工程款支付擔(dān)保協(xié)議

工程款支付擔(dān)保協(xié)議合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（發(fā)包人）：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]。乙方（承包人）：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]。丙方（擔(dān)保人）：[丙方公司名稱]，地址：[丙方公司地址]，聯(lián)系方式：[丙方聯(lián)系電話]。一、引言鑒于甲方與乙方簽訂了工程施工合同（以下簡(jiǎn)稱“主合同”），為保證乙方能按照主合同約定獲得工程款，甲方要求丙方提供工程款支付擔(dān)保，丙方同意為甲方的工程款支付義務(wù)向乙方提供擔(dān)保。三方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。二、定義與解釋在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：“工程款”：指主合同約定的甲方應(yīng)支付給乙方的工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款等與工程相關(guān)的款項(xiàng)。“主合同”：指甲方與乙方簽訂的工程施工合同，包括其附件、補(bǔ)充協(xié)議等?！皳?dān)保金額”：指本協(xié)議約定的丙方應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任的最高金額。“擔(dān)保期限”：指本協(xié)議約定的丙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的期間。三、擔(dān)保的范圍與金額（一）擔(dān)保的工程范圍本擔(dān)保協(xié)議所擔(dān)保的工程范圍為甲方與乙方簽訂的主合同中約定的全部工程，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等。（二）擔(dān)保的金額及支付方式1.擔(dān)保金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]），該金額為本協(xié)議項(xiàng)下丙方應(yīng)承擔(dān)的最高擔(dān)保金額。2.擔(dān)保金額在主合同約定的工程款支付節(jié)點(diǎn)逐步釋放，具體釋放比例和時(shí)間由甲方與乙方在主合同中約定。3.如甲方未按照主合同約定支付工程款，丙方應(yīng)在接到乙方書面通知后的[通知期限]日內(nèi)，向乙方支付未支付的工程款及相應(yīng)利息。利息按照中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算。四、擔(dān)保的期限（一）擔(dān)保的起始日期本擔(dān)保協(xié)議的起始日期為丙方簽署本協(xié)議之日起。（二）擔(dān)保的終止日期1.主合同約定的工程款支付完畢之日；2.乙方按照主合同約定完成的工程質(zhì)量保證期屆滿之日；3.如甲方與乙方就工程質(zhì)量等問題發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)人民法院判決或仲裁機(jī)構(gòu)裁決乙方無需承擔(dān)責(zé)任之日起[爭(zhēng)議裁決期限]日后。五、擔(dān)保的方式（一）保證擔(dān)保丙方為本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。如甲方未按照主合同約定支付工程款，乙方有權(quán)直接要求丙方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。丙方應(yīng)在接到乙方書面通知后的[通知期限]日內(nèi)，向乙方支付未支付的工程款及相應(yīng)利息。（二）抵押擔(dān)保丙方以其名下的[抵押物名稱]（抵押物清單詳見附件一）為其在本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保提供抵押擔(dān)保。如甲方未按照主合同約定支付工程款，乙方有權(quán)以抵押物折價(jià)或者以拍賣、變賣抵押物的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押物的抵押登記手續(xù)由丙方負(fù)責(zé)辦理，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。（三）質(zhì)押擔(dān)保丙方以其持有的[質(zhì)物名稱]（質(zhì)物清單詳見附件二）為其在本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保提供質(zhì)押擔(dān)保。如甲方未按照主合同約定支付工程款，乙方有權(quán)以質(zhì)物折價(jià)或者以拍賣、變賣質(zhì)物的價(jià)款優(yōu)先受償。質(zhì)物的質(zhì)押登記手續(xù)由丙方負(fù)責(zé)辦理，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。六、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）發(fā)包人權(quán)利與義務(wù)1.按照主合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付工程款；2.如發(fā)生工程變更、索賠等情況，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并按照主合同約定的程序和方式進(jìn)行處理；3.如發(fā)覺乙方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并要求乙方采取糾正措施；如乙方未采取糾正措施或糾正措施不力，甲方有權(quán)按照主合同約定扣除相應(yīng)的款項(xiàng)。（二）承包人權(quán)利與義務(wù)1.按照主合同約定的時(shí)間和方式完成工程施工，并提交相關(guān)的驗(yàn)收資料；2.如發(fā)覺甲方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并要求甲方采取糾正措施；如甲方未采取糾正措施或糾正措施不力，乙方有權(quán)按照主合同約定扣除相應(yīng)的款項(xiàng)；3.如發(fā)生工程質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并按照主合同約定的程序和方式進(jìn)行處理。（三）擔(dān)保人權(quán)利與義務(wù)1.