施工合同的預(yù)付款擔(dān)保合同

施工合同的預(yù)付款擔(dān)保合同合同編號：__________甲方（以下簡稱“承包方”）：公司名稱：_________________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________乙方（以下簡稱“擔(dān)保方”）：公司名稱：_________________地址：_____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________一、合同定義及目的1.1本合同由承包方與擔(dān)保方簽訂，旨在保證承包方在施工合同中預(yù)付款的支付得到擔(dān)保方的擔(dān)保。1.2本合同是施工合同不可分割的一部分，與施工合同具有同等法律效力。二、合同主體2.1承包方為施工合同的履行方，負(fù)責(zé)合同項(xiàng)下的施工任務(wù)。2.2擔(dān)保方為承包方的預(yù)付款提供擔(dān)保，保證預(yù)付款的支付得到保障。三、擔(dān)保范圍3.1擔(dān)保方在本合同項(xiàng)下對承包方的預(yù)付款進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保金額為施工合同中約定的預(yù)付款金額。3.2擔(dān)保范圍包括但不限于預(yù)付款的支付、退還及利息。四、擔(dān)保期限4.1本合同的擔(dān)保期限自施工合同簽訂之日起至施工合同約定的工程竣工日期止。4.2在擔(dān)保期限內(nèi)，如承包方未能按施工合同約定完成工程，擔(dān)保期限自動延長至工程實(shí)際竣工日期。五、擔(dān)保方式5.1擔(dān)保方承諾，在擔(dān)保期限內(nèi)，如承包方未能履行施工合同項(xiàng)下的義務(wù)，導(dǎo)致預(yù)付款無法退還，擔(dān)保方將按照本合同約定的擔(dān)保金額承擔(dān)代為支付的責(zé)任。5.2擔(dān)保方式為無條件不可撤銷的擔(dān)保，擔(dān)保方不得以任何理由拒絕履行擔(dān)保責(zé)任。5.3擔(dān)保方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)向承包方提供擔(dān)保函，擔(dān)保函應(yīng)由具有合法資質(zhì)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具，擔(dān)保金額應(yīng)與施工合同約定的預(yù)付款金額一致。六、擔(dān)保責(zé)任的免除與變更6.1在以下情況下，擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任免除：6.1.1承包方未能按照施工合同約定完成工程，但已按照施工合同約定退還預(yù)付款及利息；6.1.2承包方因不可抗力原因?qū)е率┕ず贤瑹o法履行，且已按照施工合同約定退還預(yù)付款及利息；6.1.3承包方與施工合同約定的其他方達(dá)成和解，且已按照和解協(xié)議退還預(yù)付款及利息。6.2在以下情況下，擔(dān)保方的擔(dān)保責(zé)任可以變更：6.2.1承包方與擔(dān)保方協(xié)商一致，同意變更擔(dān)保金額或擔(dān)保期限；6.2.2施工合同項(xiàng)下的預(yù)付款金額發(fā)生變更，擔(dān)保方同意按照新的預(yù)付款金額承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。七、合同生效與終止7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2在以下情況下，本合同終止：7.2.1施工合同履行完畢，預(yù)付款已全部退還；7.2.2本合同約定的擔(dān)保期限屆滿；7.2.3雙方協(xié)商一致，同意終止本合同。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、通知與送達(dá)9.1雙方在履行本合同過程中，涉及合同內(nèi)容的任何通知、函件等均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的聯(lián)系地址。9.2通知、函件等送達(dá)后，視為已送達(dá)對方。十、其他約定10.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十一、保密條款11.1雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。11.2保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止之日止。十二、附則12.1本合同簽訂地為中華人民共和國__________省/市/自治區(qū)。12.2本合同簽訂時間為__________年__________月__________日。十三、合同附件13.1施工合同副本。13.2擔(dān)保函副本。十四、合同變更14.1本合同任何條款的變更，均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。十五、合同解除15.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)解除本合同：15.1.1對方違反本合同且無法補(bǔ)救；15.1.2對方破產(chǎn)、清算或被吊銷營業(yè)執(zhí)照；15.1.3法律、法規(guī)發(fā)生變化，導(dǎo)致本合同無法履行。六、合同履行6.1承包方應(yīng)按照施工合同的規(guī)定，按時完成工程進(jìn)度，并保證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。