物品裝配合同協(xié)議書范本模板

1、編號(hào):物品裝配合同承攬人：定作人：簽訂日期：年M日承攬人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：帳號(hào)：電子信箱：定作人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：帳號(hào)：電子信箱：在裝配工程中,雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),同,共同信守執(zhí)行.第一條裝配工程定作人向承攬人提供裝配產(chǎn)品套或件所需的散件；承攬人對(duì)定作人提供的散件進(jìn)行裝配,裝配后將成品交付定作人.第二條加工成品規(guī)格根據(jù)定作人提供的設(shè)計(jì)原型,圖紙與產(chǎn)品樣品,雙方共同制定標(biāo)準(zhǔn),以滿足生產(chǎn)的需要,這種標(biāo)準(zhǔn)要符合加工成品的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn).此標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)雙方確定,任何變動(dòng)

2、只有依雙方書面協(xié)議修改.第三條加工費(fèi)每種型號(hào)的加工費(fèi)如下：大寫：美元；大寫：美元；大寫：美元0 0第四條來(lái)件的交付定作人每月必須分次即每月的日、日以前把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運(yùn)到生產(chǎn)場(chǎng)地,并辦理交接手續(xù).第五條原材料的驗(yàn)收承攬人對(duì)定作人送來(lái)的原材料或零配件、元器件等必須派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管.經(jīng)驗(yàn)收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料或零配件、元器件或包裝物料,或數(shù)量缺乏時(shí),承攬人應(yīng)及時(shí)通知定作人更換或補(bǔ)足.第六條原材料損耗加工時(shí)零件及原料損耗率為%,其損耗率由承攬人免費(fèi)供給,如損耗率超過(guò)%,應(yīng)由定作人補(bǔ)充加工所需之零件和原料.第七條技術(shù)資料和技術(shù)效勞1 1、 承攬人同意向定作人提供

3、組裝加工成品所需的圖紙,說(shuō)明書及成品測(cè)試、 檢查標(biāo)準(zhǔn)等.2 2、定作人同意對(duì)承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當(dāng)解答.3 3、在合同有效期內(nèi),根據(jù)承攬人請(qǐng)求,定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進(jìn)行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo).定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費(fèi)用和生簽訂本合活費(fèi)用將由承攬人承當(dāng).4 4、在合同有效期內(nèi),根據(jù)定作人請(qǐng)求,承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn).但定作人每次派遣人數(shù)不得超過(guò)人,停留時(shí)間不得超過(guò)天.定作人派遣人員的所有旅行費(fèi)用和生活費(fèi)用將由定作人自行承當(dāng).第八條承攬人責(zé)任1 1、提供裝配生產(chǎn)廠房千方米.2 2、招聘工人名.3 3、提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所

4、需要的水、電及設(shè)備,費(fèi)用由承攬人支付.4 4、根據(jù)本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時(shí)向定作人交付成品.5 5、協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報(bào)手續(xù).6 6、協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進(jìn)口和加工成品的出口手續(xù).7 7、定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜.第九條定作人責(zé)任1 1、提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料,其價(jià)格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可,所需費(fèi)用由承攬人墊付,承攬人那么從定作人支付的工繳費(fèi)內(nèi)逐月歸還其墊支的本息,歸還期為年.2 2、為使加工生產(chǎn)正?；?由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測(cè)試儀器、檢驗(yàn)工具等.這局部器材,所有權(quán)仍屬定作人所有,只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用,損壞和喪失由承

5、攬人負(fù)責(zé)修理或賠償,但正常維修由定作人負(fù)責(zé).合同期滿后,由定作人自行處理.3 3、根據(jù)本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時(shí)間要求,提供加工生產(chǎn)的原材料或零部件和元器件和包裝物料、輔料或輔件.4 4、工人如因工作不力含工廠治理人員,經(jīng)教育無(wú)效者,定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換,但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體.5 5、承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜.第十條結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù),采取 d d/ /p p 即期結(jié)匯或方式結(jié)匯.產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次,每月總結(jié)一次.定作人逾期支付工繳費(fèi),應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息,如連續(xù)天不支付,承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品.第十一條包裝與

