施工工程承包合同五篇范文

1、施工工程承包合同五篇范文 施工工程承包合同1 發(fā)包人： 承包人： 按照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。 一、工程概況 1、工程名稱：; 2、工程地點(diǎn)： ; 3、工程范疇： ;(詳見施工圖紙內(nèi)容); 4、承包方式：_。 5、材料及工藝補(bǔ)充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。 二、合同工期及工期延誤 1、開工日期： 年 月日 ，竣工日期 年 月日 ，合同工期總天數(shù) 天(以實(shí)際進(jìn)場施工之日算起); 2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬分之_的

2、違約金，算至驗(yàn)收合格之日; 3、因以下原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延： a發(fā)包人未能按約定提供(或確認(rèn))施工圖紙及開工條件; b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款; c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準(zhǔn)等，致使施工不能正常進(jìn)行; d設(shè)計(jì)變更或工程量增進(jìn); e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過小時(shí); f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累計(jì)超過 小時(shí)。 4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報(bào)告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報(bào)告后日內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)提出修改意見，視為同意順延工期。 三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工

3、程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格、遵照鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收。 四、合同價(jià)款 總計(jì)合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥。 五、工程款結(jié)算及支付 1、主鋼構(gòu)進(jìn)場之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的的進(jìn)度款; 2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的的進(jìn)度款; 3、工程全部完工之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的.的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價(jià)款 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人; 六、施工準(zhǔn)備 1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費(fèi)完成圖紙的設(shè)計(jì)和細(xì)化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計(jì)院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。 2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負(fù)責(zé)做好三通

4、一平工作，提供基準(zhǔn)測量點(diǎn)，免費(fèi)提供施工用水、電; 3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項(xiàng)目報(bào)建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系; 4、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運(yùn)抵工地現(xiàn)場 5、承包人嚴(yán)格遵照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書; 七、安全施工與檢查 1、承包人應(yīng)遵照工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)經(jīng)受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患; 2、發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生

5、的費(fèi)用; 3、如發(fā)生安全事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用; 個(gè)人轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必保留上面文章來源信息!任何媒體未經(jīng)許可不得任意轉(zhuǎn)載! 4、當(dāng)發(fā)包人與承包人對(duì)事故責(zé)任有爭議時(shí)，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認(rèn)定處理。 八、工程竣工驗(yàn)收及保修 1、承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗(yàn)收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗(yàn)收，如發(fā)包人不能按期參加驗(yàn)收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗(yàn)收日期，但發(fā)包人必須承認(rèn)承包人的竣工時(shí)間;發(fā)包人推遲驗(yàn)收，其間所發(fā)生的管理費(fèi)和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān); 2、發(fā)包人收到承包人的驗(yàn)收通知未提出異議，但到期又不

6、按期組織驗(yàn)收或發(fā)包人提前使用的，視為驗(yàn)收合格; 3、竣工工程經(jīng)驗(yàn)收合格之日，辦理工程移交，從驗(yàn)收之日起三日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān); 4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工，可作減項(xiàng)竣工，并對(duì)已完成工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù); 5、自工程竣工驗(yàn)收合格之日起壹年內(nèi)承包人對(duì)工程負(fù)責(zé)免費(fèi)保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。 九、現(xiàn)場代表 發(fā)包人現(xiàn)場代表_，承包人現(xiàn)場代表_ _，雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時(shí)應(yīng)提前三天書面通知對(duì)方。 十、違約

7、責(zé)任 一方違約時(shí)，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。 十一、爭議解決 雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)按時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。 十二、附則 本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。 組成本合同的文件囊括： 1、本合同 2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 3、圖紙 4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件 合同訂立時(shí)間：_年_月_日 合同訂立地點(diǎn)：_ 本合同共_ 頁 發(fā)包人：_ 承包人： 住所：_ 住所： 法定代

