承攬加工合同范本_第1頁
承攬加工合同范本_第2頁
承攬加工合同范本_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、承攬加工合同承攬方(甲方) :定作方(乙方) :甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費IIiiin丨定作物名稱丨型號丨規(guī)格I質量要求 丨計量單位丨數量丨加工費 IIIIIIIIIIIII單位I總價IIIII 法II擔II111111丨丨丨丨I111111丨丨丨丨丨IIIIIII第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔IiiiinI定作物名稱I交付時間I交付地點I運輸方法I運輸價款承擔II11111IIIIIII11111IIIIIII11111IIIIIIII III J第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格

2、、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料Iii iiii iinI材料名稱I型號I規(guī)格I質量要求I計量單位I數量I單價I總價I圖紙、技III I III I I I術資料及I交付時間第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱I交付時間I交付地點I交付數量I包裝要求I檢驗方法丨運輸方法IIIIIII和運費承I擔第六條 加工費結算辦法與時間 。第七條 乙方應于 年月 日前向甲方交付定金 元;乙方應于 年月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的, 無權請求返還定金。 甲方不履行合同的, 除承擔違約責任外, 必須如數返還預付款。 乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余

3、款可以請求返還。第八條 甲方的違約責任 1甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用 的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同 規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部 分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。 4甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總 額的 0償付違約金。5甲方不能交付定作物的, 應向乙方償付不能交付定作

4、物部分價款總值 的違約金。6由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質 量要求,否則乙方有權拒收。第九條 乙方的違約責任 1乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。 2乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值的違約金。3乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以 順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償 付違約金。5乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。 6乙方如變更交付定作物地點,

5、應承擔因此而多支出的費用。第十條 聲明及保證 (一)甲方:1甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。 2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方 履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人 或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方: 1乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。 2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3在簽

6、署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方 履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人 或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條 保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密 (技術信息、 經營信息及其他商 業(yè)秘密) 予以保密。 未經該商業(yè)秘密的原提供方同意, 一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘 密的全部或部分內容。 但法律、 法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。 保密期限為 年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成

7、的損失。第十二條 不可抗力 本合同所稱不可抗力是指不能預見、 不能克服、 不能避免并對一方當事人造成重大影響的客 觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、 政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時, 遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告 知另一方,并應在 天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條 通知 1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等, 必須用書面形式,可采用 (書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可

8、采取公告送達的方式。2各方通訊地址如下: 。3一方變更通知或通訊地址, 應自變更之日起 日內, 以書面形式通知對方; 否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。第十四條 爭議的處理1本合同受 國法律管轄并按其進行解釋。2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商 或調解不成的,按下列第 種方式解決:( 1 )提交 仲裁委員會仲裁;( 2 )依法向人民法院起訴。第十五條 解釋 本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而 設,不應影響本合同的解釋。第十六條 補充與附件 本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書 面補充協議。 本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分, 與本合同具有同等 的法律效力。第十七條 合同效力 本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論