12一級建造師法規(guī)真題解析

1、2012年法規(guī) 試題一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)1. 不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（ ）裁決。A. 國務院主管部門B. 最高人民法院C. 國務院D. 全國人大常委會2. 某施工設備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務員按合同價5%提取獎金。業(yè)務員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（ ）。A. 合法行為B. 無權(quán)代理C. 不正當競爭 D. 濫用代理權(quán)3. 被代理人因為向代理人授權(quán)不

2、明確而給第三人造成的損失，應（ ）。A. 由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任B. 由被代理人獨自向第三人承擔責任C. 由第三人自己承擔損失D. 由代理人獨自向第三人承擔責任4. 施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為（ ）萬元。A. 10B. 20C. 30D. 505. 建設單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設單位提供場地。在此合同中

3、，建設單位擁有的權(quán)利是（ ）。A. 相鄰權(quán)B. 地役權(quán)C. 土地出租權(quán)D. 建設用地使用權(quán)6. 施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（ ）。A. 抵押權(quán)B. 質(zhì)權(quán)C. 留置權(quán)D. 所有權(quán)7. 在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（ ）之債。A. 侵權(quán) B. 合同C. 無因管理D. 不當?shù)美?. 施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（ ）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A. 建設單位或工程監(jiān)

4、理單位 B. 施工項目技術負責人C. 施工企業(yè)質(zhì)量管理人員 D. 質(zhì)量監(jiān)督部門9. 因企業(yè)分立而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應按（ ）。A. 原企業(yè)的資質(zhì)等級確定B. 降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定C. 最低資質(zhì)等級核定D. 實際達到的資質(zhì)條件核定10. 2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。A. 趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同B. 張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C. 王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，

5、王先生已年滿50歲D. 李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長11. 根據(jù)相關法律規(guī)定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質(zhì)量保修書的時間為（ ）A. 竣工驗收合格后B. 提交竣工驗收報告時C. 竣工驗收時D. 交付使用時12. 某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（ ）。A. 按中標無效處理B. 視為放棄投標C. 按廢標處理D. 視為放棄中標項目13. 王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班

6、不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（ ）元。A. 560 B. 1360C. 800 D. 112014. 對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（ ）簽字后實施。A. 施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師B. 施工企業(yè)技術負責人、建設單位負責人C. 施工企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師D. 建設單位負責人、總監(jiān)理工程師15. 當分包工程發(fā)生安全事故給建設單位造成損失時，關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A. 建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任B. 建設單位與分包單位無合同關系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利C. 總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權(quán)向有責任的分包單位

7、追償D. 分包單位只對總承包單位承擔責任16. 甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權(quán)利義務的說法，正確的是（ ）A. 甲應支付相應部分報酬B. 甲不得中途要求乙停止制作C. 甲應支付全部約定報酬 D. 甲不用賠償乙的損失17. 下列責任種類中，屬于行政處罰的是（ ）A. 管制B. 賠償損失C. 返還財產(chǎn)D. 罰款18. 經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A. 第三人就完成的工作成果向定作人負責B. 承攬人不再承擔責任C. 承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D. 承攬人就該第

8、三人完成的工作成果向定作人負責19. 甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（ ）A. 甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行B. 甲應向乙住所地法院提起民事訴訟C. 由法院執(zhí)行和解協(xié)議D. 由法院依職權(quán)恢復原判決的執(zhí)行20. 某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關于王某的法律責

9、任的說法，正確的是（ ）A. 應追究王某的刑事責任B. 可追究王某的民事責任C. 不應追究王某的行政責任D. 應追究王某的勞動責任21. 關于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（ ）。A. 國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度B. 土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝C. 打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工D. 在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。22. 下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務是（ ）。A. 對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議B. 接受安全生產(chǎn)教育和培訓C. 發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急

10、情況時停止作業(yè)D. 拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)23. 對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人（ ），招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。A. 提供虛假資質(zhì)證明 B. 向評標委員會成員行賄C. 因不可抗力提出不能履行合同D. 與招標代理機構(gòu)串通24. 某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領取施工許可證時，應當?shù)轿坏慕ㄔO資金原則上不得少于（ ）萬元。A. 100B. 200C. 1000 D. 600【答案】D. 25. 關于建設工程分包的說法，正確的是（ ）A. 勞務作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設單位認可B. 承包單位可將其承包的全部工

