來料加工承攬合同范本【標(biāo)準(zhǔn)版】

1、來料加工承攬合同范本【標(biāo)準(zhǔn)版】來料加工合同是承攬人根據(jù)定作人要求的品種、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格等內(nèi)容，使用定作人提供的原材料，利用自己的設(shè)備、勞動為其加工特定的產(chǎn)品，定作人給付報(bào)酬的協(xié)議。那么，正規(guī)的來料加工承攬合同應(yīng)該如何書寫，在簽訂來料加工承攬合同的過程中又有哪些風(fēng)險(xiǎn)和注意事項(xiàng)呢？下面，就跟我一起來看一看吧！ 來料加工承攬合同范本【標(biāo)準(zhǔn)版】 來料方(甲方)：_ 加工方(乙方)：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 通訊地址：_ 通訊地址：_ 郵政編碼：_ 郵政編碼：_ 聯(lián)系方式：_ 聯(lián)系方式：_ 開戶銀行：_ 開戶銀行：_ 賬號：_ 賬號：_ 風(fēng)險(xiǎn)告知：合同訂立之前應(yīng)當(dāng)確定加工方必須具備履約能力和

2、條件，并針對是否允許加工方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進(jìn)行討論。通常情況下，根據(jù)合同法的規(guī)定，加工方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。加工方將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向來料方負(fù)責(zé);未經(jīng)來料方同意的，來料方可以解除合同。 甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達(dá)成如下協(xié)議： 第一條、加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量及價款 產(chǎn)品名稱：_ 規(guī)格：_ 數(shù)量：_ 單價(人民幣)：_ 合同總價款(大寫)：_ 第二條、原材料、技術(shù)、圖紙及治具 1、甲方于_年_月_日在_(地點(diǎn))向乙方交付

3、原材料(或散件)，并按百分之_的備損率提供原材料(或散件)給乙方，多提供部分不計(jì)加工(或裝配)數(shù)量。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料(或散件)，致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應(yīng)予賠償。 2、甲方向乙方提供加工該產(chǎn)品的技術(shù)、圖紙及必要治具，并承擔(dān)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)責(zé)任。如果需乙方提供治具，則甲方應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的費(fèi)用。 第三條、加工生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸及通關(guān) 1、乙方應(yīng)依據(jù)本合同約定，在_地點(diǎn)進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證如期、保質(zhì)、保量完成。 2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內(nèi)包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔(dān)費(fèi)用。 3、乙方依據(jù)本合同的規(guī)定，代甲方辦理

4、托運(yùn)及通關(guān)手續(xù)，并由甲方支付相應(yīng)的費(fèi)用。 第四條、產(chǎn)品交付及質(zhì)量檢驗(yàn) 1、產(chǎn)品交付 (1)原材料出成率：原材料交接時，甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗(yàn)，并由雙方進(jìn)行書面確認(rèn)。 (2)交付時間及地點(diǎn)： 乙方應(yīng)于_年_月_日在_地點(diǎn)向甲方交付成品。 風(fēng)險(xiǎn)告知：加工方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點(diǎn)進(jìn)行交付。在加工方完成工作或交付工作成果以前，應(yīng)當(dāng)對一切風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)責(zé)任。加工方在履行合同期間，對材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負(fù)有全部責(zé)任，而且對由于不可抗力原因造成標(biāo)的物毀損或滅失的風(fēng)險(xiǎn)，也必須承擔(dān)由于未能預(yù)料和不可防止的事故所造成的一切后果。也

5、就是說，加工方不得要求來料方給付由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。 (3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 乙方加工產(chǎn)品的質(zhì)量須達(dá)到_標(biāo)準(zhǔn)。 2、質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原料交接時，乙方應(yīng)按照本合同的規(guī)定對原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定不符，乙方應(yīng)于交接3日內(nèi)向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規(guī)定。 (2)在乙方加工期間，甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)情況和已生產(chǎn)產(chǎn)品隨時抽檢。但甲方的抽檢不應(yīng)影響乙方工作。 第五條、加工費(fèi) 乙方為甲方進(jìn)行加工的加工費(fèi)為：甲方應(yīng)在_運(yùn)輸及通關(guān)之前_日內(nèi)，一次性支付給乙方, 甲方逾期支付，應(yīng)按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權(quán)以此為由停止交

6、付加工產(chǎn)品。 第六條、保證條款 1、甲方保證按照本合同的規(guī)定向乙方交付原料，提供技術(shù)、圖紙及治具等，并支付加工費(fèi)。 2、乙方保證其具有按照本合同規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)的條件和能力，并保證按照本合同規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)，并按時交付產(chǎn)品。 第七條、違約責(zé)任 1、如果甲方未能按本合同規(guī)定向乙方提供原料，致使乙方停工待料，甲方應(yīng)賠償乙方由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。 2、如果乙方向甲方交付的成品不符合本合同的規(guī)定，或者如果乙方未在本合同規(guī)定的時間向甲方交付全部成品，乙方應(yīng)承擔(dān)方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。 第八條、不可抗力 1、本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限

7、于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及.事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為或法律規(guī)定等。 2、如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行或不能按約定的條件履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在7日內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同、部分免除履行合同的責(zé)任或暫時延遲合同的履行。 3、聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。 4、當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。 第九條、通知義務(wù) 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來

8、及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、當(dāng)面送交后簽收或電子郵件方式傳遞。 第十條、保密條款 甲乙雙方應(yīng)保守在結(jié)締和履行合同過程中獲知對方內(nèi)部的重要保密信息，除必要披露之外，不得以任何方式向第三方披露和不正當(dāng)使用，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 第十一條、爭議解決 本合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)先行友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向合同履行地人民法院起訴。 第十二條、補(bǔ)充條款 本協(xié)議未盡事宜,可由甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議中如有與本協(xié)議實(shí)質(zhì)性條款不同的內(nèi)容，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 第.條、合同效力 1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。 2、本合同正本一

9、式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 來料方(公章)：_ 加工方(公章)：_ 法定代表人(簽章)：_ 法定代表人(簽章)：_ _年_月_日 _年_月_日 加工合同的注意事項(xiàng)： 1、及時通知的義務(wù) 在履行合同過程中，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料或圖紙、技術(shù)要求等不符合約定要求的，應(yīng)及時通知定作人進(jìn)行更換、補(bǔ)齊或采取其他的補(bǔ)救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復(fù)則有可能導(dǎo)致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應(yīng)當(dāng)明確，如出現(xiàn)上述問題，合同一方應(yīng)當(dāng)在 天內(nèi)，通過 方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內(nèi)履行了通知的義務(wù)，則可避免相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 2、定作