8、表人：_ 法定代表人： 電話：_ 電話： 傳真：_ 傳真： 開戶銀行：_ 開戶銀行： 賬 號(hào)：_ 賬 號(hào)： 郵政編碼：_ 郵政編碼： 施工工程承包合同2 發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 承包方(以下簡稱乙方)： 雙方本著“質(zhì)量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和誠實(shí)守信的原則，在意見取得一致的基礎(chǔ)上，針對(duì)福建省船舶工程技術(shù)新學(xué)校一期工程商定以下條款，以便雙方共同執(zhí)行。 一、 工程名稱： 二、 工程地點(diǎn)： 三、 承包內(nèi)容：本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程，囊括放樣、砼的攪拌、澆搗、保護(hù)、砼界面處理、內(nèi)外墻砌體的砌筑，內(nèi)外墻、柱、梁、陽臺(tái)、凸窗抹灰及二次結(jié)構(gòu)砼澆注，其他小面積零星抹灰以

9、及樓地面、屋面、樓梯間砂漿找平層，室外明溝、散水等圖紙上要求土建部分的所有工序。另囊括建筑物內(nèi)(衛(wèi)生清理及建筑物四周2米內(nèi)土建部分衛(wèi)生清理)。 四、 承包方式：包工不包料，甲方提供原材料，施工勞動(dòng)力和施工機(jī)具由乙方自行負(fù)責(zé)。 五、 質(zhì)量要求：必須達(dá)到國家規(guī)范和本設(shè)計(jì)圖紙的要求合格標(biāo)準(zhǔn)，并要滿足建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的質(zhì)量要求。 六、 工期要求：乙方應(yīng)服從甲方施工進(jìn)度計(jì)劃要求安置施工，無條件密切配合，不得以任何理由延誤工期，否則造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)，施工工期為主體結(jié)構(gòu)封頂后土建 90天 內(nèi)全部完成，若造成工期延誤一天罰款人民幣 20_元 整。 七、 雙方責(zé)任： 一 甲方責(zé)任： 甲方應(yīng)該按時(shí)向乙

10、方提供原材料和混凝土、砂漿的配合比以及設(shè)計(jì)圖紙。 甲方應(yīng)向乙方提供施工場地，而且負(fù)責(zé)與其他班組的協(xié)調(diào)工作。 甲方每三層提供一個(gè)二級(jí)配電箱，其余末級(jí)箱和電纜由乙方自行負(fù)責(zé)。 二 乙方責(zé)任： 乙方必須嚴(yán)格遵照施工圖紙和相關(guān)的施工技術(shù)規(guī)范操作施工，必須服從工程建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方對(duì)工程質(zhì)量的檢查和監(jiān)督。尤其是高溫季節(jié)混凝土的施工一定要按規(guī)范施工，加強(qiáng)振搗的保護(hù)以及樓板砼澆注完必須使用木抹抹平后塑料薄膜覆蓋好。對(duì)由乙方原因造成的質(zhì)量問題，其所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。 乙方必須遵照四方的施工進(jìn)度要求安置足夠的勞力施工，若因自身資金不足或施工力量不夠而造成停工、怠工現(xiàn)像，或是質(zhì)量達(dá)不到上述要求

11、時(shí)，經(jīng)甲方書面通知仍不能改進(jìn)達(dá)到甲方的要求時(shí)，甲方有權(quán)單方面終止本合同，乙方不得有任何疑義，乙方此前在本合同項(xiàng)上工程所有投入作為違約金不予結(jié)算返還且乙方的施工隊(duì)伍必須在三天內(nèi)退出施工現(xiàn)場。 乙方應(yīng)嚴(yán)格遵照國家安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、法規(guī)、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)安全生產(chǎn)的強(qiáng)制要求。切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，而且要服從建設(shè)單位、監(jiān)理和甲方施工、安全等管理人員的現(xiàn)場管理。若發(fā)生安全事故一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。乙方施工人員因違章作業(yè)或違反廠內(nèi)規(guī)定受到的罰款將從乙方工程款中直接扣回，乙方不得有異議。 甲方只提供外腳手架、人貨電梯。其他如攪拌機(jī)、振動(dòng)棒、平板等大型機(jī)具，人、砂漿機(jī)、內(nèi)架等，以及輔助材料(如粉刷

