承攬系統(tǒng)合同服裝加工承攬合同電子版.doc

1、承攬系統(tǒng)合同：服裝加工承攬合同電子版文章均為WORD文檔，下載后可直接編輯使用亦可打印一一也以下是為大家整理的服裝加工承攬合同文章，供大家參考！小編提示更多合同范本請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接：租房合同|勞動(dòng)合同|租賃合同丨勞務(wù)合同|用工合同|購(gòu)銷合同|裝修合同承攬方： 地址： 郵編： 電話: 法定代表人： 職務(wù)：定作方：地址：郵編：電話: 法定代表人：職務(wù)：定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:I品名|規(guī)格|單位|數(shù)量|備注0a00a01aa001第 二 條加 工 成 品 質(zhì) 量 要求:第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:1. 用承攬方原料完成工作的，承

2、攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料， 并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī) 定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減 少價(jià)款或退貨。2. 用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定 額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承 攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的, 應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅 自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3. 原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1. 承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的

3、圖紙或技 術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回 復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工 作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守， 未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3. 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）第五條價(jià)款或酬金：價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人 雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2. 定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前 承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技

4、術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢 驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī) 定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍?而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3. 當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可 市法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn):1. 交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前 或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的， 以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物 時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)

5、戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取 日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)岀提取定作物的通知中，必須留給定作方以 必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。包裝要求及費(fèi)用第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用結(jié)算方式及第十一條其他:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙 方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履 行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付 預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù) 付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有 余款的可以請(qǐng)求返還。第十二條承攬方的違約

6、責(zé)任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的， 應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交 付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒 收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的， 應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要 的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修 或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包 裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合 格包裝物的價(jià)值部

7、分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的, 由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾 期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的, 每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未 經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的% （20%-30%幅度）或酬金總額的%（20%-60%幅度）違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng) 償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)

8、。7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按 合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的 運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物 品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào) 換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒 收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新 修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交

9、付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任：1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方 因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的% （10%-30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（20%60%的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包 裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同， 定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的， 除交付定作物的H期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的 損失。4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除

10、按本條第五款規(guī)定償付違約 金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取 期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在 扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào) 酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣， 應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的 規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額 的千分之一償付違約金。6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部 門的罰款。7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、 滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采 取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的, 不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng) 當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何 一方可向合同管理機(jī)關(guān)中請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第十六條 本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。木合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變