11、程進行分包C. 建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包D. 建設單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人26. 某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導致該工程停工達1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關規(guī)定，關于甲任職的說法，正確的是（ ）。A. 甲不能同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理B. 經(jīng)建設單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理C. 經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔任該兩個項目的項目經(jīng)理D. 經(jīng)建設主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理27. 根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括（ ）A. 完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容B. 有

12、完整的技術檔案和施工管理資料C. 建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件D. 勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件28. 安全生產(chǎn)許可證條例的直接上位法立法依據(jù)是（ ）A. 安全生產(chǎn)法B. 憲法C. 建筑法 D. 建設工程安全生產(chǎn)管理條例29. 某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（ ）。A. 費用和工期損失全部由承包商承擔B. 費用和工期損失全部由業(yè)主承擔C. 費用由承包商承擔，工期給予順延D. 費用由業(yè)主承擔，工期不順延30. 施工企業(yè)根據(jù)材料供應商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材

13、料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為（ ）A. 要約撤回B. 要約撤消C. 承諾撤回 D. 承諾撤消31. 甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設定定金條款,則定金的最高限額應為（ ）萬元.A. 10 B. 30C. 50 D. 2032. 某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（ ）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。A. 雙方達成的補充協(xié)議B. 雙方簽訂的備案合同C. 類似項目的結(jié)算價格 D. 市

14、場的平均價格、33. 某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（ ）A. 主體結(jié)構(gòu)工程為10年 B. 供熱與供冷系統(tǒng)為3年C. 屋面防水工程為3年D. 有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年34. 建設單位應自建設項目投入試生產(chǎn)之日起（ ）個月內(nèi)，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。A. 3 B. 1C. 2 D. 535. 施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應從（ ）之日算起A. 第一次付款期限屆滿B. 最后一次付款期限屆滿C. 每次付款期限屆滿D. 提交工程款支付申請36.

15、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲到期不能償還債務。關于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是（ ）A. 丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認B. 丙不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意C. 丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效D. 丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任37. 某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔

16、的說法，正確的是（ ）A. 工期不予順延B. 建筑物受損由施工企業(yè)承擔C. 施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔D. 施工人員受傷由建設單位承擔38. 資質(zhì)許可機關的上級機關，根據(jù)利害關系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（ ）A. 企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B. 資質(zhì)許可機關超越法定職權(quán)作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C. 企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D. 企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的39. 甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規(guī)劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟

17、。下列說法中，正確的是（ ）A. 住戶不得對乙市規(guī)劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B. 住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟C. 住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟D. 住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設局授予丙拆遷許可證的行為40. 某建設工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是（ ）A. 現(xiàn)場施工人員B. 分包單位C. 建設單位D. 總承包單位41. 某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產(chǎn)商與建設單位有長期合作關系，關

18、于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（ ）.A. 施工企業(yè)應同意建設單位自行采購B. 設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C. 建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D. 施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求42. 某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設單位造成較大損失，關于責任承擔的說法，正確的是（ ）.A. 建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔連帶賠償責任B. 掛靠的個人承擔全部責任C. 建筑施工企業(yè)承擔全部責任D. 建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔責任43. 施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才

19、能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關于該案中責任承擔的說法，正確的是（ ）。A. 張某應當向施工企業(yè)賠償損失B. 施工企業(yè)補繳保費后，保險公司方可賠償損失C. 保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償D. 保險公司應當支付保險金，并可向張某追償44. 根據(jù)注冊建造師管理規(guī)定，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（ ）。A. 同時受聘于兩個或兩個以上單位的B. 被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的C. 因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的D. 年齡超過60歲的45. 關于設計

20、單位的權(quán)利的說法，正確的是（ ）。A. 為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計B. 有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應商C. 設計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設計單位完成D. 設計深度由設計單位酌定、46. 某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關法律規(guī)定可以預見的判決結(jié)果是（ ）。A. 返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B. 認定墊資違法，利息予以沒收C. 返還墊資但不支付利息 D. 返還墊資并雙倍支付利息47. 某施工合同約定以建設工程價款結(jié)算暫行辦法作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元

