建設(shè)工程合同糾紛庭審要領(lǐng)(上海高院)

1、精品建設(shè)工程合同糾紛庭審要領(lǐng)( 上海高院）建設(shè)工程合同是承包人進行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。承包人的義務(wù)是按照發(fā)包人的要求， 完成指定的工程任務(wù)，并交付給發(fā)包人；發(fā)包人的義務(wù)是向承包人支付工程價款，并接收承包人完成的工程成果。從廣義上講， 建設(shè)工程合同包括建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計合同、建設(shè)工程施工合同、 建設(shè)工程監(jiān)理合同等，狹義的建設(shè)工程合同僅指建設(shè)工程施工合同。合同法中規(guī)定了建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計合同、建設(shè)工程施工合同等三種類型。在司法實踐中，建設(shè)工程設(shè)計合同和建設(shè)工程施工合同糾紛案件居多，建設(shè)工程勘察合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛案件較少發(fā)生。一、庭前準(zhǔn)備階段建設(shè)工程合同糾

2、紛案件通常事實復(fù)雜、證據(jù)繁多，審案工作量相對較大，因此，法官在庭前準(zhǔn)備階段不僅要完成審查管轄、當(dāng)事人訴訟主體資格等程序上的工作，而且要進行證據(jù)交換和對證據(jù)初步質(zhì)證，同時由于此類案件通常需要進行司法鑒定工作，因此還需對當(dāng)事人是否在舉證期限內(nèi)提出鑒定申請、是否予以準(zhǔn)許、 當(dāng)事人未提出申請是否需要釋明等問題均需認(rèn)真審查，并根據(jù)實際情況作出處理。1、審核訴訟主體資格通常情況下， 建設(shè)工程合同案件的當(dāng)事人是訂立合同的雙方當(dāng)事人，包括發(fā)包人和承包人。庭前準(zhǔn)備階段需要對雙方當(dāng)事人的主體是否適格進行審查, 審查當(dāng)事人是否具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力，審查承包人是否具備相應(yīng)的施工資質(zhì)。同時在司法實踐中建

3、設(shè)工程施工合同訴訟主體還存在一些特殊的情況：（ 1）實際施工人、發(fā)包人與轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為訴訟參加人在因轉(zhuǎn)包、 非法分包而導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的案件中，根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋的相關(guān)規(guī)定， 實際施工人可以選擇向轉(zhuǎn)包人或非法分包人起訴，也可以選擇直接向發(fā)包人起訴；實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為案件當(dāng)事人。在審判實踐中， 應(yīng)當(dāng)注意在審理此類案件過程中，法院可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為當(dāng)事人。首先， 從合同關(guān)系上看，發(fā)包人與轉(zhuǎn)包人或違法分包人存在施工合同關(guān)系（在多重轉(zhuǎn)包或分包情況下至少與第一違法分包人、轉(zhuǎn)包人存

4、在建設(shè)工程施工合同關(guān)系）；其次， 在感謝下載載精品實際施工人向發(fā)包人主張工程欠款案件時，必然要觸及對轉(zhuǎn)包和違法分包行為的效力定性，因此可以將轉(zhuǎn)包人、違法分包人視為發(fā)包人和實際施工人之間的法律關(guān)系上的“橋梁”；再次，此類糾紛的核心問題通常是工程造價的結(jié)算和工程款的支付，作為參與施工工作的一方或多方，轉(zhuǎn)包人、違法分包人參加訴訟，有利于人民法院就工程造價結(jié)算，甲供料結(jié)算，已付、代付、墊付費用結(jié)算等事實的查明。（ 2）發(fā)包人、總承包人、分包人、實際施工人作為訴訟參加人根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋第二十五條的規(guī)定，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人、

