裝修公司正規(guī)合同格式2021

1、合同編號:_裝修公司正規(guī)合同格式2021甲 方：_乙 方：_簽訂時間：_簽訂地點：_溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據(jù)具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！第 1 頁 共 13 頁發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_委托代理人：_單位：_ 住所地址：_聯(lián)系電話：_承包方(以下簡稱乙方)：_法定代表人：_注冊地址：_聯(lián)系電話：_依照中華人民共和國合同法及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所

2、有補充合同)，以便共同遵守.第一條 工程概況1.1 工程地點：_市_區(qū)(縣)_路_號_樓_ 室.1.2 住房結(jié)構(gòu)：_房型_房_廳_套，施工面積_平方米.1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_種承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(3)乙方包工、甲方包全部材料1.4 總價款：_元，大寫(人民幣)：_.其中：材料費：_，人工費：_，管理費：_，設計費：_，垃圾清運費：_，稅金：_，其他費用：_.(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單).經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計.1.5 工程期限_天; 開工日期_天_月_日; 竣工日期_天_月

3、_日;1.6 工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表).第二條 施工單位資格乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求.乙方不具備營業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失.第三條 材料供應3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙

4、方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收.第四條 工程質(zhì)量4.1 本工程執(zhí)行_(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準.4.2 本工程由_方設計施工方案.4.3 甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延. 4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變.4.5 在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系.在簽訂工程項目變更單(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定.凡甲方私自與工人

5、商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償.4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責.第五條 工程驗收5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_. 乙方應提前_天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);5.2 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單).在工程款結(jié)清后，辦理

6、移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單);5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_年.驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單).第六條 工程款支付方式6.1 雙方約定按下列第_種方式支付工程款： (1)本合同簽訂后，開工前_至_日，甲方支付相當于總價款_%的工程款; (2)完成_%的工程量之日后的_日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_%的工程款; (3)竣工驗收后_日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_%的工程款. (4)竣工驗收合格_年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_%的工程款. 甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取.6.2 因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲

7、方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項.6.3 雙方款項往來，均應出具收據(jù).施工結(jié)束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票.6.4 竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的_%的保修基金.竣工驗收合格后_年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方.第七條 有關安全生產(chǎn)和防火約定甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生.如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，

8、甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償.第八條 工程監(jiān)理8.1 本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同.并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責.8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉.非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務.合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理.8.3 為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定.對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理.總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務.第九條

9、 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_種方式提供：9.1 甲方在開工日期_天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙.乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔.9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi)).9.3 使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協(xié)議條款內(nèi)約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項.第十條 乙方駐工地代表乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務：10.1 乙方的要求、請求

10、和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效.10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工.在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告.責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用.10.3 乙方代表易人，乙方應于易人前_天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務.第十一條 甲方工作11.1 甲方應在開工前_天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_份

11、，并向乙方進行現(xiàn)場交底.全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物.對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施.向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項.11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調(diào)工作.11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關費用.11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督

12、，負責材料進場、工程竣工驗收.第十二條 乙方工作12.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;12.2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場.12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底.12.6 指派_為乙方駐工地代表，負責合同履行.按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可.如更換人員，乙方應及時書面通知甲方.12.7 乙方應當提交說明書、保修單、

13、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意.發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量.第十三條 工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單).第十四條 工期延誤14.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： (1)工程量變化或設計變更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期順延的其他情況.14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延. 14.3 甲方未按

14、期支付工程款，合同工期相應順延.14.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延.第十五條 違約責任15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;15.2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;15.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工

15、所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付違約金.15.5 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延;15.6 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違約金.15.7 甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任.15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任.第十六條 合同的變更和解除17.1 合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同

16、須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守.任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議.如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù).17.2 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除.第十七條 垃圾清運因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_元(此費用不在工程價款內(nèi)).第十八條 聲明及保證甲方：18.1 甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同.1

17、8.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效.18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為.18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人.本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力.乙方：18.1 乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同.18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效.18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利

18、影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為.18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人.本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力.第十九條 保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密.未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容.但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外.保密期限為_年. 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失.第二十條 不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等. 如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行.第二十一條 通知21.1 根據(jù)本合同需要