市政燃氣管道非開挖穿越施工合同范本

1、合同編號： xxxxxxxxxxxxxxxx 市政燃氣管道工程非開挖穿越施工合同工程名稱：xxxx市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 發(fā)包方（甲方）：xxxxxxxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxxxx有限公司 簽訂地點：xx市 簽訂日期：二一三年x月 xxxx市政燃氣管道非開挖穿越施工合同發(fā)包人(甲方)：xxxxxxxxxxx有限公司承包人(乙方)：xxxxxxx有限公司依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 xxxxxxxxxxxxxxxxx市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 事項協(xié)商一致，訂立本合同雙方共同遵守。第一條 基本情

2、況1、工程概況工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxx市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。工程地點：xxxxx。2、工程承包范圍及方式承包范圍：施工路段：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx所涉及的需非開挖穿越的管線路段。承包方式：本工程是包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全的單價合同。以實際完成的工作量乘以單價計算工程款。3、合同工期與工程質量合同工期：以簽訂施工合同的當天開始計算，xx個日歷天。工程質量標準：合格，執(zhí)行國家、xx省、xx市現(xiàn)行驗收評定標準。4、合同單價、總價與支付方式按施工管徑的不同單價，施工管徑xxxxx為xxx元/米

3、，工程量約為xxxx米；施工管徑xxxxx為xxx元/米，工程量約為xxxx米。單價內已包含穿越時弧度系數(shù)。單價中包含但不限于以下費用：人工費、材料費、機械使用費、材料檢驗費、預算包干費、措施項目費、規(guī)費、管理費、利潤、稅金、招標代理費等為完成本項目所需的全部費用。合同總價為人民幣xxxxxxxxxxxxxxxxx元正。（小寫￥xxxxxxxxxxxx元）。支付方式：乙方在非開挖穿越工程整體完工后，填寫竣工報告和結算單，交甲方現(xiàn)場管理人員確認。甲方在收到竣工報告后一個月內，支付工程結算總額的50%；非開挖穿越部分管道驗收合格后二個月內，支付工程結算款50%。設計變更、現(xiàn)場簽證在結算時一并支付。

4、乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發(fā)票，否則招標人有權拒絕付款。第二條 施工設備材料非開挖穿越施工所用設備材料（除燃氣管道外）均由乙方提供，乙方所用設備材料應符合相應的國家規(guī)范標準，甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格，甲方有權要求乙方整改，由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔，并賠償甲方因此造成的損失。 第三條 雙方的責任和義務1、施工前，乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電，并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作，完成后需提供給甲方一個探測報告和施工方案，并署名，乙方對提供的探測報告和施工方案負全部責任。2、乙方指定非開挖穿越的工作坑位置，并給出工

5、作坑的尺寸和日程安排，由甲方安排人員施工。3、施工中，乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工，以避開原有市政管線，如發(fā)生任何的管線破壞，都由乙方承擔，并全額賠償?shù)谌降膿p失。4、乙方應保證穿越燃氣管道時燃氣管道不因穿越而發(fā)生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。5、施工中所產生的泥漿由乙方負責清除干凈，由甲方現(xiàn)場管理人員驗收，工作坑的恢復工作由甲方安排人員完成。第四條 工期約定1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4、因

6、設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。5、甲方負責協(xié)調好管道安裝單位與非開挖穿越施工單位的關系。第五條 驗收一、 工程質量1、乙方應采用先進鉆機和先進的探測設備以保證施工質量。2、乙方應按已定施工方案施工，如在非開挖穿越過程中發(fā)生因拖拽管道而發(fā)生管道斷裂或出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象，乙方應全額賠償甲方損失。3、乙方應負責其所完成的非開挖穿越工程通過相應的驗收。4、工程量的計算：以鉆入點和鉆出點之間的水平直線距離進行計算，工程量應由甲乙雙方代表現(xiàn)場簽字確認并作為工程結算依據(jù)。第六條 違約責任1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、

7、窩工所造成的損失。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作為獎勵。3、由某方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。第七條 合同組成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、投標書及其附件；3、投標報價書、工程報價清單；4、施工圖紙、標準、規(guī)范及有關技術文件；5、中標通知書。 第八條 爭議處理方式在本合同履行過程中，出現(xiàn)任何爭議時，雙方應通過友好協(xié)商的辦法解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向xx市人民法院起訴。第九條 附則1、本合同一式四

8、份，其中甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，各自履行完義務后自行失效。3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。發(fā) 包 人（蓋章）： 承 包 人（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 日 期： 日 期：工程施工安全合同甲方：xxxxxxxxx有限公司乙方：xxxxxxx有限公司 為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備、設施和第三方安全，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同。第一條 工程項目：xxxxxxxxxxxxxxxx市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。第二條 施工地址：xxxxxx。第三條

9、 甲方安全責任1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。3、甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。4、甲方指派人員負責與乙方聯(lián)系安全生產方面的工作。5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規(guī)程的抽考。6、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進行施工。第四條 乙方安全責任1、乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：2、乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律法規(guī)

10、，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執(zhí)行安全生產規(guī)定、制度。3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。4、現(xiàn)場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規(guī)定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。5、施工期間，乙方應指派 作為安全現(xiàn)場監(jiān)護人、安全工作聯(lián)系人。6、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執(zhí)行，無措施或未交底嚴禁布置施工。7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數(shù)量和質量必須滿足施工需要，并經有資

11、質檢驗單位檢驗符合安全規(guī)定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。8、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。9、開工前，乙方應組織人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現(xiàn)場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。11、乙方施工過程中需使用電，

12、不得私拉亂接，必須嚴格執(zhí)行安全用電規(guī)定。中斷作業(yè)或遇故障應立即切斷有關開關。12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。13、乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。14、乙方施工過程中發(fā)生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。15、發(fā)生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔：（1）人身傷亡事故；（2）發(fā)生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；（3）發(fā)生施工項目區(qū)域火災事故；（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽勸告的；（5）施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保

13、證措施 本次工程涉及的危險作業(yè)有臨時用電、高空作業(yè)（包括而不限于），甲、乙雙方必須采取有力措施，保證施工過程中，不發(fā)生任何安全事件、事故。施工作業(yè)前，乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業(yè)安全措施報甲方，經甲方同意后，方可進行施工。第六條 違約責任1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。2、合同履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的直接損失。3、發(fā)現(xiàn)乙方現(xiàn)場作業(yè)人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規(guī)定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數(shù)額，承擔相應的違約金。4、乙方未設

14、置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。6、乙方施工過程中，安全員未佩帶袖章，乙方應承擔50元/次的違約責任。7、乙方在危險作業(yè)施工過程中，無安全員監(jiān)護，乙方立即停工，并應承擔200元/次的違約責任。8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任，產生嚴重后果，全由乙方承擔。9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承擔違約責任，拒不執(zhí)行，按乙方違約，解除施工合同。10、施工過程中發(fā)生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。第七條 甲乙雙方約定的其他事項：無第八條 本合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生