光伏電站安裝項目承攬合同

光伏電站安裝項目承攬合同甲方（定作人）：乙方（承攬人）：甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就**光伏電站安裝項目，達成以下協(xié)議：一、工程概況工程名稱：**光伏電站項目工程地點：工程內(nèi)容：光伏項目的安裝授權(quán)代理區(qū)域：二、承攬方式甲方提供光伏安裝所需要的所有材料。乙方帶車到甲方指定倉庫清點驗貨提貨直至安裝完畢。乙方提供所有安裝工具，使用自己的技術(shù)、人員等完成安裝工作，安裝要符合公司和供電局的并網(wǎng)及驗收標準，并對工程安裝質(zhì)量承擔責任。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將工作交給第三方完成，甲方同意乙方將部分工作交給第三方完成的，乙方仍對全部工作承擔責任。三、合同工期工期從本合同簽訂之日起開始，工期結(jié)束日期由雙方另行協(xié)商確定。乙方應按甲方指定的時間、地點進場施工，并在甲方指定的時間保質(zhì)保量地完成工作。開工前，甲乙雙方應當根據(jù)實際情況共同協(xié)商制定相對應的工程總施工進度計劃及分區(qū)域施工進度計劃，同時甲方保證在提供相應鋪設區(qū)域后及時供應施工材料。因受天氣或其他不可抗力影響，造成合同不能如期完工的，雙方可協(xié)商工程順延時間。四、結(jié)算支付方式合同簽訂后乙方人員到達現(xiàn)場，乙方所報施工完成現(xiàn)場照片拍全（**驗收合格）進行結(jié)算。乙方未根據(jù)甲方要求，中途退場，甲方有權(quán)不支付費用并保留追訴的權(quán)利。五、雙方責任甲方責任：1、負責協(xié)調(diào)乙方與戶主的關(guān)系，使工程能順利進行，同時向乙方提供有效的施工作業(yè)圖紙。2、由于圖紙變更造成乙方返工而產(chǎn)生的費用由甲方承擔。3、配合現(xiàn)場施工用料，配合協(xié)調(diào)乙方現(xiàn)場材料臨時周轉(zhuǎn)。4、行使管理、檢查及監(jiān)督的權(quán)利，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，負責乙方進場前的技術(shù)交底。5、提供符合所需內(nèi)容的施工圖紙、技術(shù)要求、施工規(guī)范及與乙方協(xié)商一致的施工進度計劃，合理安排各工序間（如基座與支架間等）的銜接問題（如材料等）。6、審核乙方各項報表，按合同約定，及時足額向乙方支付費用。7、甲方提供的材料不合格導致的施工質(zhì)量問題和供貨不及時等導致乙方不能滿足總體進度要求的情況，甲方承擔責任。乙方責任：1、乙方必須對進場工人進行安全教育，未參加教育人員不得進場施工。乙方不得雇傭年齡在55周歲以上的人，或是有疾病急癥人員；乙方必須嚴格按照規(guī)范的用人用工標準開展相關(guān)業(yè)務活動，比如工人在超過兩米的高空作業(yè)中，必須栓安全帶，購買人員意外險等。施工作業(yè)過程中甲方有權(quán)進行現(xiàn)場督查，如遇乙方作業(yè)人員未進行過安全教育、未正確佩戴頭盔、防護裝備等情形可要求乙方立即停工，并對乙方進行每次100元施工費扣除。2、在施工過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準，保證施工質(zhì)量、施工進度、施工安全文明施工，并自覺接受甲方及政府相關(guān)部門及監(jiān)理的監(jiān)督管理。未輕拿輕放等因乙方的原因造成光伏板破裂、變形等無法使用的，由乙方承擔責任。3、施工過程中應向甲方設計人員和管理人員及時報告現(xiàn)場結(jié)構(gòu)異常情況，乙方應自備施工安裝必需的工具和安全設備，施工人員的生活必需用品，承擔購買施工人員的人身意外保險。4、按照甲方圖紙施工，如有圖紙與現(xiàn)場不符，通知甲方處理，由乙方原因造成的施工錯誤、房屋毀損、房屋漏水，返工及其它因無法安裝而造成的損失，由乙方全部承擔責任。