加工承攬合同合同范本

1、加工承攬合同（1）加工承攬合同 訂立合同雙方： 承攬方： 定作方： 定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：I品名丨規(guī)格丨單位丨數(shù)量丨備注第二條加工成品質(zhì)量要求。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：（1,用承攬方原料完成工作的，承攬方 必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的 缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí), 定作 方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成 工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。

2、 定作方應(yīng)按合同規(guī)定 的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材 料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或 補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換, 對(duì)修理的物品不 得偷換零部件。3,原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī) 定執(zhí)行。）第 四 條 技 術(shù) 資 料 , 圖 紙 提 供 辦 法 ：（承攬方在依照定作方的 要求進(jìn)行工作期間， 發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)通 知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因 此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對(duì)于承攬

3、的工作，如果定 作方要求保密， 應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守， 未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和 復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。） 第五條價(jià)款或酬金：（_ 價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。 ）第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法： （1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成 的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量 證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目, 應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié) 商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或 保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)

4、修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí), 可 由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。 ）第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：（，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2,交（提）定作物日期的 計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的， 以定作方接收的戳記日期 為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期 為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā) 出提取定作物的通知中， 必須留給定作方以必要的途中時(shí)間； 雙方另 有約定的，按約定的方法計(jì)算。 ）第八條包裝要求及費(fèi)

5、用負(fù)擔(dān)：第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第十條結(jié)算方式及期限：第十一條其他_（_如：1 .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙 方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把 預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。 ） 第十二條承攬方的違約責(zé)任： 一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作， 定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的

6、責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方 有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定， 定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不 再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。 三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé) 返修或重新包裝， 并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。 定作方不要求返修或重 新包裝而要求賠償損失的， 承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低 于合格包裝物的價(jià)值部分。 因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損， 滅 失的，由承攬方賠償損失。四，逾期交付定作物， 應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 元；（合同中

7、無(wú)具體規(guī)定的， 應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定， 按 逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算， 向定作方償付違約金） 以酬金計(jì)算的， 每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的， 應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %（10% - 30%幅度）或酬金總額的 （20% - 60%幅度）違約金。六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)， 應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物， 錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位 （人）， 除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位

8、（人）外，并承擔(dān)因此多 付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其 它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)， 或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方 調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件， 定作方有 權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 如定作方要求重作或 重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任： 一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承 攬

9、方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履 行部分價(jià)款總值的 %（10% - 3 0%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的， 償付承攬方以未履行部分酬金總額的 （20% - 60%的幅度）違約金。三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、 技術(shù)資料、 包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作， 承攬方有權(quán)解除合同， 定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失； 承攬方不要求解除合同的， 除交付定作物的日期得以順延外， 定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的 損失。四，超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的， 除按本條第五款規(guī)定償付 違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)

10、費(fèi)。定作方超過(guò) 領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的， 承攬方有權(quán)將定作物變賣， 所得價(jià) 款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少 于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能 變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款， 應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付 款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金 總額的千分之一償付違約金。六，無(wú)故拒絕接收定作物， 應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn) 輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人） ，承擔(dān)因此而多支出 的費(fèi)用。第十四條不可抗力： 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)， 由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予 承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定 的履行期限以外發(fā)生的， 不得免除責(zé)任； 在定作方遲延接受或無(wú)故拒 收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任， 并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理： 加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)， 當(dāng)事人雙方應(yīng) 協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁， 也可以直接向人民法院起訴。本合同自一九 年月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間， 雙方不得隨意變更和解除合同， 合同如有未盡事宜， 應(yīng)由雙方共同協(xié)商， 作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本