21、，發(fā)包人應從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（ ）天內(nèi)核對（審查)完畢并提出審查意見。A. 20B. 30C. 60 D. 4548. 根據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理條例，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的（ ）。A. 負責項目管理的技術人員B. 項目負責人C. 技術負責人 D. 安全員49. 張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是（ ）。A. 提起反訴B. 提出和解C. 提出管轄權(quán)異議 D. 部分變更訴訟請求50. 根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例，建設單位應當自

22、建設工程竣工驗收合格之日起（ ）日內(nèi)，將建設工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A. 5 B. 15C. 10 D. 3051. 工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO的（ ）標準。A. 推薦性B. 國家C. 強制性D. 行業(yè)52. 根據(jù)勞動合同法，在勞務派遣用式方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是（ ）A. 派遣單位與用工單位B. 用工單位與勞動者C. 用工單位與當?shù)厝嗣裾瓺. 派遣單位與勞動者53. 根據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理條例，建設單位不得壓縮（ ）工期A. 定額 B. 標準C

23、. 法定 D. 合同54. 生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應急預案應當至少每（ ）年修訂一次。A. 1 B. 2C. 4 D. 355. 建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（ ）應至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格。A. 半年B. 二年C. 一年 D. 三年56. 根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例，建設單位最遲應當在（ ）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A. 竣工驗收B. 簽訂施工合同C. 進場開工D. 領取施工許可證57. 甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法

24、院的正確處理應為（ ）A. 查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B. 仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C. 裁定駁回乙的上訴，維持原判決D. 裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審58. 建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（ ）A. 建設單位和設計單位共同所有B. 設計單位和甲設計師共同所有C. 建設單位和甲設計師共同所有 D. 建設單位獨自所有59. 根據(jù)建筑法，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是（ ）A. 延期每次不超過3個月B. 應當由施工企業(yè)提出申請C. 延期沒

25、有次數(shù)限制D. 超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效60. 在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（ ）批準。A. 縣級人民政府B. 省級人民政府C. 國務院 D. 省級文物行政部門61. 根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（ ）A. 工程總承包B. 專業(yè)分包C. 專業(yè)承包D. 勞務承包62. 關于仲裁裁決效力的說法，正確的是（ ）A. 仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行B. 仲裁裁決在所有承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行C. 當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁

26、決書不發(fā)生法律效力D. 一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理63. 某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定 。關于該案鑒定的說法，正確的是（ ）A. 鑒定申請應當在庭審結(jié)束前提出B. 鑒定報告由造價主管部門出具C. 法院對鑒定請求不予支持 D. 鑒定期間計入審限64. 甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（ ）A. 將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚˙. 不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請C. 將乙

27、的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚―. 審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執(zhí)行65. 根據(jù)合同法，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（ ）A. 某教授與施工企業(yè)約定培訓一次，但因培訓當天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B. 甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙C. 建設單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)D. 監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位66. 關于建設工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（ ）A. 聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定B. 聯(lián)合體屬于非法人組織C. 聯(lián)

28、合體各方獨立承擔相應的責任D. 聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標67. 仲裁裁決書自（ ）之日起發(fā)生法律效力。A. 發(fā)出B. 當事人收到C. 申請撤銷期限屆滿 D. 作出68. 根據(jù)民事訴訟法，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間（ ）A. 6個月 B. 1年C. 2年D. 3年69. 關于投標有效期的說法，正確的是（ ）A. 投標有效期延長通知送達投標人時，該投標人的投標保證金期限隨之延長B. 投標人同意延長投標有效期的，不得修改投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容C. 投標有效期內(nèi)，投標文件對投標人和招標人具有合同約束力D. 投標有效期內(nèi)撤回投標文件，投標保證金應予退還70. 安全生產(chǎn)許可證的有效期為（ ）年A.