5、實際施工人為共同被告提起訴訟， 總承包人、分包人、實際施工人就建設(shè)工程質(zhì)量對發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任?？偝邪?、分包人、實際施工人相對發(fā)包人而言均是承包人，對業(yè)主而言都是施工方，因此均應(yīng)當(dāng)按照建筑法第五十八條的有關(guān)規(guī)定對工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量缺陷承擔(dān)連帶責(zé)任。在審判實踐中應(yīng)當(dāng)注意，對于此類因建設(shè)工程質(zhì)量而引發(fā)的糾紛，鑒于實體法明確規(guī)定總承包人、 分包人、 實際施工人就建設(shè)工程質(zhì)量對發(fā)包人承擔(dān)的是連帶責(zé)任， 因此可以將總承包人、分包人、實際施工人列為共同被告參加訴訟，以免日后再發(fā)生訟累。2、審核當(dāng)事人訴辯意見審核雙方當(dāng)事人的訴辯意見，主要要解決以下幾個方面的問題：（ 1）找出爭議焦點。通過對原

6、告訴狀、證據(jù)以及被告答辯狀的審核，初步了解整個基本事實以及雙方的爭議焦點所在。（ 2）審查被告的抗辯是否構(gòu)成反訴，如構(gòu)成反訴，應(yīng)當(dāng)及時向被告釋明。在建設(shè)工程施工合同案件審理中經(jīng)常發(fā)生被告將反訴內(nèi)容作為答辯意見提出，要求直接在本訴中抵扣情況。針對這種情況， 法官應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確判斷上述主張是屬于抗辯還是反訴，并根據(jù)個案情況分別作出釋明。 在作此類判斷中， 勢必對基礎(chǔ)合同條款進行詳細(xì)審查，而不能簡單以常規(guī)進行判斷。例如在建設(shè)工程施工合同案件中， 最常見的情形是， 承包人向發(fā)包人起訴主張工程欠款，而發(fā)包人主張承包人逾期竣工或工程質(zhì)量問題要求承包人承擔(dān)違約賠償責(zé)任。此類答辯意見，一般認(rèn)為屬于反訴請求。 經(jīng)審核

7、，如被告的抗辯意見構(gòu)成反訴，應(yīng)當(dāng)向被告進行釋明，要求被告就該部分主張另行提起訴訟。（ 3）如雙方對解除合同均不持異議的， 可以先判決解除合同， 避免損失的進一步擴大。建設(shè)工程施工合同與其它合同糾紛不同， 停工、窩工必然發(fā)生大量費用， 因此審理這類糾紛，感謝下載載精品法官首先需要樹立解決糾紛、減少損失的意識，避免當(dāng)事人在訴訟中擴大損失。如在訴訟過程中， 雙方當(dāng)事人雖然均主張對方違約，但均同意工程施工合同不再繼續(xù)履行，那么法官在審理中， 就不能將目光僅僅停留在解決誰違約、如何承擔(dān)違約責(zé)任的問題上，而是首先作出合同終止履行的判斷（可以通過中期判決的方式，也可以通過部分調(diào)解筆錄的方式），確定雙方當(dāng)事人

8、對工程進行中間交接和結(jié)算，以避免停工、窩工、工程款利息、材料耗損等損失的進一步擴大。3、組織庭前證據(jù)交換、司法鑒定工作（ 1）組織庭前證據(jù)交換。建設(shè)工程合同糾紛一般涉及到大量的證據(jù)材料，因此在舉證期限到期后， 法庭應(yīng)當(dāng)組織雙方當(dāng)事人到庭進行證據(jù)交換。 證據(jù)交換過程中應(yīng)考慮到建設(shè)工程合同糾紛有其特殊性， 如案件需要進行司法鑒定的， 那么涉及到司法鑒定這部分的證據(jù)材料可以在司法鑒定中由雙方進行確認(rèn)，無需作為庭前交換的證據(jù)材料。（ 2）組織司法鑒定工作。建設(shè)工程合同糾紛案件通常需要進行司法鑒定工作，一般有以下幾種情況： 對工程造價進行審核；對延誤工期造成的損失進行審核；對已付工程款、墊付材料款等財務(wù)

