施工合同調價協議書

施工合同調價協議書

施工合同調價協議書甲方（發(fā)包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲乙雙方于____年__月__日就[工程名稱]簽訂了《建設工程施工合同》（合同編號：[合同編號]），在工程實施過程中，由于[闡述導致價格調整的具體原因，如市場原材料價格大幅波動、人工成本顯著增加等]原因，經雙方友好協商，一致同意對原施工合同價格進行調整，特訂立本協議書。一、價格調整事項1.原合同價格：原《建設工程施工合同》約定的工程總價為人民幣______元（大寫：____________________元整）。2.調整后的價格：經雙方核算，調整后的工程總價為人民幣______元（大寫：____________________元整）。價格調整明細如下：-原材料價格調整：因[具體原材料名稱]市場價格上漲/下跌，導致成本增加/減少人民幣______元。詳細清單見附件1《原材料價格調整清單》。-人工成本調整：由于[闡述人工成本變化原因]，人工費用增加/減少人民幣______元。人工成本調整明細見附件2《人工成本調整清單》。-其他費用調整：[如有其他費用調整項目，詳細說明調整原因及金額]，共計人民幣______元。相關說明見附件3《其他費用調整說明》。二、付款方式及時間1.甲方應按照以下方式向乙方支付調整后的工程款：-預付款：在本協議書簽訂后的__個工作日內，甲方向乙方支付調整后工程總價的__%作為預付款，即人民幣______元（大寫：____________________元整）。-進度款：乙方每月__日前向甲方提交當月已完工程進度報告及付款申請，甲方在收到后__個工作日內審核確認，并支付當月已完工程價款的__%。-竣工結算款：工程竣工驗收合格后，乙方應在__天內提交竣工結算報告及完整的結算資料。甲方在收到后__天內完成審核，雙方確認結算金額后，甲方在__個工作日內支付至調整后工程總價的__%，預留__%作為質量保證金。-質量保證金：質量保證金在工程質量保修期滿后__個工作日內，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。三、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，提出合理意見和建議。2.按照本協議書約定的付款方式和時間及時支付工程款。3.負責協調施工現場周邊關系，為乙方施工提供必要的條件。（二）乙方權利與義務1.按照國家現行施工規(guī)范、標準及設計要求組織施工，確保工程質量達到合格標準。2.在合同約定的工期內完成工程施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。3.負責施工現場的安全管理，承擔施工過程中的安全責任。如發(fā)生安全事故，乙方應及時處理并承擔全部法律和經濟責任。4.按照甲方要求提供工程進度報告、結算資料等相關文件。四、違約責任1.若甲方未按照本協議書約定的時間和金額支付工程款，每逾期一天，應按照應付未付金額的__%向乙方支付違約金。逾期超過__天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔因此造成的損失。2.若乙方未按照合同約定的質量標準和工期完成工程施工任務，應承擔相應的違約責任，向甲方支付合同總價__%的違約金，并負責無償返工直至達到合格標準。因乙方原因導致工期延誤的，每延誤一天，應按照合同總價的__%向甲方支付違約金。五、爭議解決如雙方在本協議書履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協議書自雙方簽字（蓋章）之日起生效，一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力。2.本協議書未涉及的內容，仍按照原《建設工程施工合同》執(zhí)行。如有沖突，以本協議書為準。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授