在質保期屆滿后無質量問題的情況下，甲方一次性無息支付給乙方。四、設計與施工1.設計方案乙方應根據(jù)甲方的需求和房屋實際情況，提供至少[X]套設計方案供甲方選擇。設計方案應包括平面圖、效果圖、施工圖等，設計方案經(jīng)甲方確認后，乙方應嚴格按照設計方案進行施工。2.施工圖紙乙方應在施工前向甲方提供詳細的施工圖紙，施工圖紙應包括平面圖、剖面圖、水電圖、效果圖等。施工圖紙經(jīng)甲方確認后，乙方應嚴格按照施工圖紙進行施工，如因乙方擅自更改施工圖紙導致的工程質量問題或工期延誤，由乙方承擔全部責任。3.施工變更在施工過程中，如甲方提出設計變更或工程量增減，應提前[X]天通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。如因乙方原因導致的施工變更，乙方應承擔相應的費用和工期延誤責任。五、材料供應1.甲方提供材料甲方提供的材料應符合國家及地方的相關標準和規(guī)范，并在材料到場后及時通知乙方進行驗收。乙方應在驗收合格后及時進行施工，如因乙方原因導致材料損壞或丟失，由乙方承擔全部責任。2.乙方提供材料乙方提供的材料應符合國家及地方的相關標準和規(guī)范，并向甲方提供材料的質量證明文件和檢驗報告。乙方應在材料到場后及時通知甲方進行驗收，如甲方在驗收過程中發(fā)覺材料質量問題，乙方應及時更換，由此產生的費用和工期延誤由乙方承擔。六、工程質量及驗收1.工程質量標準工程質量應符合國家及地方的相關標準和規(guī)范，以及雙方約定的質量標準。工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后的[X]天內組織驗收。2.隱蔽工程及中間驗收隱蔽工程及中間工程應在工程隱蔽或中間驗收前[X]小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序的施工。如甲方未能按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。3.竣工驗收工程竣工后，乙方應提交竣工驗收報告和竣工資料，甲方應在接到報告后的[X]天內組織驗收。如驗收不合格，乙方應在規(guī)定的時間內整改完畢，直至驗收合格。驗收合格后，雙方應簽署工程竣工驗收單。七、工期延誤1.工期順延的情形（1）因不可抗力導致工期延誤的。（2）因甲方原因導致工期延誤的，如未按時提供施工場地、未按時支付工程款、未按時提供材料等。（3）因設計變更或工程量增減導致工期延誤的。2.工期延誤的責任如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照工程總造價的[X]%向甲方支付違約金。如工期延誤超過[X]天，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的工程款，承擔違約責任。八、違約責任1.甲方違約責任（1）如甲方未按照合同約定的時間支付工程款，每逾期一天，應按照未支付款項的[X]%向乙方支付違約金。（2）如甲方擅自更改設計方案或施工圖紙，導致工程質量問題或工期延誤，應承擔相應的責任。2.乙方違約責任（1）如乙方未按照合同約定的時間完成工程，每逾期一天，應按照工程總造價的[X]%向甲方支付違約金。（2）如乙方未按照國家及地方的相關標準和規(guī)范進行施工，導致工程質量問題，應負責無償修理或返工，并承擔由此給甲方造成的損失。（3）如乙方違反本合同約定的其他條款，應承擔相應的違約責任。九、爭議解決1.爭議的解決方式本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟管轄地本合同的訴訟管轄地為工程所在地的人民法院。十、工程保修1.保修期限本工程的保修期限為[X]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.保修責任在保修期限內，如發(fā)覺工程質量問題，乙方應負責無償修理或返工。如因甲方使用不當或不可抗力導致的工程質量問題，乙方不承擔保修責任，但應協(xié)助甲方進行維修，費用由甲方承擔。十一、其他事項1.工程監(jiān)理甲方有權委托專業(yè)的工程監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理，乙方應配合工程監(jiān)理公司的工作。工程監(jiān)理公司的監(jiān)理費用由甲方承擔。2.安全生產和防火（1）乙方應遵守國家及地方的安全生產和防火法律法規(guī)，制定安全生產和防火措施，保證施工過程中的安全。（2）如因乙方原因導致的安全，乙方應承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。十二、合同的變更和解除1.合同變更的條件（1）雙方協(xié)商一致，可以變更本合同的內容。（2）因不可抗力或行為導致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方可以協(xié)商變更本合同的內容。2.合同解除的情形（1）雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。（2）因不可抗力或行為導致本合同無法履行的，本合同自行解除。（3）如乙方未按照合同約定的時間完成工程，工期延誤超過[X]天，甲方有權解除本合同。（4）如乙方的工程質量不符合合同約定的標準，經(jīng)整改后仍未達到標準的，甲方有權解除本合同。十三、通知與送達1.通知的方式本合同項下的通知應以書面形式發(fā)出，包括但不限于信函、傳真、郵件等。通知的送達地址以本合同約定的地址為準。2.送達的效力通知自送達之日起