9、憑證進行審核； 對相關(guān)有爭議的簽證、 結(jié)算材料印鑒或簽名真實性進行審核；對工程質(zhì)量進行鑒定并設(shè)計修復(fù)方案以及對修復(fù)方案所需費用作出預(yù)算等。當(dāng)事人如在庭前提出鑒定申請， 應(yīng)委托高院指定的鑒定機構(gòu)進行鑒定，鑒定機構(gòu)出具鑒定結(jié)論后，應(yīng)向雙方當(dāng)事人送達鑒定結(jié)論，并聽取雙方當(dāng)事人對鑒定結(jié)論的初步質(zhì)證意見，需要補充鑒定的，應(yīng)當(dāng)及時與鑒定機構(gòu)溝通并要求鑒定機構(gòu)出具相關(guān)的補充意見。二、法庭審理階段在這一階段， 主要需要查明合同的成立與效力、合同的履行情況、當(dāng)事人是否存在違約行為以及當(dāng)事人的抗辯理由是否成立等。1、審查合同的成立與效力（ 1）對合同的性質(zhì)進行判斷。審理建設(shè)工程合同糾紛，第一步需要對合同的性質(zhì)進行

10、判斷。建設(shè)工程施工合同作為一種有名合同，其合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工、竣工時間、工程質(zhì)量、 工程造價等條款。這些內(nèi)容是其他合同所不具備的，具有特殊性。（ 2）對合同的效力進行審查。建設(shè)工程施工合同的效力是審查的重點，庭審中需要重點審查：（ A）施工人是否具備施工資質(zhì)；感謝下載載精品（ B）是否存在轉(zhuǎn)包、分包的情形；（ C）是否有掛靠的情形；（ D）是否辦理了建設(shè)用地許可證、 建設(shè)規(guī)劃許可證、 建設(shè)施工許可證等行政許可手續(xù)；（ E）是否屬于 招投標(biāo)法 規(guī)定的應(yīng)當(dāng)進行招投標(biāo)的項目，是否進行了招投標(biāo)的事實。（ 3）建設(shè)工程合同無效的情形。在對合同的效力進行審查之后，可以

11、結(jié)合相關(guān)事實對其效力作出認(rèn)定。建設(shè)工程合同是否有效，應(yīng)該從簽約主體（是否有資質(zhì)）、簽約的前提條件（是否需要進行招標(biāo)）、簽約的起由（是否存在非法轉(zhuǎn)包、違法分包）等方面進行認(rèn)定。無效建設(shè)工程施工合同主要有以下幾類：（ A）合同主體不適格。按照建筑法的上述規(guī)定，只有具備相應(yīng)法律資質(zhì)的法人單位才有資格與建設(shè)單位簽訂施工合同， 個人或者不具備相應(yīng)資質(zhì)的法人簽訂的建設(shè)工程施工合同因合同主體不合格而無效。這一類型的建設(shè)工程施工合同的無效屬于違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效范疇。（ B）違法招標(biāo)、投標(biāo)訂立的建設(shè)工程施工合同或者建設(shè)工程必須進行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的建設(shè)工程施工合同。 招標(biāo)投標(biāo)法 第

12、三條規(guī)定： 在以下建設(shè)項目包括的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標(biāo)：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。從上述規(guī)定來看， 需要進行招投標(biāo)的建設(shè)工程項目僅限于幾個特殊的類型。另外，招標(biāo)投標(biāo)法第五十條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第五十七條規(guī)定了導(dǎo)致中標(biāo)無效的六種情形， 這些情形主要存在于招投標(biāo)過程中招投標(biāo)人互相串通、弄虛作假等行為，若中標(biāo)無效，則當(dāng)事人由此而簽訂的建設(shè)工程施工合同也必然無效。（ C）違法分包

13、、轉(zhuǎn)包的建設(shè)工程施工合同。違法分包是指下列行為：1、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的；2、建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的；3、施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的；4、分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包的。轉(zhuǎn)包是指承包單位承包建設(shè)工程后，不履行合同約定的責(zé)任和義務(wù)，將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)給第三人或者將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給第三人承包的行為。其特征為：（1）轉(zhuǎn)包人不履行建設(shè)工程合同全部義務(wù)，不履行施工、管理、技術(shù)指感謝下載載精品導(dǎo)等技術(shù)經(jīng)濟責(zé)任。（2）轉(zhuǎn)包人將合同權(quán)利與

