2024年度海南省二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識提升訓(xùn)練試卷B卷附答案

2024年度海南省二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識提升訓(xùn)練試卷B卷附答案一單選題(共60題)1、（2021年第2批真題）建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應(yīng)當(dāng)是()。A.施工企業(yè)項目經(jīng)理B.設(shè)計單位節(jié)能設(shè)計負(fù)責(zé)人C.施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）【答案】D2、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測B.檢測機(jī)構(gòu)有義務(wù)監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設(shè)備C.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬D.質(zhì)量檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)歸檔【答案】C3、關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件后組成B.聯(lián)合體某成員在同一招標(biāo)項目中以自己名義單獨投標(biāo)，其投標(biāo)有效C.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定其資質(zhì)等級D.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)【答案】D4、根據(jù)《勞動法》和《勞動合同法》的規(guī)定，用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關(guān)系自（）起建立。A.勞動合同實際簽訂之日?B.實際用工之日????????C.應(yīng)當(dāng)簽訂勞動合同之日起?D.實際用工之日后一個月【答案】B5、施工企業(yè)與某公司訂立合同租賃該公司庫房存放產(chǎn)品，該企業(yè)對庫房享有的權(quán)利屬于()。A.處分權(quán)B.占有權(quán)C.用益物權(quán)D.擔(dān)保物權(quán)【答案】C6、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務(wù)提供保證，但擔(dān)保合同未約定擔(dān)保方式及保證期間。根據(jù)《民法典》的規(guī)定關(guān)于該保證合同的說法，正確的有（）。A.債務(wù)到期，甲可以直接要求丙來償還債務(wù)B.保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起12個月內(nèi)C.甲在保證期內(nèi)未經(jīng)丙書面同意將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁，丙不再承擔(dān)保證責(zé)任D.丙的保證方式為一般保證【答案】D7、可撤銷的建設(shè)工程施工合同，有權(quán)撤銷的機(jī)構(gòu)是（）。A.人民法院B.建設(shè)行政主管部門C.工商行政主管部門D.監(jiān)理單位【答案】A8、按照《民法典》的規(guī)定，出質(zhì)人可以提供（）辦理質(zhì)押擔(dān)保。A.建筑物B.構(gòu)筑物C.支票D.土地【答案】C9、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查說法中，錯誤的是（）。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)全國實施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理工作B.監(jiān)督檢查可以采取重點檢查、抽查和專項檢查的方式C.工程事故報告不包含是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的意見D.工程項目的安全、質(zhì)量是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查之一【答案】C10、（2020年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，以他人名義投標(biāo)騙取中標(biāo)的屬于（）。A.資質(zhì)不良B.工程質(zhì)量不良C.工程安全不良D.承攬業(yè)務(wù)不良【答案】D11、（2021年第1批真題）關(guān)于建設(shè)工程施工墊資的說法正確的是()。A.墊資的法律性質(zhì)為當(dāng)事人之間的借款B.政府資金項目不得由施工企業(yè)墊資施工C.當(dāng)事人之間關(guān)于墊資的約定無效D.當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機(jī)構(gòu)貸款市場報價利率計算利息的，人民法院應(yīng)予支持【答案】B12、某礦山企業(yè)的如下工作安排中，不違反《勞動法》中關(guān)于勞動保護(hù)規(guī)定的是（）。A.安排懷孕4個月的李某夜班看護(hù)儀表B.未對未成年工進(jìn)行定期健康檢查C.安排女職工王某從事井下作業(yè)D.安排未成年工進(jìn)行井下作業(yè)【答案】A13、關(guān)于施工總承包單位與分包單位安全責(zé)任的劃分，下列表述不正確的是（）。A.由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)B.總承包單位和分包單位對各自承包范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自行承擔(dān)責(zé)任C.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包單位不服從總承包單位管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任【答案】B14、因施工企業(yè)原因，工程未能如期竣工，之后發(fā)生地震致使工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責(zé)任由（）承擔(dān)。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工企業(yè)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C15、關(guān)于建設(shè)工程代理法律關(guān)系，下列說法正確的是（）。A.