廚房設(shè)備加工承攬安裝合同

1、廚房設(shè)備加工承攬安裝合合同編號：定作方： 地 址： 電 話： 傳 真：承攬方： 地 址： 電 話： 傳 真：加工承攬合同定作方：以下簡稱甲方）承攬方：山東匯泉廚業(yè)有限公司（以下簡稱乙方）經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就乙方承攬甲方設(shè)備工程，達成以下加工承攬條款： 一、工程范圍甲乙雙方簽定加工承攬廚房設(shè)備壹批，所供產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額詳見廚房設(shè)備產(chǎn)品加工制作清單共計頁。包括廚房設(shè)備的制作、裝卸、運輸、安裝調(diào)試等。、合同總金額：三、交貨安裝日期合同簽定蓋章生效之日起 20 天內(nèi)交貨安裝。四、運輸方式汽運到，廚具設(shè)備采用工廠標準包裝，包裝物不回收。五、質(zhì)量標準及驗收時間1、按合同設(shè)備清單及國家行業(yè)標準、

2、企業(yè)標準和定作方要求進行制作及驗收。2、驗收時間： 安裝調(diào)試完畢 7 天內(nèi)甲方負責組織驗收簽字， 或使用七天即視為全部驗收合格。六、付款方式1、第一階段付款為：本合同簽約后3 天內(nèi)甲方支付合同總額的 30 % 作為工程設(shè)備產(chǎn)品預(yù)付款，即人民幣：￥：）給乙方。2、第二階段付款為：廚房排油煙系統(tǒng)及送新風系統(tǒng)、灶具全部到貨，甲方即支付合同總額的30 % ，即人民幣：￥：）給乙方。3、第三階 段付款為：全部設(shè)備進場，甲方即 再支付 合同總額的 20%，即人民幣：￥：）給乙方。15 % ，即4、第四階段付款為：設(shè)備安裝完畢驗收合格后，七天內(nèi)甲方支付乙方合同總額的人民幣：￥：）給乙方。￥：5、第五階段付款

3、為： 合同總額的 5%，即人民幣； 作為質(zhì)保金，自合同簽訂生效之日起計壹年內(nèi)甲方支付給乙方，6、結(jié)算方式為：以乙方公司戶匯款方式結(jié)算合同款。七、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方 的權(quán)利和義務(wù)：乙方負責保管。1、在乙方所供設(shè)備運到工地后， 甲方負責協(xié)調(diào)安排設(shè)備和工具的臨時存放場地，2、甲方負責提供安裝調(diào)試所需的水、電、氣、蒸汽管道的布置，并按乙方要求將水、電、氣、 蒸汽布置到位，乙方只負責接駁、調(diào)試，不負擔管道布置的任何費用。3、按本合同約定的時間支付工程款項。4、安裝中所需土建、水、電、氣、蒸汽管道等配合的施工及修繕均由甲方負責，但乙方必須提 供準確的土建、水、電、氣的位置。不能造成往復(fù)施工。5、在乙方每

4、批貨運到甲方工地時，乙方書面形式報呈甲方或監(jiān)理，甲方或監(jiān)理按合同第五條驗 收。6、有權(quán)監(jiān)督乙方的安裝工期和安裝質(zhì)量。乙方的權(quán)利和義務(wù) ：按合同或合同附件規(guī)定的品牌、規(guī)格數(shù)量，向甲方提供符合質(zhì)量標準要求的設(shè)備產(chǎn)品。1、負責所供制作設(shè)備規(guī)定的產(chǎn)品安裝及調(diào)試工作，安裝調(diào)試過程中水電費由甲方承擔，完工后 對甲方委派的人員進行免費設(shè)備操作培訓(xùn)。2、負責為所制作設(shè)備產(chǎn)品期壹年免費維修保養(yǎng)工作，在保養(yǎng)期內(nèi)，對用戶所使用的產(chǎn)品進行定 期回訪和檢修， 接到用戶維修通知后， 24 小時到達服務(wù)現(xiàn)場， 保證在最短的時間內(nèi)做好售后服務(wù) （如，保修期滿后負責終身維修，維修費用屬甲方人員操作不當、人為損壞等原因則需收取材

5、料成本費） 按工本費收取。3、嚴格執(zhí)行合同工期，不得無故拖延時間（不可抗力除外）4、乙方須提供給經(jīng)甲方確認的廚房設(shè)備布置平面圖及廚房水、電、土建施工配合圖5、乙方在所有設(shè)備安裝完畢后，以書面形式報甲方，由甲方七日內(nèi)組織有關(guān)部門按程序進行驗 收，否則視為合格。對設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量另有異議，應(yīng)在工程交付使用后十日內(nèi)提出，逾期提出視為驗 收合格。6、乙方必須服從甲方、設(shè)計管理方、監(jiān)理方的管理。八、合同的變更1、由不可抗力（如地震、颶風、臺風、水災(zāi)等），使乙方不能在合同規(guī)定的期限內(nèi)交貨，乙方不需承擔責任，但乙方必須在合同規(guī)定的交貨期限內(nèi)傳真通知甲方，待不可抗力恢復(fù)后，接甲方書 面通知，乙方應(yīng)在另行商定的期限

6、內(nèi)供貨。2、合同內(nèi)容如與相關(guān)法規(guī)相抵觸，以相關(guān)法規(guī)為準。九、違約責任3 % 的違約金。1、雙方任何一方中途終止合同，違約方應(yīng)向守約方支付總貨款2、若因甲方操作失誤所造成的設(shè)備損壞經(jīng)濟損失，由甲方自行負責，甲方不得以此理由拖延付款時間，否則視為違約。乙方在設(shè)備運輸、裝卸及安裝過程中的設(shè)備損壞由乙方自行負責，損壞的設(shè)備修理達不到要求的必須全部更換新產(chǎn)品，損失由乙方負責。十、解決合同糾紛的方式若甲乙雙方履行合同時發(fā)生糾紛，先由雙方協(xié)商解決，不能協(xié)商解決時，可向原告方所在地人民法院提起訴訟。一、其他約定事項1、本合同以雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章生效。2、本合同的附件、有關(guān)補充協(xié)議具有同等法律效力。3、當產(chǎn)品需要做出調(diào)整時，經(jīng)甲方或監(jiān)理簽字確認后據(jù)實結(jié)算。4、本合同壹式肆份，甲方貳份，乙方貳份。十二、補充條款1. 乙方只負責運輸，貨物抵達甲方現(xiàn)場后，所產(chǎn)生的裝卸費、場地管理費等均由甲方承擔；2. 此批廚房設(shè)備均為 供方定制產(chǎn)品，一經(jīng)簽訂合同概不退貨；3. 所有廚房設(shè)備在需方未付清貨款前，供方仍然有廚房設(shè)備的擁有者，需方不得出售或轉(zhuǎn)讓；4. 所有廠制