按照本協(xié)議的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任；2.有權(quán)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、工程進(jìn)度等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3.如發(fā)覺甲方或乙方存在違約行為，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并要求對(duì)方采取糾正措施；如對(duì)方未采取糾正措施或糾正措施不力，擔(dān)保人有權(quán)按照本協(xié)議的約定采取相應(yīng)的措施。七、違約責(zé)任（一）發(fā)包人違約責(zé)任1.如甲方未按照主合同約定的時(shí)間和方式支付工程款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付工程款的[逾期利率]向乙方支付違約金；如逾期超過[逾期期限]日，乙方有權(quán)要求甲方支付全部未支付的工程款及相應(yīng)利息，并有權(quán)解除主合同；2.如甲方未按照本協(xié)議的約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（二）承包人違約責(zé)任1.如乙方未按照主合同約定的時(shí)間和方式完成工程施工，或提交的驗(yàn)收資料不符合要求，每逾期一日，應(yīng)按照主合同約定的工程進(jìn)度款的[逾期利率]向甲方支付違約金；如逾期超過[逾期期限]日，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)的工程進(jìn)度款，并有權(quán)要求乙方采取糾正措施；如乙方未采取糾正措施或糾正措施不力，甲方有權(quán)解除主合同；2.如乙方未按照本協(xié)議的約定履行其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（三）擔(dān)保人違約責(zé)任1.如丙方未按照本協(xié)議的約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，應(yīng)按照未承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的金額的[違約利率]向乙方支付違約金；如因丙方的違約行為給乙方造成損失，丙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；2.如丙方違反本協(xié)議的其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除等事宜均適用中華人民共和國法律。如三方在本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、協(xié)議的生效、變更與解除（一）協(xié)議的生效條件本協(xié)議自三方簽字（或蓋章）之日起生效。（二）協(xié)議的變更與解除程序1.經(jīng)三方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議的內(nèi)容。變更協(xié)議應(yīng)采用書面形式，并由三方簽字（或蓋章）后生效。2.如發(fā)生下列情形之一，三方可以解除本協(xié)議：（1）主合同解除；（2）一方嚴(yán)重違約，致使本協(xié)議無法繼續(xù)履行；（3）因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行。十、其他條款（一）通知與送達(dá)1.本協(xié)議項(xiàng)下的任何通知、要求或其他通訊應(yīng)以書面形式作出，并應(yīng)送達(dá)至對(duì)方指定的地址或聯(lián)系方式。如以郵寄方式送達(dá)，應(yīng)以掛號(hào)信或特快專遞寄出，并在寄出后[郵寄期限]日內(nèi)視為送達(dá)；如以傳真或郵件方式送達(dá)，應(yīng)以發(fā)送成功后視為送達(dá)。2.各方指定的地址和聯(lián)系方式如下：甲方：[甲方公司名稱]，地址：[甲方公司地址]，聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]，傳真：[甲方傳真號(hào)碼]，郵件：[甲方電子郵箱地址]。乙方：[乙方公司名稱]，地址：[乙方公司地址]，聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]，傳真：[乙方傳真號(hào)碼]，郵件：[乙方電子郵箱地址]。丙方：[丙方公司名稱]，地址：[丙方公司地址]，聯(lián)系方式：[丙方聯(lián)系電話]，傳真：[丙方傳真號(hào)碼]，郵件：[丙方電子郵箱地址]。（二）保密條款1.三方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議的簽訂、履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，不得向任何第三方披露。2.但以下情況除外：（1）經(jīng)對(duì)方書面同意；（2）根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定或司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)的要求；（3）為履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或維護(hù)自身的合法權(quán)益。（三）法律適用與爭(zhēng)議解決地點(diǎn)本協(xié)議的簽訂、履行、變更和解除等事宜均適用中華人民共和國法律。如三方在本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為[具體地點(diǎn)]。（四）協(xié)議的份數(shù)與保存1.本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議的原件應(yīng)由丙方保存，甲方和乙方可以留存復(fù)印件。十一、附則（一）協(xié)議的附件本協(xié)議的附件包括附件一：抵押物清單；附件二：質(zhì)物清單。附件與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議的簽署與生效本協(xié)議由三方的法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）后生效。甲方（蓋章）：____________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______