29、 1 B. 2C. 3D. 5二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0. 5分)71. 當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（ ）A. 沒有仲裁協(xié)議的B. 裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的C. 當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的D. 仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的72. 根據(jù)全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標準，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（ ）A. 允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程B. 將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包;

30、C. 施工前未對有關安全施工的技術要求做出詳細說明的D. 未按照節(jié)能設計進行施工E、未履行保修義務或拖延履行保修義務的73. 關于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有 （ ）A. 檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字B. 工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)C. 檢測機構(gòu)不得與建設單位有隸屬關系D. 檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu)E檢測機構(gòu)應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責74. 工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（ ）有隸屬關系或其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務;A. 建設單位B. 造價咨詢單位C. 施工企業(yè)D. 建筑材料

31、、構(gòu)配件供應單位E設備供應單位75. 嚴某在某市A. 區(qū)新購一套住房，并請位于該市B. 區(qū)的裝修公司進行裝修;裝修人員不慎將水管弄破，導致該樓下住戶家具被淹毀;嚴某交涉未果，遂向該市B. 區(qū)法院起訴裝修公司，B. 區(qū)法院裁定將案件移送至A. 區(qū)法院，A. 區(qū)法院又將案件退回B. 區(qū)法院;關于本案管轄，說法正確的有（ ）A. A. 區(qū)法院對該案有管轄權(quán)B. 嚴某有權(quán)向B. 區(qū)法院起訴C. B. 區(qū)法院的移送管轄是錯誤的D. A. B. 區(qū)法院均無管轄權(quán)E、A. 區(qū)法院不接受移送，將案件退回B. 區(qū)法院是錯誤的76. 下列工程建設標準條文中，經(jīng)國務院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（ ）A

32、. 直接涉及國家主權(quán)的條文B. 直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文C. 直接涉及人體健康的條文D. 直接涉及環(huán)境保護的條文E、直接涉及公共利益的條文77. 下列義務中中，屬于建設工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務是（ ）A. 安全技術措施審查B. 安全設備合格審查C. 專項施工方案審查D. 施工招標審查E、安全生產(chǎn)事故隱患報告78. 根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例，屬于違法分包的情形有（ ）A. 總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位的B. 主體結(jié)構(gòu)的勞務作業(yè)分包給具有相應資質(zhì)的勞務分包企業(yè)的C. 建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D.

33、 施工總承包單位將建設工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的E、分包單位將承包的建設工程再分包的79. 根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進行變更的，說法正確的有（ ）A. 施工企業(yè)在施工中不得對原工程設計進行變更B. 施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延C. 工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工企業(yè)另行約定分享D. 施工企業(yè)擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業(yè)承擔，延誤的工期不予順延E、施工企業(yè)自行承擔差價時，對原材料、設備換用不必經(jīng)工程師同意80. 下列關于投標保證金說法，正確的有（ ）A. 投標人應當按照招標文件的要求提交

34、投標保證金B(yǎng). 投標保證金是投標文件的有效組成部分C. 投標保證金的擔保形式，應在招標文件中規(guī)定D. 投標保證金應當在投標截止時間前送達E、投標保證金的金額一般由雙方約定81. 施工企業(yè)乙經(jīng)建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關于責任承擔的說法，正確的有（ ）。A. 甲有權(quán)要求乙承擔民事責任B. 甲有權(quán)要求丙承擔民事責任C. 甲無權(quán)要求丁承擔民事責任D. 乙向甲承擔民事責任后，有權(quán)向丙追償E.丙向乙承擔民事責任后，有權(quán)向丁追償82. 根據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理條例，關于意外傷害保險的說法，正確的有（ ）

35、。A. 意外傷害保險為非強制保險B. 被保險人為從事危險作業(yè)人員C. 受益人可以不是被保險人D. 保險費由分包單位支付E. 保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實際自行確定83. 關于租賃合同的說法，正確的有（ ）A. 租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán)B. 租賃期限超過20年的部分無效C. 租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式D. 交付租賃物是租賃合同的成立要件E. 當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃84. 根據(jù)工程建設項目施工招標投標辦法，評標委員會對投標文件按廢標處理的情況有（ ）。A. 無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的B. 投標人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預審時不一致的C. 投標人對同一招

