工程資料承攬協(xié)議書

工程資料承攬協(xié)議書?甲方（承攬方）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯(lián)系方式：__________________地址：__________________乙方（委托方）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系方式：__________________地址：__________________鑒于甲方具備工程資料制作、整理、歸檔等相關(guān)專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，乙方有工程資料制作等方面的需求，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方承攬工程資料事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.工程資料范圍乙方委托甲方承攬的工程資料涵蓋[具體工程項(xiàng)目名稱]從項(xiàng)目立項(xiàng)開始至工程竣工驗(yàn)收合格期間所涉及的全部資料，包括但不限于項(xiàng)目前期文件（如項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告等）、工程準(zhǔn)備階段文件（如建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等）、施工過程文件（施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙會審記錄、技術(shù)交底記錄、工程變更通知、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、材料設(shè)備質(zhì)量證明文件、試驗(yàn)檢測報(bào)告等）、監(jiān)理文件（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、工程質(zhì)量評估報(bào)告等）以及竣工驗(yàn)收文件（竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程竣工備案表等）。2.資料制作要求所有資料應(yīng)符合國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)要求，確保資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。資料的格式應(yīng)符合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，采用A4紙張打印或復(fù)印，并按照規(guī)定進(jìn)行編號、裝訂。資料中的簽字、蓋章應(yīng)齊全、清晰，符合法定程序和要求。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供完成工程資料承攬工作所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于工程圖紙、施工記錄、監(jiān)理文件等。按照本協(xié)議約定獲取承攬費(fèi)用。2.義務(wù)組建專業(yè)的資料制作團(tuán)隊(duì)，配備具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程資料的制作工作。按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及乙方的要求，按時(shí)、高質(zhì)量地完成工程資料的制作、整理、歸檔工作。對制作過程中涉及的乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。在資料制作過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的資料存在問題或不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知乙方，并協(xié)助乙方進(jìn)行整改。負(fù)責(zé)將制作完成的工程資料提交給乙方，并按照乙方要求協(xié)助辦理相關(guān)資料的報(bào)審、報(bào)驗(yàn)手續(xù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對甲方的資料制作工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出意見和建議。對甲方提交的不符合要求的工程資料，有權(quán)要求甲方進(jìn)行整改。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方支付承攬費(fèi)用。向甲方提供完成工程資料承攬工作所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料和信息，并協(xié)助甲方協(xié)調(diào)與工程建設(shè)相關(guān)的其他單位，確保資料獲取渠道的暢通。在甲方資料制作過程中，根據(jù)甲方的要求及時(shí)提供必要的支持和配合，如安排人員協(xié)助收集資料、提供辦公場地等。三、承攬費(fèi)用及支付方式1.承攬費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商一致，本項(xiàng)目工程資料承攬費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，不因任何因素調(diào)整（除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外）。2.支付方式合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方完成工程資料初稿并提交給乙方審核，乙方審核通過后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付承攬費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。工程資料經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格，乙方取得工程竣工備案表等全部竣工驗(yàn)收文件后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。甲方應(yīng)在每次收款前向乙方提供合法有效的發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、工作期限1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)開始工程資料的制作工作。2.甲方應(yīng)在[開始日期+制作期限]前完成工程資料的初稿制作，并提交給乙方審核。3.甲方應(yīng)根據(jù)乙方審核意見在[初稿審核通過日期+修改期限]內(nèi)完成資料的修改完善工作，并提交最終成果。4.如因乙方原因?qū)е沦Y料制作工作延誤，或乙方未能及時(shí)提供所需資料、信息等，工作期限相應(yīng)順延。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成工程資料的制作工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，甲方應(yīng)退還乙方已支付的全部費(fèi)用，并按照承攬費(fèi)用的[X]%向乙方支付違約金。若甲方制作的工程資料不符合國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或乙方要求，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)無償整改直至符合要求。如因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方違反保密義務(wù)，向第三方泄露乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[X]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如損失難以計(jì)算的，賠償金額按照乙方因甲方違約行為所預(yù)期獲得的利益計(jì)算。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式向甲方支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停工作，并要求乙方支付已完成工作對應(yīng)的費(fèi)用及違約金。若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供必要的資料、信息或協(xié)助，導(dǎo)致甲方無法正常開展工作，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的工期延誤等責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭議解決本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力