農(nóng)村建房合同樣本(格式范本)

1、-作者xxxx-日期xxxx農(nóng)村建房合同樣本(格式范本)【精品文檔】建房合同甲方（姓名 身份證號碼 ）乙方（姓名 身份證號碼 ） 甲方擬建房屋一座，位置在縣鎮(zhèn)村，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù) 甲方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前天通知甲方購買所需材料。 乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。 攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。 工期從年月日開始建設(shè)，工期為天。如發(fā)生下雨、停電

2、、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。 乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。乙方人員的一切安全事故由乙方自行負責(zé)，甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任。 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。重要施工過程：如地基、澆鑄等須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。 房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式 工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。工程款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內(nèi)給付。四、違約責(zé)任 由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。 2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，甲方有權(quán)扣除乙方一定的賠償金。五、爭議解決辦法 發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。 如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。 本合同自簽訂之日起生效。 以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