14、義務(wù)全部轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)承包人。在司法實踐中，轉(zhuǎn)包往往表現(xiàn)為， 轉(zhuǎn)包人在承接建設(shè)工程后并不成立項目部， 也不派駐管理人員和技術(shù)人員在施工現(xiàn)場進行管理和技術(shù)指導(dǎo)。 法官在審理案件時， 如果核實查清進行實際工程建設(shè)的單位不是承包人而是承包人以外的第三人，承包人也沒有為工程項目成立項目部，也未在施工現(xiàn)場派駐管理人員和技術(shù)人員進行現(xiàn)場管理和技術(shù)指導(dǎo)， 施工現(xiàn)場的管理人員和技術(shù)人員均隸屬于承包人以外的第三人，則基本可以認(rèn)定承包人的行為為非法轉(zhuǎn)包。（ D）關(guān)于墊資條款的效力。最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋 第六條規(guī)定， 當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定， 承包人請求按照約定返還墊資及其利息

15、的， 應(yīng)予支持， 但是約定的利息計算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。 當(dāng)事人對墊資沒有約定的， 按照工程欠款處理。 當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的， 不予支持。 法官在審理涉及墊資問題的案件時，首先應(yīng)對合同效力進行判定。 只有在判定合同是否有效的基礎(chǔ)上，才能正確審理好墊資糾紛。在涉及建設(shè)工程合同無效時，如果該合同尚未履行完畢，雙方當(dāng)事人即發(fā)生糾紛， 而在訴訟過程中，雙方均要求繼續(xù)履約的， 法官應(yīng)當(dāng)要求雙方先修訂原先的無效合同，使之變?yōu)橛行В?如對已無履行可能和履行必要的無效合同， 則應(yīng)當(dāng)對已投入部分進行審計，而后根據(jù)審計結(jié)論以無效原則來進行判定。若合同有效

16、，則應(yīng)按上述司法解釋第六條之規(guī)定，遵從當(dāng)事人合同中的約定，有約定利息的，按利息判決，無約定利息，則對當(dāng)事人主張的利息損失不予支持。合同效力部分應(yīng)當(dāng)注意：經(jīng)過備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人另行訂立的施工合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的（即“黑白合同”），應(yīng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。但如果系爭工程并非招投標(biāo)，而是直接委托建設(shè)施工的， 就不能輕易認(rèn)定備案的合同， 而應(yīng)當(dāng)審查雙方實際履行的是哪一份合同，探究其真實意思表示，并以此作為確定雙方權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。2、審查合同條款在確定了合同效力的前提下，法官需要結(jié)合當(dāng)事人的訴辯意見，詳盡審查合同條款。（ 1）原則性的審查（ A）在審查合同條款時，要分清合同的實質(zhì)

17、性條款和合同一般條款的區(qū)別。從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面看， 實質(zhì)條款是指合同的價格、施工方式、 技術(shù)規(guī)格等合同著作要條款。確定合同實質(zhì)性條款，對合同的條款審查具有重要意義，有時直接關(guān)系到合同的效力認(rèn)定。感謝下載載精品（ B）在審查合同條款時，要注意合同條款前后不一致或矛盾的情況。建設(shè)工程施工合同的簽訂人， 由于文字能力以及法律知識的局限， 可能在施工合同文本上出現(xiàn)合同條款的前后不一致甚至矛盾的情況。 在審查此類條款時， 法官要探究當(dāng)事人訂立合同的原意， 仔細(xì)審查合同和其他與合同有關(guān)文件， 結(jié)合當(dāng)事人在履行合同過程中的意思表示， 針對不同的情況，逐一做出判斷。（ C）在審查合同條款時，要審查合同中是否存在違

18、反法律規(guī)定的條款。對于一些違反法律、 行政法規(guī)強制性規(guī)定的合同條款，法官應(yīng)當(dāng)主動行使審查權(quán)，對這些條款作出約定無效的裁決，同時進行釋明，以利于當(dāng)事人明確、變更自己的訴訟請求和訴訟理由。（ 2）具體條款的審查（ A）工程款的約定。一般來說，當(dāng)事人對于工程價款有兩種約定方式：一是約定固定價，俗稱“閉口價”，即對于合同中約定范圍的工程量確定固定價格，在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)合同價款不作調(diào)整； 若發(fā)生工程量增加或減少的情況時， 僅對增加或減少的部分作相應(yīng)調(diào)整或按實結(jié)算。 當(dāng)事人約定閉口價， 一般是按施工圖預(yù)算包干， 即以經(jīng)審查后的施工圖總概算或者綜合預(yù)算為準(zhǔn)， 有的采用固定總價格包干方式， 有的采用面積包干