代理人與被代理人之間的合同關(guān)系；被代理人與第三人之間的委托關(guān)系B.代理人與被代理人之間的委托關(guān)系；被代理人與第三人之間的合同關(guān)系C.代理人與被代理人之間的從屬關(guān)系；被代理人與第三人之間的合同關(guān)系D.代理人與被代理人之間的合同關(guān)系；被代理人與第三人之間的從屬關(guān)系【答案】B16、經(jīng)過審理，人民法院認(rèn)為行政處罰顯失公平的，可以()A.判決撤銷B.判決維持C.判決變更D.判決被告重新作出具體行政行為【答案】C17、關(guān)于行政訴訟的法院管轄、起訴和受理的說法，正確的有（）。A.原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的，由最先立案的人民法院管轄B.人民法院審理行政賠償案件不適用調(diào)解C.涉及商業(yè)秘密的行政訴訟案件一律不得公開審理D.行政訴訟堅持“誰主張誰舉證”原則【答案】A18、甲同時具有建筑工程專業(yè)和機(jī)電工程專業(yè)的注冊建造師資格，其擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人的某施工項目將電梯安裝部分分包，乙是機(jī)電工程專業(yè)的注冊建造師，負(fù)責(zé)分包工程。對于施工文件的簽署，下列說法錯誤的是（）。A.甲對該工程施工管理文件簽章B.電梯安裝部分的施工管理文件由乙簽章C.電梯安裝部分的質(zhì)量合格的文件上甲必須簽章D.修改簽章后的施工管理文件，應(yīng)征得簽章人同意【答案】D19、當(dāng)事人之間訂立轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)物權(quán)的合同，未辦理物權(quán)登記的，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，（）。A.合同不生效B.不影響合同效力C.合同無效D.合同終止【答案】B20、甲代理乙與丙鐵路運(yùn)輸公司簽訂了多式聯(lián)運(yùn)共同，由丙和丁汽車運(yùn)輸公司通過鐵路公路聯(lián)運(yùn)方式將貨物送至乙的工地，因在公路運(yùn)輸途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按時交貨。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A.丙應(yīng)向甲承擔(dān)違約責(zé)任B.甲只能向丁主張損害賠償C.丙應(yīng)向乙承擔(dān)違約責(zé)任D.乙應(yīng)自行承擔(dān)貨物損失【答案】C21、（2020年真題）下列全部使用國有資金投資的項目中，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目是（）。A.施工單項合同估算價在400萬元以上B.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元以下C.勘察單項合同估算價在100萬元以下D.監(jiān)理單項合同估算價在50萬元以上【答案】A22、某建設(shè)工程按規(guī)定于2012年6月1日辦理了開工報告審批手續(xù)，但因故一直沒有開工，同年12月7日準(zhǔn)備開工時，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)（）。A.向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期B.報批準(zhǔn)機(jī)關(guān)核驗開工報告C.重新辦理開工報告批準(zhǔn)手續(xù)D.改辦施工許可證【答案】C23、關(guān)于建筑工程一切險附加的第三者責(zé)任險的說法，正確的是（）。A.保險人承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括保險期限屆滿后30日內(nèi)的損失B.產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)C.人身傷亡、疾病或者財產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)D.投保人的人員傷亡或者財產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)【答案】B24、甲委托乙購買設(shè)備，乙以自己的名義與丙簽訂了設(shè)備購買合同。由于甲的原因，乙未支付設(shè)備款，在向丙說明情況后，丙的權(quán)利正確的是（）。A.只能要求甲支付B.只能要求乙支付C.可以要求甲或乙支付D.甲和乙承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】B25、關(guān)于買賣合同中標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險承擔(dān)，如果當(dāng)事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。A.標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之后由出賣人承擔(dān)B.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，毀損滅失的風(fēng)險自承運(yùn)人將貨物交付給買受人時由買受人承擔(dān)C.對于需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物，出賣人將標(biāo)的物交給第一承運(yùn)人后，毀損滅失的風(fēng)險由買受人承擔(dān)D.出賣人依約將標(biāo)的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險自出賣人將標(biāo)的物置于交付地點時由買受人承擔(dān)【答案】B26、（2019年真題）關(guān)于貨運(yùn)中的多式聯(lián)運(yùn)的說法，正確的是（）。A.多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人對全程運(yùn)輸承擔(dān)義務(wù)B.指兩個以上承運(yùn)人以同一運(yùn)輸方式聯(lián)運(yùn)C.多式聯(lián)動單據(jù)不可以轉(zhuǎn)讓D.區(qū)段承運(yùn)人與訂立合同的承運(yùn)人對區(qū)段運(yùn)輸負(fù)連帶責(zé)任【答案】A27、下列關(guān)于債的表述，正確的是（）。A.債權(quán)只有通過當(dāng)事人的約定才能產(chǎn)生B.債權(quán)是相對權(quán)，債權(quán)人只能向特定的人主張自己的權(quán)利C.在施工合同中，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工單位是債務(wù)人D.