門窗安裝承攬合同VIP

門窗安裝承攬合同合同編號：__________定作方：[定作方公司名稱]，地址：[定作方公司地址]，聯(lián)系方式：[定作方聯(lián)系電話]，郵箱：[定作方聯(lián)系郵箱]。承攬方：[承攬方公司名稱]，地址：[承攬方公司地址]，聯(lián)系方式：[承攬方聯(lián)系電話]，郵箱：[承攬方聯(lián)系郵箱]。第二章：項目概況2.1工程名稱：[具體工程名稱]2.2工程地點：[具體工程地點]2.3工程內(nèi)容：包括但不限于[詳細列舉門窗安裝的具體工作內(nèi)容，如各類門窗的安裝數(shù)量、規(guī)格等]。第三章：門窗規(guī)格與質(zhì)量3.1門窗規(guī)格：詳細列出各種門窗的尺寸、型號等規(guī)格參數(shù)，如[具體門窗規(guī)格1的尺寸、型號等]、[具體門窗規(guī)格2的尺寸、型號等]3.2質(zhì)量標準：嚴格按照國家相關標準以及行業(yè)規(guī)范進行施工，保證門窗的質(zhì)量符合[具體質(zhì)量標準，如抗風壓功能、水密功能、氣密功能等標準]，門窗安裝牢固，開啟靈活，密封良好，外觀平整美觀，無明顯瑕疵和缺陷。第四章：承攬方式與期限4.1承攬方式：承攬方以包工包料的方式進行門窗安裝工程，負責提供所有的安裝材料和人工勞務。4.2開工日期：[具體開工日期]4.3竣工日期：[具體竣工日期]，如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因?qū)е鹿て谘诱`，雙方應協(xié)商順延工期。第五章：工程造價與付款方式5.1工程造價：經(jīng)雙方協(xié)商確定，本工程的總造價為[具體工程造價金額]元（大寫：[大寫工程造價金額]），包括門窗材料費用、安裝費用、運輸費用等所有相關費用。5.2付款方式：合同簽訂后[具體天數(shù)]日內(nèi)，定作方支付工程總造價的[具體比例]%作為預付款，即[預付款金額]元（大寫：[大寫預付款金額]）。門窗安裝工程完成并經(jīng)定作方初步驗收合格后[具體天數(shù)]日內(nèi)，定作方支付工程總造價的[具體比例]%，即[進度款金額]元（大寫：[大寫進度款金額]）。工程竣工驗收合格后[具體天數(shù)]日內(nèi)，定作方支付工程總造價的[具體比例]%，即[尾款金額]元（大寫：[大寫尾款金額]）。質(zhì)保金為工程總造價的[具體比例]%，即[質(zhì)保金金額]元（大寫：[大寫質(zhì)保金金額]），質(zhì)保期屆滿后，如門窗無質(zhì)量問題，定作方應將質(zhì)保金無息退還給承攬方。第六章：雙方責任與義務6.1定作方責任與義務：按約定時間支付工程款項，如未按時支付，應承擔違約責任。提供施工現(xiàn)場的必要條件，如水電供應、場地平整等，保證承攬方能夠順利進行施工。協(xié)助承攬方與相關單位和部門進行溝通協(xié)調(diào)，如物業(yè)管理部門等。對門窗的設計方案和安裝要求進行明確和確認，如門窗的開啟方向、顏色等。6.2承攬方責任與義務：嚴格按照合同約定的質(zhì)量標準和工期要求進行施工，保證工程質(zhì)量和進度。負責提供安裝所需的所有材料，并保證材料的質(zhì)量符合要求。遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定，采取必要的安全措施，保證施工安全，如發(fā)生安全，應承擔相應的責任。做好施工過程中的質(zhì)量控制和檢驗工作，如發(fā)覺問題應及時整改。第七章：質(zhì)量保證與售后服務7.1質(zhì)量保證期：門窗的質(zhì)量保證期為[具體質(zhì)保期限]年，自工程竣工驗收合格之日起計算。7.2售后服務內(nèi)容：在質(zhì)量保證期內(nèi)，承攬方負責對門窗進行免費維修和保養(yǎng)，如因質(zhì)量問題導致門窗無法正常使用，承攬方應在接到通知后的[具體天數(shù)]日內(nèi)進行維修或更換，如因定作方使用不當或不可抗力等原因?qū)е麻T窗損壞，承攬方應提供有償維修服務。第八章：驗收標準與方式8.1驗收標準：按照國家相關標準以及合同約定的質(zhì)量標準進行驗收，如門窗的開啟角度、密封功能、外觀質(zhì)量等均應符合要求。8.2驗收方式：工程竣工后，承攬方應通知定作方進行驗收，定作方應在接到通知后的[具體天數(shù)]日內(nèi)組織相關人員進行驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。第九章：違約責任9.1定作方違約責任：未按約定時間支付工程款項的，每逾期一天，應按照未支付金額的[具體比例]%向承攬方支付違約金，如逾期超過[具體天數(shù)]天，承攬方有權解除合同，并要求定作方支付已完成工程的款項及違約金。提供的施工現(xiàn)場條件不符合要求，導致承攬方無法正常施工的，應承擔由此給承攬方造成的損失。9.2承攬方違約責任：未按約定時間完成工程或未達到約定的質(zhì)量標準的，每逾期一天，應按照工程總造價的[具體比例]%向定作方支付違約金，如逾期超過[具體天數(shù)]天，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔違約責任。施工過程中因承攬方原因造成的質(zhì)量問題，應負責免費維修或更換，如給定作方造成損失的，應承擔賠償責任。第十章：爭議解決10.1爭議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一章：其他條款11.1合同生效與終止：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，工程竣工驗收合格并結清全部款項后終止。11.2合同份數(shù)：本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。11.3附件：本合同附件包括[具體附件名稱，如門窗圖紙、質(zhì)量標準文件等]，與本合同具有同等法律效力。（定作方蓋章）：________________法定代表人（簽