19、方式。 二是約定工程價款按實結(jié)算或通過審計確定， 俗稱 “開口價” ，即對于合同中約定范圍的工程量不約定固定價格，或者僅約定暫定價，最終須通過審計確定工程造價。（ B）工程范圍和工期。對合同約定的工程范圍以及開工日期、竣工日期進行審核，結(jié)合此后查實的合同履行情況，來判斷承包人在履行合同過程中是否違約。（ C）竣工驗收與結(jié)算的約定。工程竣工涉及工程款的支付時間和利息的起算時間、承包人是否構(gòu)成逾期竣工違約或支付逾期竣工違約金的數(shù)額、工程風(fēng)險轉(zhuǎn)移等重要問題，因此對于合同中約定的竣工驗收與結(jié)算條款應(yīng)當(dāng)加以認(rèn)真審核，以此作為判定竣工日期以及違約責(zé)任的重要依據(jù)。（ D）質(zhì)量保修的約定。 審核工程質(zhì)量保修范

20、圍和內(nèi)容、 質(zhì)量保修期限、 質(zhì)量保修責(zé)任、質(zhì)量保修費用等約定。3、審查合同的履行情況審查合同的履行情況， 主要是依據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)材料， 對當(dāng)事人履行合同義務(wù)的方式、數(shù)量、時間、質(zhì)量等進行綜合審查。（ 1）對發(fā)包人合同義務(wù)的審查：（ A）發(fā)包人是否取得建設(shè)工程施工許可證；感謝下載載精品（ B）發(fā)包人是否按約提供了施工圖紙；（ C）發(fā)包人對工程量進度確認(rèn)和相關(guān)簽證的確認(rèn)；（ D）發(fā)包人辦理竣工驗收手續(xù)的情況；（ E）發(fā)包人已經(jīng)進行的工程結(jié)算情況；（ 2）對承包人義務(wù)的審查：（ A）承包人是否在合同生效后根據(jù)發(fā)包人的開工令按時備料開工；（ B）承包人在合同履行過程中是否按約向發(fā)包人提供工程進度月

21、報和質(zhì)量報告；（ C）承包人是否存在違法分包或轉(zhuǎn)包工程。（ 3）關(guān)于簽證單。工程簽證是建設(shè)工程合同雙方對合同履行中具體工程量變更、工程施工事務(wù)協(xié)商確認(rèn)的文件，可以直接作為工程結(jié)算、審計的重要依據(jù)。需要注意的是， 簽證單往往是施工工作聯(lián)系單據(jù)，盡管在法律上其為合同行為，但在形式上它往往與普通合同簽字、蓋章的嚴(yán)格形式不同。它往往是雙方工地負(fù)責(zé)人或其他工作人員個人簽署，因此，查明簽署者是否具有授權(quán)或相應(yīng)職權(quán)范圍直接影響簽證文件的證明力。司法實踐中， 在司法審價工程量等計算中， 施工方往往會提交只有己方簽章的簽證單。此時并不能簡單排除其證明力，需要結(jié)合工程設(shè)計、竣工圖、 監(jiān)理日記， 對方的履行行為來分

22、析有關(guān)簽證文件中記載的工作量及其它內(nèi)容是否屬雙方約定履行項目，如答案是否定的， 則該部工作量不能計入承攬合同項下給付項目。（ 4）對工程款的認(rèn)定。第一，合同約定閉口價，按約定結(jié)算；工程量有增減的，有約定從約定，無約定則增減的部分按實結(jié)算；合同約定開口價的，則依約定按實結(jié)算。第二，當(dāng)事人約定發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定的期限內(nèi)不予答復(fù)， 視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理， 即承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持， 但必須具備的前提條件是： 當(dāng)事人有約定， 有書面的竣工結(jié)算文件文件，有發(fā)包人簽收該竣工結(jié)算文件的記錄。（ 5）對工期的認(rèn)定。法院在認(rèn)定承包人是否逾期竣工時，應(yīng)對當(dāng)