6、標(biāo)記產(chǎn)品要嚴(yán)格根據(jù)定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行適宜包裝.包裝要嚴(yán)格按定作人指示注明標(biāo)記.定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前天給承攬人標(biāo)記指示.在cfrcfr 和 cifcif 條件下,承攬人應(yīng)在裝船期前天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/方式通知定作人.在未得定作人確認(rèn)時(shí),裝運(yùn)不得進(jìn)行.定作人應(yīng)在工作日內(nèi)予以確認(rèn),否那么即認(rèn)為船只得到認(rèn)可.第十二條加工產(chǎn)品的交付承攬人每月分次即每月的曰、日和日在承攬人廠區(qū)或倉(cāng)庫(kù)向定作人移交加工成品.并按以下方法辦理交接手續(xù)：雙方必須派專人參加.交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過(guò)雙方檢驗(yàn)合格的成品或半成品.雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章 0 0第十三條產(chǎn)品質(zhì)量1 1、產(chǎn)品

7、質(zhì)量,以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn).2 2、加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,以工藝比擬復(fù)雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品,定作人必須派出常駐技術(shù)人員,對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行具體的檢查指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,以保證產(chǎn)品質(zhì)量.3 3、產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加.4 4、技術(shù)要求較高,人工無(wú)法檢查的產(chǎn)品,應(yīng)以機(jī)械測(cè)試檢查為準(zhǔn).5 5、不合格的產(chǎn)品,假設(shè)純屬承攬人加工質(zhì)量問(wèn)題,承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修；假設(shè)是原材料本身質(zhì)量問(wèn)題,或是技術(shù)設(shè)計(jì)等原因造成,那么定作人應(yīng)負(fù)擔(dān)返修費(fèi)用.第十四條勞動(dòng)保護(hù)承攬人工廠應(yīng)做好勞動(dòng)保護(hù)及平安工作,完善防塵、防煙、防毒設(shè)施,廠房保持通風(fēng)光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對(duì)有污染性工程

8、,須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn),方能立項(xiàng)經(jīng)營(yíng).第十五條運(yùn)輸與保險(xiǎn)1 1、定作人提供的機(jī)械、通風(fēng)、照明設(shè)備、原輔材料、包裝物件及承攬人工廠加工后的成品運(yùn)輸費(fèi)用,均由定作人負(fù)責(zé).2 2、原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn),成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原第十六條稅收雙方均應(yīng)遵守中國(guó)的有關(guān)稅法規(guī)定,按時(shí)繳納各自應(yīng)該繳納的稅款.第十七條手續(xù)辦理與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù),應(yīng)由承攬人予以辦理.第十八條擔(dān)保為了保證雙方履行合同和及時(shí)按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失,雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函.第十九條違約罰款和損失賠償1 1、定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)間要求進(jìn)料,并及時(shí)結(jié)匯,如因定作人的原因造

9、成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失,定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償；2 2、承攬人應(yīng)按本合同規(guī)定的成品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和時(shí)間要求向定作人交貨,如違背合同的規(guī)定造成定作人的經(jīng)濟(jì)損失,承攬人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任.第二十條聲明及保證承攬人：1 1、承攬人有權(quán)簽署并有水平履行本合同.2 2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)法有效.3 3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為.4 4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人.本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力.定作人：1 1、定作人

10、有權(quán)簽署并有水平履行本合同.2 2、定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)法有效.3 3、在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足保險(xiǎn)公司投保料和包裝物料及操作機(jī)械的工人,均由定作人向以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為.4 4、定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人.本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力.第二十一條保密雙方保證對(duì)在討論、 簽訂、 執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中所得悉的屬于對(duì)方的且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的文件及資料包括商業(yè)秘密、公司方案、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)

11、秘密予以保密.未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或局部?jī)?nèi)容.但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外.保密期限為年.第二十二條通知1 1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用書信、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式傳遞.以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式.2 2、各方通訊地址如下：o o3 3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起 0 0 內(nèi),以書面形式通知對(duì)方；否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相關(guān)責(zé)任.第二十三條合同的變更本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求

12、變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)書面通知發(fā)出天內(nèi)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的局部.未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否那么,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承當(dāng).第二十四條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者.任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無(wú)效.第二十五條爭(zhēng)議的處理1 1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋.2 2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第種方式解

13、決：1 1提交仲裁委員會(huì)仲裁；(2)(2)依法向人民法院起訴.第二十六條不可抗力1 1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或局部義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件阻礙其履行期間應(yīng)予中止.2 2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料.聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響.3 3、不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙

14、方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同.不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù).如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的水平,那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承當(dāng)責(zé)任.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任.4 4、本合同所稱“不可抗力是指受影響一方不能合理限制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可防止且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或局部的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件.此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等.第二十七條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)