36、標項目按照招標文件的要求提交了兩個報價方案D. 未按招標文件要求提交投標保證金的E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的85. 施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有（ ），并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。A. 生產(chǎn)（制造)許可證B. 施工資質(zhì)證書C. 產(chǎn)品銷售許可證D. 施工許可證E. 產(chǎn)品合格證86. 根據(jù)合同法相關規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應當自建設工程（ ）起計算。A. 合同訂立之日B. 實際竣工之日C. 開工之日D. 保修期屆滿之日E.合同約定竣工之日87. 根據(jù)有關擔保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產(chǎn)有（ ）。A. 土地所有權(quán)B. 農(nóng)村集體宅基地土地

37、使用權(quán)C. 學校游泳館產(chǎn)權(quán)D. 荒地承包經(jīng)營權(quán)E. 被扣押的房屋88. 施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備進行檢驗，通常應當按照（ ）進行，不合格的不得使用。A. 工程設計要求B. 企業(yè)標準C. 施工技術標準D. 通行慣例 E. 合同約定89. 建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時（ ）。A. 立項B. 竣工C. 設計D. 施工 E. 投入使用90. 根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有（ ）。A. 2人死亡事故B. 10人死亡事故C. 3人死亡事故D. 20人重傷事故E.1000萬元經(jīng)濟損失事故91. 下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的

38、有（ ）。A. 發(fā)包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.B. 發(fā)包人提供的設備不符合強制標準，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷C. 發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷D. 發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷E. 發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強制性標準，造成工程質(zhì)量缺陷92. 法人應當具備的條件有（ ）A. 依法成立B. 有自己的場所C. 有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費D. 有自己的名稱、組織機構(gòu)E. 能夠獨立承擔無限民事責任93. 當事人之間訂立有關設立不動產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為（ ）。A. 合同自成立時生效B. 合同

39、自辦理物權(quán)登記時生效C. 未辦理物權(quán)登記合同無效D. 未辦理物權(quán)登記不影響合同效力E. 合同生效當然發(fā)生物權(quán)效力94. 下列行為中，構(gòu)成無因管理的有（ ）A. 甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機具B. 乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火C. 材料供應商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治D. 戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示E. 總承包單位結(jié)算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位95. 根據(jù)安全生產(chǎn)許可證條例，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備的安全生產(chǎn)條件有（ ）。A. 管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格B. 依法為施工現(xiàn)場從事危險作

40、業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費C. 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入D. 有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝E. 依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.96. 根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例，具有法定最低保修期限的有（ ）。A. 基礎設施工程B. 設備安裝、裝修工程C. 門禁監(jiān)控系統(tǒng)D. 電氣管線、給排水管道工程E. 供熱與供冷系統(tǒng)97. 根據(jù)建筑法，申請領取施工許可證應當具備的條件包括（ ）。A. 建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準開工報告B. 已辦理該建筑工程用地批準手續(xù)C. 城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證D. 已經(jīng)

41、確定建筑施工企業(yè)E. 建設資金已經(jīng)落實98. 根據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓，應在（ ）之前。A. 作業(yè)人員進入新的崗位B. 作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場C. 企業(yè)采用新技術D. 企業(yè)采用新工藝E. 企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)、2012年法規(guī) 答案一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)1. 不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（ ）裁決。A. 國務院主管部門B. 最高人民法院C. 國務院D. 全國人大常委會【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有關機關裁決適用的情況”第2段。2

42、. 某施工設備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務員按合同價5%提取獎金。業(yè)務員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（ ）。A. 合法行為B. 無權(quán)代理C. 不正當競爭 D. 濫用代理權(quán)【答案】A. 【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核反不正當競爭法第八條（教材P92“三、投標人以行賄手段謀取中標”第2行)，非為考核無權(quán)代理或濫用代理權(quán)。由于反不正當競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應作為超綱題對待。注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實

43、入賬，不得視為不正當競爭行為。3. 被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失，應（ ）。A. 由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任B. 由被代理人獨自向第三人承擔責任C. 由第三人自己承擔損失D. 由代理人獨自向第三人承擔責任【答案】A. 【解析】P16倒數(shù)第4段。4. 施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為（ ）萬元。A. 10B. 20C. 30D. 50【答案】B. 【解析】P37“（ 三)抵押的效

