2025建筑公司工程合同范本

2025建筑公司工程合同范本合同編號：簽訂地點：簽訂日期：甲方（發(fā)包方）：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，甲方委托乙方承擔工程的施工任務。為明確雙方權利義務，保證工程順利進行，經友好協(xié)商，達成如下合同條款：第一章工程概況第一條工程名稱：第二條工程地點：第三條工程規(guī)模：第四條工程內容：第二章合同工期第五條計劃開工日期：第六條計劃竣工日期：第七條總工期：日歷天第八條工期順延的情形：因甲方原因導致的停工；不可抗力事件；其他非乙方原因導致的停工。第九條工期延誤的處理：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金人民幣元；因不可抗力導致工期延誤，雙方另行協(xié)商解決。第三章工程質量第十條質量標準：執(zhí)行國家及地方相關建筑規(guī)范和標準；達到質量等級。第十一條材料設備要求：乙方使用的材料、設備必須符合設計要求和相關標準，并提供合格證明；甲方有權對乙方使用的材料、設備進行抽查，若不合格，乙方應無條件更換。第十二條質量檢驗：工程隱蔽部分須經甲方或監(jiān)理方驗收合格后方可隱蔽；工程竣工后，乙方應提前日通知甲方驗收。第四章合同造價第十三條合同金額：人民幣元（大寫：）。第十四條支付方式：工程開工前，甲方支付合同總價的%作為預付款；工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%；工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%；質量保修金為合同總價的%，在保修期滿后無質量問題一次性付清。第五章雙方權利義務第十五條甲方權利義務：按時支付工程款；提供施工場地及必要條件；及時辦理驗收、簽證等手續(xù)；協(xié)調處理施工過程中的外部關系。第十六條乙方權利義務：按照合同約定工期、質量完成施工任務；嚴格執(zhí)行安全規(guī)范，確保施工安全；負責施工場地的管理及清理；保護甲方提供的設施、設備，如有損壞，乙方應賠償損失。第六章工程驗收第十七條驗收標準：符合設計要求和質量標準；通過相關部門驗收并取得合格證明。第十八條驗收程序：工程竣工后，乙方提交完整的竣工資料；甲方組織驗收，乙方配合；驗收合格后，雙方簽署《竣工驗收報告》。第七章質量保修第十九條質量保修范圍：土建工程：年；電氣工程：年；給排水工程：年；其他約定：。第二十條保修期內，乙方應免費修復因施工質量導致的缺陷。第八章違約責任第二十一條甲方違約責任：未按約定支付工程款，每延誤一日，按未付金額的%向乙方支付違約金；因甲方原因導致工程停工，造成的損失由甲方承擔。第二十二條乙方違約責任：未按約定工期完成工程，每延誤一日，按合同總價的%向甲方支付違約金；工程質量未達到約定標準，乙方應返工并承擔相關費用。第九章爭議解決第二十三條爭議解決方式：雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，向人民法院提起訴訟。第十章其他條款第二十四條合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。第二十五條合同生效條件：雙方簽字蓋章后生效；本合同履行完畢后自動終止。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：日期：乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：