5、負責施工現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生和居住場所的清潔衛(wèi)生，做到工完場清。6、因乙方原因不能滿足質(zhì)量要求或總體進度要求時，甲方有權(quán)要求乙方進行整改，并由乙方承擔因此造成的責任。7、乙方應保證工程質(zhì)量通過驗收，驗收后一年是質(zhì)保期。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)安裝質(zhì)量問題，乙方應無條件返工或維修。8、乙方施工時要保護好房屋樓面及附屬設施，如造成直接或間接損害及損失的，由乙方全部承擔責任。9、乙方現(xiàn)場代表：，電話。六、施工安全本合同項下的施工安全責任由乙方承擔。乙方在施工過程中造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，由乙方負責賠償。乙方的施工人員與甲方?jīng)]有關(guān)系，均隸屬于乙方，其工資由乙方負責發(fā)放。如發(fā)生勞動爭議或工傷賠償問題，由乙方全部承擔責任。乙方在履行合同過程中發(fā)生的任何己方和第三方事故或者造成的其他損失，均由乙方承擔所有責任。如業(yè)主方起訴甲方的，甲方有權(quán)直接追加乙方為被告。七、違約責任任何一方違反本合同及附件的規(guī)定，均夠成違約，應承擔違約責任。發(fā)生糾紛的，由甲方所在地法院處理。違約方承擔律師費、訴訟費等維權(quán)費用。八、本合同的附件：承攬合同補充協(xié)議，是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。九、本合同系承攬合同，由雙方簽字或蓋章后生效。本合同一式二份，由雙方各持一份。甲方：乙方：年月日年月日附：《承攬合同補充協(xié)議》一份承攬合同補充協(xié)議為提高**戶用電站的施工安全，規(guī)范施工安裝行為，提高完工一次性通過率，減少在施工過程中不必要的材料損失，確保庫存物料的準確性，特對乙方要求如下：1、發(fā)貨物料核對：根據(jù)甲方提供的電站安裝材料的數(shù)量、規(guī)格進行核對，實際使用情況核查核對并及時填寫相應的表單和信息確認；配合甲方技術(shù)人員檢查工作，根據(jù)要求規(guī)范施工；2、安全施工要求：為確保日常安裝工作中的安全性，將對不安全施工行為處罰包含：鉆頭無標尺、無鼓風機、無安全帽、穿拖鞋、無安全防護、中餐酗酒等現(xiàn)象，第一次罰款100元，第二次罰款500元的處罰，第三次將取消合作關(guān)系，在施工過程中出現(xiàn)的樓頂打穿（震穿）問題，施工隊自行承擔損失。3、不合規(guī)電站的整改規(guī)范：安裝結(jié)束后甲方反饋的施工問題需要及時整改、收尾，在規(guī)定日期內(nèi)沒有完成問題電站整改的，甲方將根據(jù)電站問題情況對乙方處于100元-500元的處罰，乙方若不配合整改，甲方有權(quán)從乙方安裝費用中扣除問題電站的安裝費用；4、停工整改規(guī)定：乙方在施工過程中沒有按甲方規(guī)定施工與防護工作，甲方要求乙方停工整改，并達到相關(guān)要求后在進行再進行發(fā)貨、施工；5、完工管理規(guī)范：所有施工結(jié)束的電站，乙方需要及時提交完工需要的相關(guān)照片及資料與甲方指定人員進行核對，需在電表箱上寫上戶主姓名、組串數(shù)量，電表箱、逆變器不允許安裝在院內(nèi)，及時核對開路電壓是否正常，對于不合規(guī)的進行整改，核對電站的用料情況并及時盤點剩余庫存，完工后需要提交電站自檢表必須有技術(shù)主管簽字確認是否合格，將作為乙方結(jié)算安裝費用重要憑證；6、物料管理規(guī)范：乙方承諾將根據(jù)電站反饋真實的用料情況，在完成完工安裝后及時準確的根據(jù)材料實際使用情況填寫相關(guān)輔料表單交于公司，在施工過程中出現(xiàn)損壞的物料乙方也需要提供實物于甲方做報損申請，對于過程中因丟失、使用不當?shù)仍斐纱嬖诓町惖奈锪希追綄⒏鶕?jù)缺少的物料價格從安裝費用中扣除;7、每戶電站安裝前確認圖紙，同時預估有無遮擋