廚房設備加工承攬安裝合同

1、廚房設備加工承攬安裝合同（合同編號：）定作方：地址：電話：傳真：承攬方：地址：電話：傳真：1 / 6加工承攬合同定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：山東匯泉廚業(yè)有限公司（以下簡稱乙方）經甲乙雙方共同協(xié)商，就乙方承攬甲方設備工程，達成以下加工承攬條款：一、工程范圍甲乙雙方簽定加工承攬廚房設備壹批，所供產品名稱、型號、數(shù)量、金額詳見廚房設備產品加工制作清單共計 頁。包括廚房設備的制作、裝卸、運輸、安裝調試等。二、合同總金額：（ ￥）三、交貨安裝日期合同簽定蓋章生效之日起天內交貨安裝。四、運輸方式汽運到，廚具設備采用工廠標準包裝，包裝物不回收。五、質量標準及驗收時間、按合同設備清單及國家行業(yè)標準、企業(yè)標

2、準和定作方要求進行制作及2 / 6驗收。、驗收時間：安裝調試完畢天內甲方負責組織驗收簽字，或使用七天即視為全部驗收合格。六、付款方式、第一階段付款為：本合同簽約后天內甲方支付合同總額的作為工程設備產品預付款，即人民幣：（￥：）給乙方。、第二階段付款為：廚房排油煙系統(tǒng)及送新風系統(tǒng)、灶具全部到貨，甲方即支付合同總額的，即人民幣：（￥：）給乙方。、第三階段付款為：全部設備進場，甲方即再支付合同總額的，即人民幣：（￥：）給乙方。、第四階段付款為：設備安裝完畢驗收合格后，七天內甲方支付乙方合同總額的，即人民幣：（￥：）給乙方。、第五階段付款為：合同總額的，即人民幣；（￥：）作為質保金，自合同簽訂生效之日

3、起計壹年內甲方支付給乙方，、結算方式為：以乙方公司戶匯款方式結算合同款。七、雙方的權利和義務甲方的權利和義務：3 / 6、在乙方所供設備運到工地后，甲方負責協(xié)調安排設備和工具的臨時存放場地，乙方負責保管。、甲方負責提供安裝調試所需的水、電、氣、蒸汽管道的布置，并按乙方要求將水、電、氣、蒸汽布置到位，乙方只負責接駁、調試，不負擔管道布置的任何費用。、按本合同約定的時間支付工程款項。、安裝中所需土建、水、電、氣、蒸汽管道等配合的施工及修繕均由甲方負責，但乙方必須提供準確的土建、水、電、氣的位置。不能造成往復施工。、在乙方每批貨運到甲方工地時，乙方書面形式報呈甲方或監(jiān)理，甲方或監(jiān)理按合同第五條驗收。

4、、有權監(jiān)督乙方的安裝工期和安裝質量。乙方的權利和義務 ：按合同或合同附件規(guī)定的品牌、規(guī)格數(shù)量，向甲方提供符合質量標準要求的設備產品。、負責所供制作設備規(guī)定的產品安裝及調試工作，安裝調試過程中水電費由甲方承擔，完工后對甲方委派的人員進行免費設備操作培訓。、負責為所制作設備產品期壹年免費維修保養(yǎng)工作，在保養(yǎng)期內，對用戶所使用的產品進行定期回訪和檢修， 接到用戶維修通知后， 小時到達服務現(xiàn)場，保證在最短的時間內做好售后服務 （如屬甲方人員操作不當、 人為損壞等原因則需收取材料成本費） ，保修期滿后負責終身維修，維修費用按工本費收取。、嚴格執(zhí)行合同工期，不得無故拖延時間（不可抗力除外）。4 / 6、乙

5、方須提供給經甲方確認的廚房設備布置平面圖及廚房水、電、土建施工配合圖。、乙方在所有設備安裝完畢后，以書面形式報甲方，由甲方七日內組織有關部門按程序進行驗收， 否則視為合格。 對設備產品質量另有異議， 應在工程交付使用后十日內提出，逾期提出視為驗收合格。、乙方必須服從甲方、設計管理方、監(jiān)理方的管理。八、合同的變更、由不可抗力（如地震、颶風、臺風、水災等） ，使乙方不能在合同規(guī)定的期限內交貨， 乙方不需承擔責任， 但乙方必須在合同規(guī)定的交貨期限內傳真通知甲方， 待不可抗力恢復后， 接甲方書面通知， 乙方應在另行商定的期限內供貨。、合同內容如與相關法規(guī)相抵觸，以相關法規(guī)為準。九、違約責任、雙方任何一

6、方中途終止合同，違約方應向守約方支付總貨款 的違約金。、若因甲方操作失誤所造成的設備損壞經濟損失，由甲方自行負責，甲方不得以此理由拖延付款時間，否則視為違約。 乙方在設備運輸、 裝卸及安裝過程中的設備損壞由乙方自行負責，損壞的設備修理達不到要求的必須全部更換新產品，損失由乙方負責。十、解決合同糾紛的方式若甲乙雙方履行合同時發(fā)生糾紛， 先由雙方協(xié)商解決， 不能協(xié)商解決時，可向原告方所在地人民法院提起訴訟。十一、其他約定事項5 / 6、本合同以雙方授權代表簽字并加蓋公章生效。、本合同的附件、有關補充協(xié)議具有同等法律效力。、當產品需要做出調整時，經甲方或監(jiān)理簽字確認后據(jù)實結算。、本合同壹式肆份，甲方貳份，乙方貳份。十二、補充條款.乙方只負責運輸， 貨物抵達甲方現(xiàn)場后， 所產生的裝卸費、 場地管理費等均由甲方承擔；.此批廚房設備均為供方定制產品，一經簽訂合同概不退貨；.所有廚房設備在需方未付清貨款前，供方仍然有廚房設備的擁有者，需方不得出售或轉讓；.所有廠制品板