23、事人間約定的工期和承包人實際施工的工期作準(zhǔn)確認(rèn)定。第一，對于開工日期，應(yīng)當(dāng)以承包人實際開工日、開工報告中載明的開工日或者合同約定的開工日為認(rèn)定依據(jù)。第二，對于竣工日期， 工程經(jīng)過竣工驗收的， 以竣工驗收合格之日為竣工日期；發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期； 工程未經(jīng)竣工驗收， 發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。第三， 承包人逾期竣工并提出工期順延抗辯的，應(yīng)承擔(dān)工期順延的舉證責(zé)任。承包人提感謝下載載精品出因工程量增加而順延工期的， 法院應(yīng)引導(dǎo)其申請對應(yīng)當(dāng)順延的工期進行鑒定； 若增加的工程量不大，鑒定的成本過高，法院可以參照合同約定的工期酌定應(yīng)當(dāng)順延的工期。（

24、 6）對工程范圍的認(rèn)定。對于合同約定范圍內(nèi)的工程，若發(fā)包人抗辯稱該工程的全部或者部分系由其自行完成或者委托第三人完成，則發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任；對于合同約定范圍外的工程， 若承包人認(rèn)為該工程系由其完成，則承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任；對于當(dāng)事人委派的現(xiàn)場代表、工期負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理等所簽署的各種文件，原則上應(yīng)認(rèn)定其效力。（ 7）對工程質(zhì)量的認(rèn)定。 承包人應(yīng)當(dāng)對工程質(zhì)量承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)，工程質(zhì)量存在缺陷的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第一，因承包人的過錯造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定， 承包人拒絕修理、返工或者改建， 發(fā)包人可以請求減少支付工程價款。 第二，發(fā)包人對工程質(zhì)量缺陷有過錯的， 應(yīng)

25、承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任， 如設(shè)計有缺陷、 提供的材料設(shè)備等有缺陷或者直接指定的分包人施工質(zhì)量有缺陷等。第三， 工程未經(jīng)竣工驗收， 發(fā)包人擅自使用后，不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利， 但承包人仍應(yīng)當(dāng)在保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任， 并在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。4、查明當(dāng)事人是否存在違約行為；在審查了合同的條款以及當(dāng)事人履行合同的情況后， 可以結(jié)合兩者來查明雙方當(dāng)事人是否存在違約行為。（ 1）發(fā)包人的違約行為一般表現(xiàn)在：（ A）逾期支付工程價款；（ B）不按約定提供主要建筑材料、建筑構(gòu)配件或者設(shè)備，提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件或者設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)；（

26、C）不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)。如提供施工場地、提供施工所需的設(shè)計圖紙及其他資料、辦理有關(guān)施工手續(xù)等。（ 2）承包人的違約行為一般表現(xiàn)在：（ A）因施工技術(shù)或力量不足而擅自停工；（ B）非法轉(zhuǎn)包或違法分包；（ C）逾期竣工；承包人存在逾期竣工情形的，還應(yīng)當(dāng)查清是否存在工程量增加、發(fā)包人變更設(shè)計以及其他法定情形致使承包人可以要求順延工期。（ D）勘察、設(shè)計、施工的工程質(zhì)量有缺陷。感謝下載載精品5、查明當(dāng)事人抗辯理由成立與否在明確當(dāng)事人履行合同情況之后，法官需要審查當(dāng)事人的抗辯理由是否成立。以下根據(jù)不同類型建設(shè)工程合同糾紛中常見的一些抗辯理由進行分析：（ 1）承包人訴請工程款及利息的糾紛。建設(shè)工程合

27、同糾紛中，最常見的就是承包人訴請工程款及利息的糾紛， 此類糾紛中， 發(fā)包人的抗辯理由通常是承包人逾期竣工、工程質(zhì)量存在問題等。對此應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同的情況加以審核，首先應(yīng)當(dāng)先審查工程是否已經(jīng)竣工驗收，在工程經(jīng)竣工驗收不合格的情況下，承包人請求支付工程款的，不應(yīng)支持。 在工程已經(jīng)竣工驗收或從法律上可以視為竣工驗收的情況下，如果發(fā)包人是以履行抗辯權(quán)作為抗辯理由的，根據(jù)合同法 的規(guī)定， 后履行合同義務(wù)的一方在先履行合同義務(wù)一方未能按約履行的情況下，有權(quán)暫緩履行合同義務(wù)， 故法官可以通過合同條款的約定和一般施工慣例確定合同履行順序，據(jù)此審查當(dāng)事人提出的各種履行抗辯理由是否成立，從而確定合同究竟是哪一方違約。