建筑物倒塌造成他人損害的，由施工單位和監(jiān)理單位承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】B28、根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自（）起發(fā)生效力。A.買賣合同生效B.轉(zhuǎn)移登記C.交付D.買方占有【答案】C29、關(guān)于《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定的正常使用條件下建設(shè)工程最低保修期限，下列表述正確的是()。A.供熱與供冷系統(tǒng)為2年B.給排水管道為5年C.房屋建筑的地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為50年D.外墻面的防滲漏為5年【答案】D30、根據(jù)《合同法》，關(guān)于承攬合同的說法，正確的是（）。A.承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，承攬人無須就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人在完成工作過程中，要接受定做人的指揮管理C.承攬人工作期間，定做人不得對其進(jìn)行監(jiān)督檢查D.承攬人可以與定做人約定，承攬人使用定做人的設(shè)備完成主要工作【答案】D31、關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的是()。A.質(zhì)押不轉(zhuǎn)移對質(zhì)押財產(chǎn)的占有B.建筑物占用范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)可以單獨作為抵押的對象C.債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償?shù)模荒芘c債務(wù)人協(xié)議，以將質(zhì)押財產(chǎn)拍賣的方式來清償債務(wù)D.以匯票作為質(zhì)押財產(chǎn)的權(quán)利質(zhì)押合同，自權(quán)利憑證交付之日起生效【答案】D32、（2015年真題）根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔(dān)任兩個項目的負(fù)責(zé)人的情形是()。A.兩個項目的發(fā)包人是同一單位B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結(jié)算D.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格【答案】C33、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》，關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。A.檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備B.檢測報告經(jīng)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，由施工企業(yè)歸檔C.檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由雙方共同認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)復(fù)檢D.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的施工企業(yè)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時報告建設(shè)單位【答案】C34、沈某因資金周轉(zhuǎn)需要，向李某借款10萬元整，在借據(jù)中僅寫明了借款數(shù)額和3個月的借款期限，未對借款利息作出約定。關(guān)于該借款合同，下列說法正確的是（）。A.該借款合同自沈某出具借據(jù)時生效B.該借款合同自李某向沈某提供借款時生效C.沈某應(yīng)當(dāng)按照銀行同類貸款利率支付借款利息D.李某可以要求按照銀行同類貸款利率的4倍支付借款利息【答案】B35、關(guān)于民事訴訟中第三人的說法，正確的是（）A.第三人屬于狹義的民事訴訟當(dāng)事人B.人民法院判決承擔(dān)民事責(zé)任的第三人，有當(dāng)事人的訴訟權(quán)利和義務(wù)C.對當(dāng)事人雙方的訴訟標(biāo)的，第三人認(rèn)為有獨立請求權(quán)的，只能參加訴訟，不得提起訴訟D.對當(dāng)事人雙方的訴訟標(biāo)的，第三人雖然沒有獨立請求權(quán)，但案件處理結(jié)果同他有法律上的利害關(guān)系的，只能由人民法院通知其參加訴訟【答案】B36、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，關(guān)于施工總平面布局的說法，正確的是（）。A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動圍擋，減少建筑垃圾，保護(hù)土地B.施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫等布置應(yīng)當(dāng)盡量遠(yuǎn)離已有交通線路C.施工現(xiàn)場道路應(yīng)當(dāng)盡量多布置臨時道路，在施工現(xiàn)場形成環(huán)形道路D.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)可以分開布置，并設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的分隔設(shè)施【答案】A37、下列事件中，屬于建筑工程一切險承保的是()。A.因山體滑坡導(dǎo)致在建橋梁工程損毀B.由工藝不善引起的工程設(shè)備損壞C.意外事故所導(dǎo)致的鋼結(jié)構(gòu)安裝過程中人員傷亡D.因自然災(zāi)害導(dǎo)致工程現(xiàn)場機(jī)械損壞【答案】A38、關(guān)于勞動者工資制度的說法，正確的是（）。A.工資分配應(yīng)當(dāng)遵循按勞分配原則，實行同工同酬B.用人單位支付勞動者的基本工資可以低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位可以不支付工資D.勞動者工資應(yīng)當(dāng)以貨幣形式支付給勞動者，獎金、津貼可以貨物支付【答案】A39、某人通過購買本單位建造的住房取得了房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)，其中土地使用權(quán)是對國有土地享有的（）。A.所有權(quán)B.擔(dān)保物權(quán)C.用益物權(quán)D.占有權(quán)【答案】C40、（2018年真題）根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達(dá)到()。