6.2承包方應(yīng)保證所有用于施工的材料、設(shè)備、工藝等均符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.3承包方應(yīng)按照施工合同約定的時間節(jié)點(diǎn)，向擔(dān)保方提供工程進(jìn)度報告及相關(guān)的財務(wù)報表。6.4擔(dān)保方有權(quán)對承包方的工程進(jìn)度及財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，承包方應(yīng)提供必要的協(xié)助和便利。七、預(yù)付款支付與退還7.1承包方在收到預(yù)付款后，應(yīng)按照施工合同約定的用途使用該筆款項(xiàng)。7.2承包方應(yīng)保證預(yù)付款的使用不違反任何法律法規(guī)，不損害擔(dān)保方的合法權(quán)益。7.3在工程按期完成后，承包方應(yīng)按照施工合同約定的退款條件，及時退還預(yù)付款的剩余部分。7.4若承包方未能按期退還預(yù)付款，擔(dān)保方有權(quán)從擔(dān)保金額中扣除相應(yīng)款項(xiàng)，并要求承包方承擔(dān)違約責(zé)任。八、違約責(zé)任8.1如果承包方未能履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，導(dǎo)致?lián)７皆馐軗p失，承包方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2如果擔(dān)保方未能按照本合同約定履行擔(dān)保義務(wù)，導(dǎo)致承包方遭受損失，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為預(yù)付款金額的_____%。8.4違約方還應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的所有合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。九、不可抗力9.1如果發(fā)生不可抗力事件，影響任何一方履行本合同的義務(wù)，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并采取合理措施減輕不可抗力的影響。9.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為、疫情等無法預(yù)見、無法避免且無法克服的客觀情況。9.3在不可抗力事件持續(xù)期間，受影響的一方無需承擔(dān)因不可抗力導(dǎo)致的違約責(zé)任。9.4不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)協(xié)商確定合理的補(bǔ)救措施，以保證本合同能夠繼續(xù)履行。十、適用法律及司法管轄10.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地的人民法院進(jìn)行訴訟解決。10.3雙方同意，提交訴訟的人民法院為__________市/縣人民法院。10.4雙方應(yīng)遵守法院的判決和裁定，并按照法院的要求履行相應(yīng)的義務(wù)。十一、合同的修改與補(bǔ)充11.1本合同的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽字。11.2任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)明確指出被修改或補(bǔ)充的條款，并詳細(xì)說明修改或補(bǔ)充的內(nèi)容。11.3修改或補(bǔ)充的條款與本合同具有同等法律效力，但不得違反國家法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。十二、合同的轉(zhuǎn)讓與分包12.1承包方和擔(dān)保方均不得未經(jīng)對方同意，將本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2承包方在施工合同項(xiàng)下的分包行為，應(yīng)保證分包商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，且不得影響擔(dān)保方的合法權(quán)益。12.3承包方和擔(dān)保方應(yīng)保證任何分包商或受讓方遵守本合同的規(guī)定，并對分包商或受讓方的違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。十三、合同的終止與解除13.1在以下情況下，任何一方有權(quán)終止或解除本合同：13.1.1對方嚴(yán)重違反本合同，且無法補(bǔ)救；13.1.2對方被依法宣告破產(chǎn)或清算；13.1.3發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行。13.2終止或解除合同的通知應(yīng)以書面形式作出，并說明終止或解除的理由。十四、合同的保存與副本14.1雙方應(yīng)各自保存一份本合同的副本，以備查用。14.2雙方同意，電子形式的合同副本與紙質(zhì)副本具有同等法律效力。14.3雙方應(yīng)保證合同副本的安全，防止其被非法獲取、篡改或損毀。十五、其他條款15.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)本著公平、誠信的原則協(xié)商解決。15.2本合同的簽訂、履行、終止或解除均不得違反國家法律法規(guī)，不得損害社會公共利益。15.3雙方應(yīng)遵守合同精神，履行合同義務(wù)，共同維護(hù)合同的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。簽字部分：甲方（承包方