28、如果發(fā)包人的抗辯理由是認(rèn)為承包人的違約對己方造成的損失賠償應(yīng)當(dāng)在己方應(yīng)承擔(dān)工程款及利息中扣除， 那么由于該主張是基于建設(shè)工程施工合同法律關(guān)系向承包人提出的獨立的訴訟請求， 且該主張并不是認(rèn)為發(fā)包人不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付工程款的義務(wù)，而是認(rèn)為承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任足以全部或部分抵銷其應(yīng)當(dāng)支付工程款的義務(wù)，因此構(gòu)成反訴， 而不構(gòu)成抗辯。也就是說發(fā)包人不能以承包人逾期竣工、工程存在質(zhì)量問題為由拒絕支付工程欠款，但發(fā)包人有權(quán)要求承包人對工程質(zhì)量瑕疵予以修復(fù)或?qū)π迯?fù)費用進行賠償。（ 2）發(fā)包人訴請逾期竣工違約金的糾紛。發(fā)包人訴請逾期竣工違約金的糾紛中，承包人的抗辯理由通常是逾期的原因在于發(fā)包人，對此抗辯一方面

29、應(yīng)當(dāng)查清工程的開工、竣工日期，另一方面應(yīng)當(dāng)查清是否存在工程量增加、發(fā)包人變更設(shè)計以及其他法定情形致使承包人可以要求順延工期，以此來判定是否存在逾期竣工，以及逾期竣工的責(zé)任到底在哪一方。（ 3）發(fā)包人訴請工程質(zhì)量賠償糾紛。質(zhì)量賠償糾紛中，承包人的抗辯理由通常是工程質(zhì)量不存在問題、 工程質(zhì)量的責(zé)任不在承包人、 發(fā)包人擅自使用未經(jīng)竣工驗收的工程等。對此，首先法院可以通過質(zhì)量鑒定的方式來確定工程是否存在質(zhì)量問題。其次， 應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定以及雙方在合同中的約定，在明確發(fā)包人與承包人責(zé)任范圍的前提下，根據(jù)雙方的履行情況來確定出現(xiàn)質(zhì)量問題的責(zé)任究竟在哪一方。對于承包人以 “發(fā)包人擅自使用未經(jīng)竣工驗收的工

30、程” 作為抗辯理由的， 最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第 13 條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部感謝下載載精品分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持； 但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)該條規(guī)定， 第一， 發(fā)包人擅自使用未經(jīng)驗收的建設(shè)工程，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)由發(fā)包人自行承擔(dān)責(zé)任；第二，發(fā)包人僅對其擅自使用的部分出現(xiàn)的質(zhì)量問題承擔(dān)責(zé)任；第三，承包人仍然應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。三、案例評析【案情簡介】原告與被告簽訂了建設(shè)工程施工合同一份，約

31、定由被告將其廠房、辦公樓工程發(fā)包給原告施工，開工日期按開工報告，工期為200 天（包括春節(jié)假20 天），合同還對工程造價、工程款的支付期限和方式、竣工驗收、違約責(zé)任等事項作了約定。嗣后，原告即組織人員施工。 在施工過程中， 被告指定某工程有限公司分包挖土工程，并由原告與該工程有限公司簽訂了挖土工程合同。后原告向被告發(fā)出停工通知單，稱由于被告未按原合同支付工程款造成挖土工程拖延，使其土建工程無法進行，停工將近3 個月， 希望被告盡快解決付款問題及挖土工程問題。此后原、 被告在工程所在地司法所主持下進行了協(xié)商，同意解除合同， 并對工程進行結(jié)算。審價單位對本案工程作出了審核報告書，結(jié)論為：本工程已完項目審定造價為2,589,137.00元；本挖土部分為建設(shè)單位指定分包（分包造價400,160.0