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】D41、關(guān)于委托代理機(jī)構(gòu)，下列說法正確的是（）。A.經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，可以強(qiáng)制招標(biāo)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜B.招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜C.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)僅需有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營業(yè)場所和相應(yīng)資金D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以在授權(quán)范圍內(nèi)在所代理的招標(biāo)項目中投標(biāo)或者代理投標(biāo)【答案】B42、某人以其居住的別墅作為擔(dān)保，該種擔(dān)保方式屬于（）。A.定金B(yǎng).質(zhì)押C.留置D.抵押【答案】D43、因標(biāo)的物的主物不符合約定而解除合同的，解除合同的效力（）；因標(biāo)的物的從物不符合約定被解除的，解除的效力（）。A.不及于從物，不及于主物B.及于從物，及于主物C.及于從物，不及于主物D.不及于從物，及于主物【答案】C44、關(guān)于違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除的說法，不正確的有（）。A.當(dāng)事人延遲履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任B.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加C.違約責(zé)任的法定承擔(dān)方式有繼續(xù)履行、賠償損失、采取補(bǔ)救措施，停止違約行為、支付違約金、定金D.繼續(xù)履行是一種違約后的補(bǔ)救方式，是否要求違約方繼續(xù)履行是非違約方的一項權(quán)利【答案】C45、王某乘坐張某的出租車前往機(jī)場，由于張某路上繞道加油，到達(dá)機(jī)場時飛機(jī)已經(jīng)起飛。由于錯失了與外商的簽約洽談，給王某造成了10萬元的損失，王某要求張某承擔(dān)違約責(zé)任。根據(jù)民法典的規(guī)定，張某的行為（）。A.不構(gòu)成違約，因為雙方?jīng)]有簽訂書面合同B.不構(gòu)成違約，因為不可抗力可以免責(zé)C.構(gòu)成違約，王某可以要求張某賠償10萬元的損失D.構(gòu)成違約，但王某不能要求張某賠償10萬元的損失【答案】D46、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)存在于國家所有和集體所有的土地上B.國家嚴(yán)格限制以出讓和劃撥方式設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請建設(shè)用地使用權(quán)登記D.建設(shè)用地使用權(quán)只可以在地上設(shè)立【答案】C47、下列有關(guān)竣工結(jié)算、質(zhì)量爭議的規(guī)定，描述錯誤的是（）。A.單位工程竣工結(jié)算由承包人編制，發(fā)包人審查B.承包人應(yīng)在合同約定期限內(nèi)完成項目竣工結(jié)算編制工作C.各部門及其所屬單位對未交付的建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會計制度確認(rèn)資產(chǎn)價值D.各部門及其所屬單位采用建設(shè)方式配置資產(chǎn)的，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)辦理竣工財務(wù)決算，期限最長不得超過1年【答案】C48、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修期限的說法，正確的是（）。A.地基基礎(chǔ)工程的主體結(jié)構(gòu)的保修期不低于50年B.建設(shè)單位與施工企業(yè)在保修合同中的定的保修期限應(yīng)當(dāng)高于法定的最低保修期限C.建設(shè)工程的法定保修期限為期最低保修期限D(zhuǎn).建設(shè)工程超過主體結(jié)構(gòu)保修期限的，不得繼續(xù)使用【答案】C49、關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，下列說法中正確的是（）。A.監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任B.監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需要回避的，可轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)C.工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制D.監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔(dān)全部責(zé)任【答案】C50、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，下列選項正確的是（）。A.招標(biāo)的項目公告，應(yīng)當(dāng)通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布B.省政府確定的地方重點項目不適宜公開招標(biāo)的，經(jīng)國務(wù)院發(fā)展計劃部門批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)邀請招標(biāo)C.邀請招標(biāo)可以向個人發(fā)出投標(biāo)邀請書D.公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)【答案】D51、以下關(guān)于施工現(xiàn)場臨時設(shè)施安全衛(wèi)生要求的說法中正確的是（）。A.施工現(xiàn)場使用的裝配式活動房屋應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品合格證B.施工單位應(yīng)當(dāng)將施工現(xiàn)場的辦公區(qū)與生活區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離C.施工單位不宜在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍D.