2025年度光伏發(fā)電項目承攬合同書

2025年度光伏發(fā)電項目承攬合同書本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：鑒于甲方需要利用光伏發(fā)電技術進行能源轉換，乙方具備相關技術能力和資質，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.項目名稱：2025年度光伏發(fā)電項目2.項目地點：_______3.項目規(guī)模：_______4.項目類型：_______5.項目投資總額：_______二、項目承攬1.乙方同意按照甲方要求，承攬本光伏發(fā)電項目的設計、設備采購、安裝、調試及運維等工作。2.乙方承諾按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保項目質量、安全、環(huán)保。3.乙方在項目實施過程中，應嚴格按照甲方要求，確保項目進度。4.乙方應保證項目設備的質量，對因設備質量問題導致的損失承擔全部責任。三、合同期限1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為______年。2.合同期滿后，如雙方無異議，可另行簽訂補充協(xié)議，繼續(xù)履行本合同。四、付款方式（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付合同總價款的______%作為預付款；（2）設備到貨并驗收合格后____個工作日內(nèi)，支付合同總價款的______%；（3）安裝調試完成并驗收合格后____個工作日內(nèi)，支付合同總價款的______%；（4）項目運營滿一年后，每年支付合同總價款的______%作為運維費用。2.乙方在收到甲方支付款項后，應及時開具正規(guī)發(fā)票。五、知識產(chǎn)權1.乙方在項目實施過程中，產(chǎn)生的知識產(chǎn)權歸乙方所有，甲方享有免費使用權。2.甲方不得侵犯乙方在項目實施過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權。六、違約責任1.乙方未按合同約定完成項目，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。2.甲方未按合同約定支付款項，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。3.因不可抗力導致合同無法履行，雙方互不承擔違約責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)理方、設備供應商、技術服務方等。二、第三方介入的情形1.乙方在項目實施過程中，根據(jù)項目需要，可引入第三方參與項目的部分工作或服務。2.甲方在項目實施過程中，如認為有必要，可邀請第三方對項目進行監(jiān)督、評估或提供專業(yè)意見。三、第三方責任限額1.第三方在參與項目過程中，因其自身原因造成的損失，應承擔相應的賠償責任。2.第三方的責任限額應在本合同中明確約定，具體如下：（1）中介方：中介方對甲方和乙方因中介服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，責任限額為中介服務費的______倍。（2）咨詢方：咨詢方對甲方和乙方因咨詢服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，責任限額為咨詢服務費的______倍。（3）監(jiān)理方：監(jiān)理方對甲方和乙方因監(jiān)理服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，責任限額為監(jiān)理服務費的______倍。（4）設備供應商：設備供應商對因設備質量問題導致的甲方和乙方損失，責任限額為設備合同金額的______%。（5）技術服務方：技術服務方對甲方和乙方因技術服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，責任限額為技術服務費的______倍。四、第三方責任劃分1.甲方和乙方應明確第三方的責任范圍，并在合同中予以約定。2.第三方在參與項目過程中，其責任范圍應包括但不限于：（1）中介方：提供中介服務，協(xié)助甲方和乙方完成項目相關手續(xù)。（2）咨詢方：提供專業(yè)咨詢意見，協(xié)助甲方和乙方解決項目實施過程中遇到的問題。（3）監(jiān)理方：對項目進行監(jiān)督檢查，確保項目質量、進度和安全。（4）設備供應商：提供合格設備，并確保設備質量符合國家標準。（5）技術服務方：提供專業(yè)技術支持，協(xié)助甲方和乙方完成項目實施。3.第三方責任劃分如下：（1）中介方：中介方對甲方和乙方因中介服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，由中介方承擔。（2）咨詢方：咨詢方對甲方和乙方因咨詢服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，由咨詢方承擔。（3）監(jiān)理方：監(jiān)理方對甲方和乙方因監(jiān)理服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，由監(jiān)理方承擔。（4）設備供應商：設備供應商對因設備質量問題導致的甲方和乙方損失，由設備供應商承擔。（5）技術服務方：技術服務方對甲方和乙方因技術服務產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失，由技術服務方承擔。五、第三方變更與替換1.甲方和乙方可根據(jù)項目需要，對第三方進行變更或替換。2.第三方變更或替換后，原第三方與甲方、乙方之間的權利義務關系終止。3.新第三方應按照本合同約定，與甲方、乙方簽訂補充協(xié)議，明確其權利義務。六、第三方介入的程序1.乙方在引入第三方前，應征得甲方同意。2.甲方和乙方應共同與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方權利義務。3.第三方在參與項目過程中，應遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。七、保密條款1.甲方、乙方和第三方對本合同及項目信息負有保密義務。2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得泄露本合同及項目信息。3.違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。八、其他1.本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。3.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______第三方（蓋章）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目可行性研究報告詳細要求：報告應詳細闡述項目背景、市場分析、技術方案、經(jīng)濟效益、風險評估等內(nèi)容。附件說明：本附件為項目實施的基礎文件，用于指導項目后續(xù)工作。2.項目設計文件詳細要求：設計文件應包括電氣設計、結構設計、設備選型、施工圖等。附件說明：本附件為項目實施的技術依據(jù)，用于指導施工和設備采購。3.設備采購清單詳細要求：清單應詳細列出所需設備名稱、型號、數(shù)量、技術參數(shù)、價格等信息。附件說明：本附件為設備采購的依據(jù)，用于確保設備質量和技術參數(shù)符合要求。4.施工方案詳細要求：方案應包括施工組織設計、施工進度計劃、施工工藝、安全措施等。附件說明：本附件為施工過程的指導文件，用于確保施工質量和安全。5.項目驗收報告詳細要求：報告應包括項目驗收結果、驗收時間、驗收人員、驗收意見等。附件說明：本附件為項目驗收的依據(jù)，用于確認項目是否達到預期目標。6.項目運維手冊詳細要求：手冊應包括運維流程、設備維護保養(yǎng)、故障處理、應急預案等。附件說明：本附件為項目運維的指導文件，用于確保項目長期穩(wěn)定運行。7.第三方合作協(xié)議詳細要求：協(xié)議應包括合作內(nèi)容、雙方權利義務、責任劃分、保密條款等。附件說明：本附件為第三方介入項目的依據(jù)，用于明確各方責任。8.項目變更申請表詳細要求：申請表應包括變更原因、變更內(nèi)容、變更影響、變更審批流程等。附件說明：本附件為項目變更的申請文件，用于處理項目實施過程中的變更。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定完成項目進度，導致項目延期。責任認定標準：根據(jù)項目延期天數(shù)，按合同總價款的______%計算違約金。示例說明：若乙方未按合同約定完成項目進度，導致項目延期30天，則乙方應支付甲方違約金______元。（2）乙方提供的設備或材料不符合合同約定，導致項目無法正常進行。責任認定標準：乙方應承擔由此產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于設備或材料更換、工程延誤等。示例說明：若乙方提供的設備不符合合同約定，導致項目延誤10天，則乙方應賠償甲方損失______元。（3）甲方未按合同約定支付款項，導致乙方無法正常履行合同。責任認定標準：甲方應向乙方支付逾期付款的______%作為滯納金。示例說明：若甲方未按合同約定支付款項，逾期30天，則甲方應支付乙方滯納金______元。（4）第三方在項目實施過程中，因自身原因導致項目無法正常進行。責任認定標準：第三方應承擔由此產(chǎn)生的全部損失，包括但不限于工程延誤、設備損壞等。示例說明：若第三方在項目實施過程中，因自身原因導致項目延誤20天，則第三方應賠償甲方損失______元