承攬合同范本62469

1、承攬合同合同編號(hào)：單位名稱（承攬）字（簽約年份）08 三位數(shù)編號(hào)定作人：承攬人：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日承攬合同定作人： （填寫全稱）承攬人： （填寫全稱）根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）1.2規(guī)格:1.3數(shù)量：1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第二條合同價(jià)款2.1 合同價(jià)款總額:（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）2.3

2、付款時(shí)間：（寫明年、月、日）第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存。 第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1用承攬人原材料完成工作的，定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱 瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款 或退貨。4.2用定作人原材料完成工作的，定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供 日期消耗定額單價(jià)（元）

3、總金額（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）4.3定作人于年_月_日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同， 承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料 要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人，定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作

4、人未答復(fù)，承攬人有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造 成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的，承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作 人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）6.2 驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫明具體時(shí)間年、月、日）6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺 陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不

5、符合約定。6.7雙方就定作物的質(zhì)量在 檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)） 對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)7.1雙方約定由定作人自提定作物7.1.1 自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月、日）7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）7.2雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1 送交定作物的時(shí)間：（如選擇了 7.1，則在空格處劃線）722 送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了 7.1，則在空格處劃線）7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議， 所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的，

6、以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā) 戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬人在發(fā)出提 取定作物的通知中，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ）第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。第十條定作物的保修10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止）10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。第十一條定金及

7、預(yù)付款11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫明年、月、日）11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年、月、日）第十二條承攬人的違約責(zé)任：12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物 ，若定作人同意接受的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論 價(jià)；不同意接受的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后，仍不符合合同約定 的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交 部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的，有權(quán)解

8、除合同，因此造成的損 失由承攬人賠償。12.3未按合同約定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新 包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、 滅失的， 由承攬人賠償損失。12.4逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在 空格處劃線）%的違約金。12.5未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀 損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。12.8未按合同約定的辦法和期限對

9、定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn) ，或經(jīng)檢 驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的 ，由承 攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件 ，定作人有權(quán)拒收，承 攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。 如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作 人要求完成，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。12.12 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十三條定作人的違約責(zé)任：13.1中途變

10、更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，賠償因此給承攬人造成 的損失。13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的 %的違約金。13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的 ，承攬人有權(quán)解除合同并 賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期 應(yīng)當(dāng)順延外，定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的，每逾期一日向承攬人支付定作物總 價(jià)。的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。13

11、.6無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬人造成的損失。13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí)，承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。13.8 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十四條不可抗力14.1在合同約定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、 滅失的,承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施， 盡量減少損失。14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間，由于不可抗力致使定作物或原材 料毀損、滅失發(fā)生的，承攬人不承擔(dān)責(zé)任。第十五條爭議的解決方式因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住 所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一， 涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院） 法院。第