施工現(xiàn)場不得臨時搭建建筑物【答案】A52、（2015年真題）關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是（）。A.承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同當(dāng)事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方面解除承攬合同D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人員損失的，應(yīng)當(dāng)賠償【答案】A53、合法有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具備的法定內(nèi)容不包括()A.請求仲裁的意思表示B.仲裁事項C.選定的仲裁委員會D.不服仲裁的解決方法【答案】D54、承包人將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給第三人，該分包合同（）。A.效力待定B.經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)有效C.無效D.可撤銷【答案】C55、普通訴訟時效期間為三年，應(yīng)當(dāng)從（）起計算。A.侵害行為停止時B.當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時C.當(dāng)事人權(quán)利被侵將并產(chǎn)生損害后果時D.當(dāng)事人提起賠償主張之日【答案】B56、下列不屬于合同法定解除的條件的是（）。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)B.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的C.當(dāng)事人一方的違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)【答案】D57、（2020年12月真題）關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法正確的是()。A.分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨立承擔(dān)責(zé)任B.分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任C.分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任D.施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任【答案】C58、關(guān)于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是（）。A.工程建設(shè)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的立項由國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門負(fù)責(zé)B.工程建設(shè)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院建設(shè)行政主管部門制定C.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)包括地方標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)只能由國務(wù)院批準(zhǔn)發(fā)布【答案】A59、關(guān)于編制招標(biāo)文件及標(biāo)底，下列說法正確的是（）。A.招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款B.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起5日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)招標(biāo)投標(biāo)活動C.招標(biāo)人澄清資格預(yù)審文件，應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時間至少15日前D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于15日【答案】A60、（2019年真題）關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法,正確的是（）。A.建筑施工企業(yè)變更法定代表人，應(yīng)當(dāng)辦理安全生產(chǎn)許可證的變更手續(xù)B.安全生產(chǎn)許可證有效期可以自動延期C.安全生產(chǎn)許可證延期后的有效期短于原有效期D.建筑施工企業(yè)變更地址,安全生產(chǎn)許可證無須辦理變更手續(xù)【答案】A二多選題(共20題)1、某房地產(chǎn)開發(fā)商與某汽車運(yùn)輸集團(tuán)簽訂了電梯運(yùn)輸合同。合同中對運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸時間、交付電梯的地點等作了詳細(xì)的約定。在合同履行過程中，房地產(chǎn)開發(fā)商的權(quán)利有()A.特殊情況下對貨物的留置權(quán)B.無條件拒絕支付支付運(yùn)費(fèi)權(quán)C.特殊情況下對貨物的拒運(yùn)權(quán)D.任意解除運(yùn)輸權(quán)E.有條件的拒絕支付運(yùn)費(fèi)權(quán)【答案】D2、某施工企業(yè)招標(biāo)人的下列行為中，屬于以不合理條件限制，排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的有（）。A.就同一招標(biāo)項目向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人提供有差別的項目信息B.對潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人采取不同的資格審查或者評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)C.限定或者指定特定的專利，商標(biāo)，品牌，原產(chǎn)地或者供應(yīng)商D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，限定潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的所有制形式或組織形式E.根據(jù)招標(biāo)項目的具體特點，設(shè)定資格，技術(shù)，商務(wù)條件【答案】ABC3、用人單位可以直接解除勞動合同的情形有（），A.