加工合同范本4篇

1、加工合同范本4篇定作人：承攬人：簽訂地點：簽訂時間：年月日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限加工物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬交貨期限及數(shù)量單價金額合計合計人民幣金額（大寫）（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提

2、出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人（是否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是否）可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：定作人單位名稱（章）

3、單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：承攬人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機關(guān)（章）某年某月某日（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則）監(jiān)制部門：印制單位：加工合同（五）加工合同范本（2）合同編號：承攬人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號：電子信箱：定作人：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：碼：通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：傳真：帳號：電子信箱：雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，

4、共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔(dān)第六條圖紙

5、提供承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包1定作人（是否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：。2承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。3承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。4承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中

6、途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十條協(xié)助1承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：。2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。第十四條付款定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付定金元；定作人應(yīng)于年月日前向承攬人交付

7、預(yù)付款元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是否）可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)立馬書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。2合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3雙方通過書面協(xié)議解除本合同；4因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；5在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；6當(dāng)事人有其他違約或違規(guī)違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；第十七條

8、質(zhì)量保證承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為：。其保證質(zhì)量的前提條件為：。第十八條違約責(zé)任1承攬人的違約責(zé)任（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一

9、天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值的違約金。（6）由承攬人負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。2定作人的違約責(zé)任（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值的違約金。（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀

10、行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。第十九條聲明及保證承攬人：1承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出

11、任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知1根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2各方通訊地址如下：。3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)立馬書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)

12、議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十三條爭議的處理1本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決（1）提交仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第二十四條不可抗力1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而

13、未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無

14、法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。4本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)斗（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的

15、、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十七條合同的效力1本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。2有效期為年，自年月日至年月日。3本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。承攬人（蓋章）：定作人（蓋章）：法定代表人（簽）：法定代表人（簽）：委托代理人（簽）：委托代理人（簽）：簽訂地點：簽

16、訂地點：年月日年月日加工型種薯采購合同加工合同范本（3）買方：電話：傳真：移動電話：Email：開戶銀行：收款人：賬號：賣方：移動電話：開戶銀行：賬號：買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：1、品種加工型馬鈴薯（大西洋）2、種薯級別（按國家分級標(biāo)準(zhǔn)）原種二代脫毒種薯，品種純度%以上，凈度%以上。3、規(guī)格單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。4、包裝公斤/麻包袋，或公斤/麻包袋，包裝袋印刷產(chǎn)品名稱，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，注冊商標(biāo)和生產(chǎn)單位名稱地址。每袋附合格證標(biāo)簽一張。5、數(shù)量噸（根據(jù)實際裝車量，約溢裝噸）。6、交貨地點7、價格（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）元/噸。

17、8、費用負擔(dān)由賣方辦理運輸事項，各項手續(xù)費用由賣方負擔(dān)，在產(chǎn)地的裝車費及短途運費由賣方負擔(dān)，鐵路運費由賣方承擔(dān)。運抵惠州火車站后，所發(fā)生的費用由買方承擔(dān)。9、貨款支付合同簽訂后7天內(nèi)，買方向賣方預(yù)付貨款萬元。10、支付方式預(yù)付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點貨物交割時現(xiàn)金結(jié)算清。（分三批匯入甲方賬戶）11、檢驗和異議貨物到達交貨地點后三天內(nèi)由買方根據(jù)合同規(guī)定和裝運單對商品質(zhì)量和數(shù)量檢驗。如發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定和裝運單不符，除承運方責(zé)任外，可憑檢驗結(jié)果向賣方提出異議。凡因執(zhí)行合同發(fā)生的異議，應(yīng)由雙方通過友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不成，則將爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁。12、不可抗力如有人力不可抗

18、拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責(zé)任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執(zhí)壹份。賣方：（公章）買方：（公章）代表：（簽）代表：（簽）年月日年月日進料加工貿(mào)易合同(格式)加工合同范本（4）第一部分：出口代理協(xié)議書甲方：地址：電話：傳真：乙方：地址：電話：傳真：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。二、合同標(biāo)的：中國石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-產(chǎn)品名稱：數(shù)量：合同金額：擬出運日期：出運港：到貨港：外方付款結(jié)算方式：三、雙

19、方責(zé)任及義務(wù)：()甲方職責(zé)：1.負責(zé)與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責(zé);2.負責(zé)安排生產(chǎn)、出運、交貨;3.負責(zé)向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;4.承擔(dān)業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險，保證按合同條款(合同標(biāo)的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。(二)乙方職責(zé)：1.負責(zé)按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);3.負責(zé)出口結(jié)匯;4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。四、違約責(zé)任：中國石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責(zé)任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔(dān)。五、甲方出具的擔(dān)保函是本協(xié)議不可分割的一部分。六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：某年某月某日某年某月某日進料加工貿(mào)易合同的格式和條文同一般貿(mào)易合同相同，只是進料加工貿(mào)易中原料來自境外，成品出口境外，而且提供原料的外商和購買成品的外商并不一定是同一個。下面，我們舉一個沒有進出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)開展加工貿(mào)易時所簽訂合同，共包括中方兩家企業(yè)的出口代理協(xié)議、進口代理協(xié)議、加工協(xié)議及中方外貿(mào)企業(yè)同國外客商簽訂的進料合同、成品銷售合同五個部分。第一部分：出口代理