2021年最新加工承攬合同范本【專(zhuān)業(yè)版】

1、2021年最新加工承攬合同范本【專(zhuān)業(yè)版】加工承攬合同，是指承攬方按照定作方的要求完成一定工作，并將工作成果交付定作方，定作方接受工作成果并支付約定報(bào)酬的協(xié)議。那么，正規(guī)的加工承攬合同應(yīng)該如何書(shū)寫(xiě)，在簽訂加工承攬合同的過(guò)程中又有哪些風(fēng)險(xiǎn)和注意事項(xiàng)呢？下面，就跟小編一起來(lái)看一看吧！2021年最新加工承攬合同范本【專(zhuān)業(yè)版】承 攬 方：_地 址：_電話(huà)：_法定代表人：_職務(wù)：_定 作 方：_地 址：_電話(huà)：_法定代表人：_職務(wù)：_風(fēng)險(xiǎn)告知：在訂立加工承攬合同之前，應(yīng)當(dāng)要了解對(duì)方履行合同的能力。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過(guò)何類(lèi)水平的項(xiàng)目，都要了

2、解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù)，也應(yīng)查詢(xún)清楚，以避免因承攬方無(wú)實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品：_第二條 加工成品質(zhì)量要求:_風(fēng)險(xiǎn)告知：當(dāng)事人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫(xiě)明定作物的名稱(chēng)或項(xiàng)目，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過(guò)程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律責(zé)任。第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用

3、原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)

4、在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方

5、協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收，承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作.當(dāng)事人雙方對(duì)定作物和項(xiàng)目的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明;定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作.驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明.對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的,定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定

6、保證期限.保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,除定作方使用,保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限，有標(biāo)準(zhǔn)的按照

7、標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn)。對(duì)于檢驗(yàn)的方式、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時(shí)協(xié)商，最好注明提出異議的期限，對(duì)任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn)，以此來(lái)避免不必要的糾紛。第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_第十條 結(jié)算方式及期限:_第十一條 其他約定:_第十二條 承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需

8、要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬

9、金總額的千分之一償付違約金。風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于違約金的事項(xiàng)，如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計(jì)算方法。不要出現(xiàn)”按經(jīng)濟(jì)合同法”、這是違法無(wú)效的約定，不要出現(xiàn)”按合同法”、這是無(wú)意義的約定。另外，加工承攬合同條例對(duì)違約責(zé)任、違約金結(jié)付定出了比例幅度;合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)

10、或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條 定作方的違

11、約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承

12、擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀

13、損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按_項(xiàng)處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方：_ 承攬方：_代表人：_ 代

14、表人：_年_月_日 _年_月_日加工承攬合同注意事項(xiàng)：加工承攬合同中必須包括以下條款，以下條款屬于加工承攬合同的主要條款和核心部分，不可缺少.1、品名或項(xiàng)目加工承攬合同的品名或項(xiàng)目必須準(zhǔn)確、具體，不得含混或模棱兩可，不得使用代號(hào)，必須注明全稱(chēng)。2、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、加工方法加工承攬合同必須寫(xiě)明定作物的數(shù)量，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)。當(dāng)事人不得簽訂沒(méi)有質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合同。對(duì)于加工定作的物品，需要封存樣品的，應(yīng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存。作為驗(yàn)收依據(jù)。3、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量由承攬方提供原材料完成工作的，必須依照合同規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量選用原材料，并接受定作方的檢驗(yàn)。

15、由定作方提供原材料完成工作的，合同也應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格、原材料的消耗定額以及供料日期、方式和承攬方對(duì)原材料的檢驗(yàn)。4、價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金是定作方按照合同約定向承攬方支付的代價(jià)。對(duì)于加工定作物品的價(jià)款或酬金，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。國(guó)家或主管部門(mén)沒(méi)有規(guī)定的，由當(dāng)事人雙方協(xié)商確定。5、履行期限、地點(diǎn)和方式當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定交(提)定作物期限，并按照合同規(guī)定履行。對(duì)交(提)貨日期的計(jì)算，按照加工承攬合同條例規(guī)定執(zhí)行。承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通

16、知的提取日期為準(zhǔn);但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。原材料等物品交(提)日期的計(jì)算，參照上述辦法辦理。6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法在合同中必須明確具體規(guī)定。定作方應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)于在短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。7、結(jié)算方式、開(kāi)戶(hù)銀行和帳號(hào)8、違約責(zé)任當(dāng)事人雙方必須在合同中明確具體規(guī)定違約金計(jì)算比例，在法律規(guī)定的幅度內(nèi)，由雙方共同確定。9、雙方約定的其他事項(xiàng)當(dāng)事人雙方依法就合同的主要條款經(jīng)過(guò)充分協(xié)商達(dá)到一致意見(jiàn)以后，必須以書(shū)面形式予以表示，這是加工承攬合同成立的法定形式。經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后，合同方能生效。其