2021年最新鋼筋加工承攬合同樣本【通用版】

1、2021年最新鋼筋加工承攬合同樣本【通用版】承攬合同是日常生活中除買賣合同外常見和普遍的合同，我國合同法第251條第1款對承攬合同所下定義為:承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。那么，正規(guī)的鋼筋加工承攬合同應(yīng)該如何書寫，在簽訂鋼筋加工承攬合同的過程中又有哪些風險和注意事項呢？下面，就跟我一起來看一看吧！ 2021年最新鋼筋加工承攬合同樣本【通用版】 定作方：_(以下簡稱甲方) 承攬方：_(以下簡稱乙方) 風險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容

2、轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下，根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬人應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同! 依照中華人民共和國合同法有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的_工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。 一、 工程概況： _項目位于_，工程建筑面積：_平方米，結(jié)構(gòu)封頂日期_年_月_日。 二、 加工事宜： 甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的

3、原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù)，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。 風險告知：上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求，經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應(yīng)的違約責任，亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。 三、 重量結(jié)算依據(jù)： 根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單

4、，經(jīng)乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。 四、 甲方工作： 1、 合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權(quán)范圍。 2、 合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。 3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方

5、授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。 4、 成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。 5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。 6、 成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。 7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。 五、 乙方工作： 1、 合同簽訂時，乙方應(yīng)積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。 2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應(yīng)認真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時

6、內(nèi)書面確認，否則免除乙方的供貨責任。 3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。 4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。 5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。 6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。 六、 設(shè)計變更： 1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲

7、、乙雙方協(xié)商為準。 2、設(shè)計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。 七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求： 1、 乙方使用的原材料必須符合：低碳鋼熱軋圓盤條gb1-1997;鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋gb13013-1991;鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋gb1499-1998的規(guī)定。 2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范gb50204-2021中的第五章5.3.4及建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標準dbj/t01-69-2021的規(guī)定。 3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程jgj107-96、鋼筋等強度剝肋滾壓直

8、螺紋連接技術(shù)規(guī)程q/jy16-2021中的規(guī)定。 八、鋼筋原材復(fù)試及資料： 1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。 2、根據(jù)北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定，甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責。 3、根據(jù)建筑工程資料管理規(guī)程dbj01-51-2021規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供半成品出廠合格證表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。 九、合同價款及付款方式： 1、 合同價款

9、： (1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價)，上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。 (2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加_元/噸。 (3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。 (4) 鋼筋原材料復(fù)試費用按照半成品出廠合格證實際標注數(shù)量進行簽收。 (5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整，其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之

10、一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù)，由乙方以書面形式送達甲方，調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi)，甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。 (6) 本合同成型鋼筋總量為_噸，總價款(人民幣)：_元，(大寫：_)。總價中不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。 (7) 驗貨地點：_ 風險告知：承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應(yīng)當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負有全部責任，而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險，也必須

11、承擔由于未能預(yù)料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟損失。 2、 付款方式： (1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預(yù)收當月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。 (2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。 (3) 原材料復(fù)試費用依據(jù)半成品出廠合格證中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認，在月末前結(jié)清。 (4) 本合同總價款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。 十、違約責任： 1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格

12、、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。 2、 合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價格調(diào)整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。 3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。 4、 由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。 5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款，逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。 6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至

13、施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔的違約責任。 十一、爭議： 本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。 十二、其它： 1、 本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。 2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時，雙方應(yīng)另行協(xié)商。 3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。 .、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，

14、具有同等法律效力。 十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。 十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定。 本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)： 甲方(蓋章)：_ 乙方(蓋章)：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 委托代理人：_ 委托代理人：_ 聯(lián)系電話：_ 聯(lián)系電話：_ 公司地址：_ 公司地址：_ 簽訂日期：_ 簽訂日期：_ 簽訂地點：_ 簽訂承攬合同的注意事項： 一、定作物 1、原材料的消耗定額問題: 若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟節(jié)約原則使用原材料，如果超過

15、原材料消耗定額的應(yīng)承擔相應(yīng)責任。 2、定作物樣品的封存保管問題: 若存在定作物樣品的，樣品應(yīng)進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務(wù)，并要求若保管不當造成損失或丟失的應(yīng)承擔相應(yīng)責任。 3、定作物的后期保證問題: 因有些定作物無法在檢驗當時就發(fā)現(xiàn)問題，所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應(yīng)負責定作物的無償修復(fù)或更換。此外，質(zhì)量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應(yīng)負賠償責任。 二、支付款 1、定金條款的規(guī)定: 在簽訂合同時，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規(guī)定，若是承攬人