電力設備安裝工程合同

1、電力設備安裝工程合同電力設備安裝工程合同立合同單位：發(fā)包單位下稱甲方：溫州交通建立集團有限公司104國道蒼南靈海連接大路二標工程部承包單立下稱乙方：_因104囤道蒼南靈溪至海城連接線大路工程其次合同段臨時用電工程建改的需要，甲方將臨電電力設備安裝工程發(fā)包給乙方，為明確雙方的權利、義務和經(jīng)濟責任，依據(jù)中華人民共和國合同法>有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商同意特立合同條款如下，以資甲、乙雙方共同信守。一、工程概況和承包范圍1、工程名稱：104國道蒼南靈溪到海城連接線大路工程其次合同段臨時用電工程2、工程地址：_3、承包方式：包公包料4、承包工作內容：1乙方按甲方供應的設計施工圖紙，自行選購其中乙方供應材

2、料的同時應按預算提供應有價的材料清單，同時作為合川的附件，成為合同的組成局部、組織安裝施工，施工完成后負責向電力管理部門申請檢驗，并向甲方供應合格檢驗報告；(2) 一座315kv a配變電工程：104國道蒼南靈海連接線工程二標工程部6315kv a配變電工程所在地_ 。5、質量等級：供應材料及設備均為合格有質保單的新材料，符合國家供電部門質量驗收標準。6、工程總造價：104國道蒼南靈海連接線工程二標段(1)315kv a配變電工程所在地_ 實算價為人民幣_ ￥_ 元整7、付款方法：以甲方通知乙方的施工時間為準，每項工程可分期組織施工，預付款可分期打給乙方。(1)、甲方向乙方預付60%工程款人民

3、幣_ 元整￥_ 元整；(2)工程完工報驗前，甲方應付給乙方工程款30%，即人民幣_元整￥_ 元整：(3)、如在工程施行施工過程中有變更局部，需有甲、乙雙方協(xié)商簽認單據(jù)，在工程開工驗收合格后，甲、乙雙方憑變更簽認單據(jù)進展工程結算，乙方供應全額發(fā)票給甲方，_天內一次性付清其余工程款；(4)甲方向乙方支付工程款應付至本合同所述銀帳戶。二、施工進場和開、開工日期1、施工進場條件：合同簽訂后，甲方向乙方供應預付款、設計施工圖紙和工程現(xiàn)場內地下設施假如有的話的資料并出具處理看法。2、工期商定：(1)開工日期：_(2)工期商定：_(3)如遇以下狀況之一的，工期可相應順延；a、因甲方更改設計或施工進場條件不完

4、全具備等緣由而影響施工進度；b、因不行抗力而延誤施工的；3、開工及延期開工3.1 乙方應當根據(jù)協(xié)議書商定和施工綜合進度方案確定的開工日期、開工條件施工；因故不能如期開工的，應在商定的開工同期5天之前，以書面形式向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表應當在接到延期開工申請后3天內以書面形式答復乙方。甲方代表在接到延期開工申請后的3天內不答復，視為同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求，開工日期不予順延。3.2 因甲方緣由不能根據(jù)協(xié)議書商定的開工工日期開工，甲方代表以書面形式通知乙方，推延開工日期；甲方賠償乙方因延期開工造成的損失，并相應順延工

5、期。4、暫停施工因甲方緣由，甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工或返工，并在提出要求后48小時內提出書面處理看法。乙方按甲方要求停頓施工，妥當愛護已完工程，施行甲方代表處理看法后向甲方提出書面復工要求，甲方代表批準后連續(xù)施工。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理看法，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方擔當經(jīng)濟支出，相應順延工期，停工責任在乙方，由乙方擔當發(fā)生的費用。因甲方代表不準時做出答復，施工無法進展，乙方可認為甲方已局部或全部解除合同，由甲方擔當違約責任。三、材料設備供給乙方在包工包料的前提下，供應的設備材料必需是符合國家規(guī)定的新材料即三證齊

