建房合同樣本

1、建房合同甲方：（姓名，身份證號碼）_乙方：（姓名，身份證號碼）甲方擬建房屋一座，位置在，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方白愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1. 甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、電源、鋼材等建筑材 料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前_天通知甲方購買所需材料。2. 乙方具有從事房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。3. 攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方白帶，工作餐、煙等其他費用由乙方白理。4. 工期從_年月日開始建設(shè)，工期為天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，

2、可順延工期。5. 乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方白行負責，與甲方無關(guān)。6. 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求1. 乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。2. 重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3. 甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。4. 房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式1. 工程款結(jié)算方式：以地平圈梁以上建房面積計算，每平方米人民幣元備注：（地平圈梁以下所用工程

3、款由雙方商議后決定一元）2. 付款時間：第一次付款在施工開始后天內(nèi)，第二次付款在，第三次 付 款在第四次付款（質(zhì)保金_兀）在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后一天內(nèi)給付。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金一一元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔違約金元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款， 應(yīng)當承擔違約金 元（或每日承擔違約金 元）。五、爭議解決辦法1. 發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。2. 如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則1. 本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。2. 本合同白簽訂之日起生效。3. 以上合同