附屬工程合同.doc

中國聯(lián)合網絡通信有限公司欽州市分公司機房附屬安裝工程施工合同 工程項目：GSM網 期機房附屬安裝工程合同編號： 日 期： 年 月 日 合同要素表1.合同編號2.甲方中國聯(lián)合網絡通信有限公司欽州市分公司3.乙方4.乙方開戶銀行5.乙方開戶行賬號6.合同總金額大寫人民幣： （￥： 元）7.第一次付款金額￥ 元比例50%8.第二次付款金額￥ 元比例45%（審計金額）9.第三次付款金額￥ 元比例5%（審計金額）10.合同貨物保修期1年11.工程性質安裝合同附件1中國聯(lián)合網絡通信有限公司欽州市分公司GSM 期基站附屬安裝工程預算書合同附件2甲方合同章甲方授權代表簽字：年 月 日乙方合同章乙方授權代表簽字：年 月 日合同文本依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協(xié)商一致，簽定本合同，共同遵守執(zhí)行。第一條 工程名稱1.1 甲方委托乙方承建中國聯(lián)通欽州分公司GSM網工程基站附屬設施安裝工程。第二條 工程內容、工程地點和承攬方式2.1 工程內容：移動基站附屬設施安裝。2.1.1 基站附屬設施的安裝、運輸（包括鋼筋、水泥、木材、石料等運輸到安裝現(xiàn)場）。2.2 工程地點和安裝參數本工程地點為欽州、防城港地區(qū)，按照甲方提供的施工規(guī)范和圖紙安裝。2.3 承攬（定作）方式乙方對本工程的承攬（定作）方式為包工包料，特別注明的部分為主材由甲方提供。第三條工藝要求3.1安裝應符合施工圖設計以及甲方施工規(guī)范要求，同時應符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范、標準。第四條 工期要求4.1 工期按雙方約定的工單日期來確定。4.2 乙方由于甲方原因（包括場地糾紛、不具備施工條件等）發(fā)生延誤，工期順延。4.3 乙方向甲方提供符合工期要求的工程進度表（見附件），經雙方確認的工程進度表作為合同的重要執(zhí)行依據。4.4 工期按照雙方確認的工程進度表實施，乙方未在規(guī)定時間內竣工或未根據甲方安排通過驗收，視為工期延誤，乙方應承擔違約責任。4.5 工程各環(huán)節(jié)應嚴格按雙方確認的工程進度表進行，滯后于進度表2日，即為中間環(huán)節(jié)的延誤。對于中間環(huán)節(jié)延誤，甲方有權調整乙方的工程量及對應的工程費，乙方不得拒絕，由此引起的一切責任和損失由乙方自行承擔，同時乙方承擔延誤工期的違約責任。4.6 乙方未按照約定時間完成定作、運輸、安裝，均視為工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。4.7 除發(fā)生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延誤。4.8 由于其它原因可能影響工期時，乙方應及時書面通知甲方，經甲方書面審定確認，可順延工期。第五條 合同價款5.1 合同價款為安裝、運輸（上山、過海的二次搬運）的綜合價款，合同總金額為￥ 元 (大寫人民幣為: )，最終以驗收審計結算為準。 5.2 數量、單價、總價等見附件5.3 如遇本合同以外的施工量，乙方應向甲方提交工程預算，經甲方書面審定確認后施工。5.4 如由于甲方調整機房數量、參數等原因引起工程量變化，或發(fā)生甲方確認的額外工程量，合同價款以變化后的情況為準。5.5 工程全部竣工，甲方或甲方委托的審計機構對該工程進行審計。如審計結果與依照上述原則確定的合同價款不一致，以審計確定的合同金額確定價格。第六條 付款方式6.1 合同簽定后15日，甲方將合同要素表中第7項規(guī)定的金額支付給乙方。6.2工程全部竣工，經甲方代表及監(jiān)理方驗收或經整改再次驗收合格后進行決算并通過甲方審計確定金額的情況下，甲方將合同要素表中第8項規(guī)定的金額支付給乙方。同時乙方需向甲方提供合同審計金額的合法發(fā)票。6.3審計確定合同金額的5作為保質金（質保期一年），在保修期滿后30日內向乙方付清。第七條 雙方義務7.1 甲方義務7.1.1 按照第六條支付工程款項。7.1.2 及時提供設計圖紙。7.1.3 負責指派施工現(xiàn)場驗收代表，對工程進行中間驗收和竣工驗收。7.1.4 負責機房占地的征用或租用。7.1.5 協(xié)調各方做好工程銜接和配合。7.2 乙方義務7.2.1 乙方按照甲方提供的設計圖紙進行運輸、安裝、保證符合國家和甲方的有關規(guī)范、標準。未經甲方書面同意，乙方不得將工程的任何部分分包或轉包。7.2.2 乙方自行解決施工設備、水供給。7.2.3 乙方負責辦理有關該工程的報建、備案及審批手續(xù)，辦理施工占地、占道許可等手續(xù)，并負責相關費用。7.2.4 乙方負責施工安全設施和勞動保護措施，對工程發(fā)生的安全事故，乙方自行承擔一切責任和損失。