在試用期間被證明不符合錄用條件的B.勞動者患病，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響的D.被依法追究刑事責(zé)任的E.勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的【答案】ACD4、（2019年真題）下列安全責(zé)任中，屬于建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的有()。A.足額使用安全施工措施所需費(fèi)用B.提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線資料C.不得租賃不符合安全施工要求的用具設(shè)備D.不得隨意壓縮合同工期E.提出防范生產(chǎn)安全事故的指導(dǎo)意見和措施建議【答案】BD5、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，關(guān)于當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議時，竣工日期確定的說法，正確的有（）。A.建設(shè)工程整改后竣工驗收合格的，以提交竣工驗收申請報告的日期為竣工日期B.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期C.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期D.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以工程完工日期為竣工日期E.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之白為竣工日期【答案】BC6、以下試塊、試件和材料屬于必須見證取樣的有（）。A.用于非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋連接接頭B.用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊C.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥D.用于外墻面裝飾混凝土中使用的摻加劑E.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊【答案】BC7、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)只可以在地上設(shè)立B.建設(shè)用地使用權(quán)因出讓合同生效而設(shè)立C.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期滿自動續(xù)期D.建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于國家所有的土地E.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)可以采取出讓或劃撥的方式【答案】CD8、關(guān)于法的制定，下列國家機(jī)關(guān)中，有權(quán)制定地方性法規(guī)的有（）。A.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會及其常委會B.省、自治區(qū)、直轄市的人民政府C.設(shè)區(qū)的市級人民代表大會及其常委會D.設(shè)區(qū)的市級人民政府E.國務(wù)院各部委【答案】AC9、常用的給水處理方法有（）。A.過濾B.濃縮C.消毒D.軟化E.厭氧消化【答案】ACD10、下列關(guān)于工程質(zhì)量保證金的說法，錯誤的有（）。A.發(fā)包人可以在工程項目中同時要求承包人繳納質(zhì)量保證金和履約保證金B(yǎng).政府投資項目的發(fā)包人被撤銷的，質(zhì)量保證金應(yīng)及時歸還承包人C.發(fā)包方和承包方在建設(shè)工程合同中約定缺陷責(zé)任期26個月，并通過工程質(zhì)量保險方式替代質(zhì)量保證金D.發(fā)包方要求承包方在某結(jié)算總額為3000萬的工程中預(yù)留300萬質(zhì)量保證金E.發(fā)包方未按規(guī)定或合同約定返還質(zhì)量保證金的，應(yīng)向建筑業(yè)企業(yè)支付逾期返還違約金【答案】ABCD11、28歲女工張某的工作安排不違法的是（）。A.安排其從事高處、低溫、冷水作業(yè)B.安排其從事礦山井下勞動C.安排其延長工作時間和夜班勞動D.安排其從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強(qiáng)度的勞動E.安排其從事國家規(guī)定的第四級體力勞動強(qiáng)度的勞動【答案】ACD12、下列關(guān)于標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險的承擔(dān)，說法正確的有（）。A.對于需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物，當(dāng)事人沒有約定交付地點或者約定不明確，出賣人將標(biāo)的物交付給買受人后，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險由買受人承擔(dān)B.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定外，毀損、滅失的風(fēng)險自交付時起由買受人承擔(dān)C.標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)D.標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險由買受人承擔(dān)的，不影響因出賣人履行義務(wù)不符合約定，買受人請求其承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利E.因買受人的原因致使標(biāo)的物未按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定時起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險【答案】CD13、關(guān)于規(guī)范性文件效力比較及處理的說法,正確的是（）。A.行政法規(guī)的效力低于法律B.地方性法規(guī)的效力低于地方政府規(guī)章C.地方性法規(guī)在本轄區(qū)內(nèi)的效力高于法律D.部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時,由國務(wù)院裁決E.部門規(guī)章與地方性法規(guī)之間對同一事項的規(guī)定不一致時,由國務(wù)院裁決【答案】AD14、下列關(guān)于工程質(zhì)量保證金的說法，錯誤的有（）。A.發(fā)包人可以在工程項目中同時要求承