12、條)和安全防護(hù)用品均由乙方自行負(fù)責(zé)。 乙方應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求進(jìn)行預(yù)制和預(yù)埋小型構(gòu)件(如過梁、反梁、預(yù)制塊等) 地下室底板、基礎(chǔ)放樣時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)派二名技術(shù)工配合施工員放樣，砌體等細(xì)部放樣由乙方自行負(fù)責(zé)，放樣完成后再通報(bào)施工員復(fù)核無誤后方可施工。 提倡文明施工，工完場清并遵照甲方現(xiàn)場的各項(xiàng)文明施工管理制度，搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個(gè)工人遵守紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔(dān)責(zé)任。 八、 承包單價(jià)和付款方式： 計(jì)算方法：按國家規(guī)定建筑面積計(jì)算方法和施工圖紙進(jìn)行結(jié)算。 承包單價(jià)：建筑物±0.00以上土建按建筑面積每平方米 120元 計(jì)價(jià)包干(

13、含裝飾線條、屋面構(gòu)架、屋面保護(hù)層等) 付款方式： 、 甲方按每月已經(jīng)完成合格工程量支付工程款：主體結(jié)構(gòu) 20元，砌體 32元，內(nèi)墻抹灰 30元，外墻抹灰 38元。(以上各分項(xiàng)按建筑面積分?jǐn)傆?jì)算，每次付款需附經(jīng)工人簽字確認(rèn)的工人工資花名冊(cè))。 、 按每月進(jìn)度支付當(dāng)月工程量的 80% ，待工程全部竣工后付總工程款的 97% ，剩余 3% 為工程質(zhì)保金，待工程竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)付清。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(簽字)：_法定代表人(簽字)：_ _年_月_日_年_月_日 施工工程承包合同3 發(fā)包方(以下稱甲方)： 承包方(以下稱乙方)： 根據(jù)中

14、華人民共和國合同法和中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為確定雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。 第一條工程項(xiàng)目 一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏板安裝工程 二、工程地點(diǎn)：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全 第二條工程期限 合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天 第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式 本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元組(一組24塊電池板)。 1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。 3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

15、4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用. 第四條甲乙方責(zé)任 1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。 2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。 3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。 4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。 5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保障，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。 第五條安全施工 乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。 第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任 1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

16、2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。 第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。 第八條附則 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 年_月_日 年_月_日 施工工程承包合同4 建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)施工單位：(以下簡稱乙方)依據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方愿把改造工程承包給乙方施工，為確定雙方責(zé)任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵照： 一、工程項(xiàng)目 1、工程名稱： 2、工程地址：

17、3、工程范疇： 4、承包方式：包工包料。 5、承包造價(jià)：元(大寫：)。 二、工程期限 根據(jù)本工程，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后，工期相應(yīng)順延) 開工日期為20_年月日至20_年月日，總工期天。 三、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程 1、乙方必須嚴(yán)格遵照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工; 四、工程價(jià)款支付及結(jié)算 本工程按進(jìn)度付款，具體金額由雙方協(xié)商為準(zhǔn)。 五、其它約定 1：甲方承擔(dān)的安全責(zé)任、權(quán)利 (一)甲方負(fù)責(zé)制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程; (二)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作

18、規(guī)程，熟練掌握事故防范措施和事故應(yīng)急處理預(yù)案; (三)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè)，并按規(guī)定給予處罰; (四)甲方有權(quán)對(duì)安全意識(shí)差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責(zé)令退場。2：乙方的責(zé)任、權(quán)利 (一)乙方施工時(shí)是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度; (二)乙方負(fù)責(zé)為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并根據(jù)需要為從事高度危險(xiǎn)工作的人員購買適當(dāng)?shù)娜松硪馔鈧ΡｋU(xiǎn)，在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部負(fù)責(zé); (三)乙方應(yīng)對(duì)現(xiàn)場安裝施工的行為完全負(fù)責(zé)，乙方安裝施工人員不得違章作業(yè)，不得冒險(xiǎn)作業(yè)，不能疲勞作業(yè)，并按規(guī)定做好防護(hù)工作; (四)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護(hù)用品，不能滿足安全施工需要時(shí)，人員不得進(jìn)入施工現(xiàn)場。 六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 身份證號(hào)： 身份證號(hào)： 公章 公章 年月日 年月日 施工工程承包合同5 合同編號(hào)： 發(fā)包方：_ 承包方：_ 簽約時(shí)間： 簽約地點(diǎn)： 為了保證_施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目