承攬加工合同(完整版)

1、承攬加工合同(完整版) 承攬方(甲方)：_ 定作方(乙方)：_ 甲乙雙方為了確保全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。 第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費 第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準與方法、包裝標(biāo)準與費用承當(dāng) 第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承當(dāng) 第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料 第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸 第六條加工費結(jié)算辦法與時間_。 第七條乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付預(yù)付款_元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)

2、違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。 第八條甲方的違約責(zé)任 1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。 2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然必需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再必需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。 3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。 4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天

3、，按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。 5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。 6.由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。 第九條乙方的違約責(zé)任 1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或制定等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。 2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。 3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。 4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的

4、規(guī)定，向甲方償付違約金。 5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。 6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費用。 第十條聲明及確保 (一)甲方： 1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 2.甲方簽署和履行本合同所必需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。 3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 4.甲方為簽署本合同所必需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。 (二)乙方：

5、 1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。 2.乙方簽署和履行本合同所必需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。 3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。 4.乙方為簽署本合同所必需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。 第十一條保密 雙方確保對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未通過該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或

6、部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。 一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。 第十二條不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。 如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立馬上事故狀況書面告知另一方，并應(yīng)在_天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者必需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。 第十三條通知 1.依據(jù)本合同必需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往

7、來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書面形式，可采納_(書信、 、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采用公告送達的方式。 2.各方通訊地址如下：_。 3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。 第十四條爭議的處理 1.本合同受_國法律管轄并按其進行解釋。 2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_種方式解決： (1)提交_仲裁委員會仲裁; (2)依法向人民法院起訴。 第十五條解釋 本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。 第十六條補充與附件 本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。 第十七條合同效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋公章之_日起生效。有效期為_年，自_年_月_日至_年_