6、全，并符合電力行業(yè)標準。四、工樣質量要求工程質量應當?shù)竭_國家標準電氣安裝工程施工及驗收標準規(guī)定的質量標準。因電力監(jiān)管部門出具的檢驗報告和移交后試運行的狀況綜合評定。五、甲方權利和義務1、委派甲方代表。甲方確定_為甲方代表，履行本合同項下的甲方責任，該代表應是本合同下受權代表甲方的人。甲方代表有權代表甲方施行本合同，打算對雙方工作進展協(xié)調的程序。2、準時向乙方提交有關圖紙、資料文件，并在開工前進展必要的交底。3、負責獲得依據(jù)有關規(guī)定應由其獲得的與合同工程有關的答應與批文。4、協(xié)作乙方協(xié)調履行本合同所需的與第三方之間的關系，以便己方順當完成施工。5、組織工程開工驗收。6、按本合同商定的時問向乙方支

7、付合同價款7、甲方收到工程決算書30天內，未提出異議視為工程決算有效。六、乙方權利和義務l、委派乙方代表。乙方確定_為乙方代表，履行本合同項下的乙方責任，該代表應是本合同下唯一經(jīng)受權代表乙方的人。乙方代表應特別熟識合同工程并有權代表乙方施行本合同。2、收到工程預付款后三天內組織進場施工，根據(jù)合同商定時間完成工程施工。3、編制有關施工技術、作業(yè)方案、完全措施等方案，嚴格根據(jù)設計圖紙要求組織施工。4、屬乙方安裝調試質量問題，由乙方負責返工。5、協(xié)作甲方做好工程驗收工作，并做好消缺工作。6、負責施工場地的平安保衛(wèi)及文明施工，確保工程完畢后場地清潔。7、開工且通過檢驗，移交用法當日向甲方供應工程所涉完

8、好圖紙、平安許可等資料和檢驗合格報告_套。8、乙方應負責本工程在電力部門送門、移交用法前對全部工程用材料設備的保管，如有遺失自負經(jīng)濟損失。9、因乙方緣由工程質量達不到商定的質量標準時，乙方應擔當違約責任，并有連續(xù)履行合同的義務。10、乙方應自行負責施工期、驗收期和移交用法前各階段的平安生產(chǎn)管理，擔當一切平安責任。七、開工驗收l、當工程具備開工驗收條件時，乙方應按國家工程開工驗收有關規(guī)定，向甲方和電力監(jiān)管部門提交申請開工驗收報告。2、甲方收到申請開工驗收報告后_天內，協(xié)作組織開工驗收，并在_天內賜予認可或提出修改看法。乙方按要求修改。3、工程開工驗收通過，乙方送交申請開工驗收報告的fl期為實際開

9、工日期。4、未閱歷收交接手續(xù)的工程，甲方不得用法。如甲方強行用法，由此發(fā)生的質量及其它問題，由甲方擔當責任。八、工程質量保證工程自通電投入用法之日起一年內為質量保證期。假如因乙方緣由引起的質量問題，乙方無償負責修復，并擔當由此造成的全部損失。九、工程造價依據(jù)甲方供應設計施工圖組價，本合同報價采納總價承包方式報價，一次性包死；如有工程變更增加或削減局部，可由甲乙雙方協(xié)商簽認，并作為開工決算和支付的根據(jù)。十、違約責任1、甲方未按合同商定時間支付工程款的，逾期一天擔當未付商定金額_% 的違約金。2、因乙方緣由造成工期延誤的，乙方按每天_%工程款總額的比例支付違約金。3、任何一方因違背本合同條款或導致

10、本合同的全部或局部效勞終止時，除本合同另有商定外，應向對方進展賠償。十一、爭議的解決方式因為履行本合同發(fā)生爭議的，雙方通過友好協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商雙方達不成全都看法的，可向溫州市人民法院提起訴訟。十二、特別商定1、由甲方購置的設備、村料所引發(fā)的事故由甲方負責；由乙方購置的設備、材料所引發(fā)的事故由乙方負責。2、甲乙雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方擔當。雙力均有責任，由雙方依據(jù)現(xiàn)況分別擔當。3、乙方應依據(jù)商定時間內供應工程所涉完好圖紙、安個答應等資料和檢驗合格報告貳套，否那么成擔當由此引發(fā)的一切平安責任和經(jīng)濟責任。4、乙方在工程施行過程中不得無故拖延工期和中途退場，否那么視為嚴峻違約，甲方有權要求乙方支持100%工程款的違約金，并連續(xù)履行原合同。十三、其它1、本合同正本一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，溫州分公司留存一份，施工圖紙和材料清單作為合同附件。2、本合同未盡事宜，可由