乙方員工因履行本合同發(fā)生人身傷亡或財產損失的，由乙方負責處理，甲方不承擔任何責任。乙方因履行本合同造成第三方損害的，由乙方負責賠償，如甲方因此被要求承擔責任，則甲方有權就其承擔的全部責任向乙方追償。7.2.5 乙方負擔由于施工造成的倉儲費用和賠補費用。如損壞原來建筑或設施，乙方應負責修復和賠償。7.2.6 乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產的管理規(guī)定，按規(guī)定辦理有關手續(xù)，并以書面形式通知甲方，乙方承擔因此發(fā)生的費用。7.2.7 乙方應文明施工，處理好與業(yè)主的關系，工程完成后應清理好施工和倉儲現(xiàn)場。7.2.8 定期向甲方提供工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表。 7.2.9 根據工程需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛(wèi)。 7.2.10 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護工作，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。7.2.11 按照有關規(guī)定，做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。對上述設施造成損壞的，乙方應負責賠償。7.2.12 保證施工場地的清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場達到甲方的使用要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和費用。7.2.13 乙方在開工前應向甲方遞交開工報告，得到甲方許可后方可進行施工。7.2.14 按照甲方要求做好設計、土建、監(jiān)理、高桅桿安裝、工程驗收等工程各環(huán)節(jié)的銜接和配合工作。7.3 乙方未能履行7.2款各項義務，造成甲方損失的，乙方負責賠償。第八條 質量和驗收8.1 質量8.1.1 按照國家有關規(guī)范、標準和施工圖設計及甲方施工規(guī)范要求。8.2 驗收8.2.1 乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計要求組織生產和施工，隨時接受甲方的檢查，并為檢查提供便利條件，如提供檢測儀器等。8.2.2 施工中應嚴格執(zhí)行隱蔽工程和中間驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位，乙方應提前24小時書面通知甲方，甲方驗收合格并辦理隱蔽工程和中間驗收手續(xù)后，才能繼續(xù)施工。8.2.3 工程竣工后，乙方應及時以書面形式通知甲方驗收。竣工驗收、檢驗方法和標準均應符合國家頒發(fā)的有關驗收規(guī)范。8.2.4 竣工驗收前5日，乙方應向甲方提交驗收申請和以下相應項目的竣工資料共3套，包括但不限于設計變更文件、工程竣工圖、甲方總部有關機房配套建設竣工驗收標準規(guī)定的全部資料。8.2.5 施工中和竣工后經檢查，若不符合設計要求或工程質量不合格，則乙方應無條件進行返工、整改，并自行承擔返工、整改等全部費用。8.2.6 經甲方驗收合格后，甲方有權使用機房，并在機房上施工和安裝設備。第九條 違約責任9.1 乙方發(fā)生工期延誤時，應承擔違約責任，每延誤1日，甲方有權將扣除合同總價款的1%作為違約金。9.2 若乙方發(fā)生未經甲方允許的轉包或分包行為，甲方有權扣除工程造價30%作為違約金，同時乙方承擔由此引起的全部責任。9.3 若甲方未按照合同按時付款，應按9.1標準向乙方償付逾期付款違約金。第十條 質量保證及保修10.1 乙方提供全部工程驗收合格后5年的質量保證，因工程質量問題而發(fā)生損壞，乙方承擔全部責任。10.2 保修期限為自驗收合格之日起1年。保修期限內，若發(fā)生質量問題，乙方必須在甲方電告或書面通知72小時內處理完畢，并承擔全部費用。第十一條 爭議解決11.1 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向有管轄權的人民法院訴訟解決。第十二條 合同生效及其它12.1本合同（含合同附件）一式四份，甲方執(zhí)正本二份，乙方執(zhí)正本二份，均具同等法律效力。 經雙方簽字蓋章后生效。12.2 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。 本合同所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括地震、臺風、水