44、力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用10萬元優(yōu)先受償。5. 建設單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權(quán)利是（ ）。A. 相鄰權(quán)B. 地役權(quán)C. 土地出租權(quán)D. 建設用地使用權(quán)【答案】B. 6. 施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（ ）。A. 抵押權(quán)B. 質(zhì)權(quán)C. 留置權(quán)D. 所有權(quán)【答案】C. 7. 在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設

45、施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（ ）之債。A. 侵權(quán) B. 合同C. 無因管理D. 不當?shù)美敬鸢浮緼. 8. 施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（ ）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A. 建設單位或工程監(jiān)理單位 B. 施工項目技術負責人C. 施工企業(yè)質(zhì)量管理人員 D. 質(zhì)量監(jiān)督部門【答案】A. 【解析】P271倒數(shù)第2段。9. 因企業(yè)分立而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應按（ ）。A. 原企業(yè)的資質(zhì)等級確定B. 降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定C. 最低資質(zhì)等級核定D. 實際達到的資質(zhì)條件核定【

46、答案】D. 【解析】P62“3. 企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。10. 2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（ ）。A. 趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同B. 張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C. 王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D. 李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長【答案】A. 【解析】P137案例上一段。11.

47、 根據(jù)相關法律規(guī)定，建設工程總承包單位完工后向建設單位出具質(zhì)量保修書的時間為（ ）A. 竣工驗收合格后B. 提交竣工驗收報告時C. 竣工驗收時D. 交付使用時【答案】B. 【解析】本題是命題熱點。P297“一、建設工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容”第一句。12. 某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應（ ）。A. 按中標無效處理B. 視為放棄投標C. 按廢標處理D. 視為放棄中標項目【答案】D. 【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。13. 王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末

48、休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計（ ）元。A. 560 B. 1360C. 800 D. 1120【答案】B. 【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%的工資報酬;法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。14. 對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（ ）簽字后實施。A. 施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師B. 施工企業(yè)技術負責人、建設單位負責人C. 施工企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師D. 建設單位負責人、總監(jiān)理工程師【答案】C. 【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點

49、，有三個要點應把握，輪番命題：哪兩個人簽字?哪三類專項施工方案要經(jīng)過專家論證?誰組織專家論證?15. 當分包工程發(fā)生安全事故給建設單位造成損失時，關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A. 建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任B. 建設單位與分包單位無合同關系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利C. 總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權(quán)向有責任的分包單位追償D. 分包單位只對總承包單位承擔責任【答案】C. 【解析】P101“四、總分包的連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。16. 甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權(quán)利義務的說

50、法，正確的是（ ）A. 甲應支付相應部分報酬B. 甲不得中途要求乙停止制作C. 甲應支付全部約定報酬 D. 甲不用賠償乙的損失【答案】A.【解析】P161最下面“3. 依法賠償損失的義務”第一行。17. 下列責任種類中，屬于行政處罰的是（ ）A. 管制B. 賠償損失C. 返還財產(chǎn)D. 罰款【答案】D. 【解析】P4546，A. 屬于刑罰，B. C. 屬于民事責任，D. 屬于行政處罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類的區(qū)分，每年考1分。18. 經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（ ）A. 第三人就完成的工作成果向定作人負責B. 承攬人不再承擔責任C

51、. 承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D. 承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責【答案】D. 【解析】P160下面“（二)承攬人須以自己的設備、技術和勞動力完成所承攬的工作”第4行。19. 甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（ ）A. 甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行B. 甲應向乙住所地法院提起民事訴訟C. 由法院執(zhí)行和解協(xié)議D. 由法院依職權(quán)恢復原判決的執(zhí)行【答案】A. 【解析】P323正中間“

52、（三)執(zhí)行和解”，考過4. 5次了。20. 某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關于王某的法律責任的說法，正確的是（ ）A. 應追究王某的刑事責任B. 可追究王某的民事責任C. 不應追究王某的行政責任D. 應追究王某的勞動責任【答案】無正確答案【解析】本題不嚴密，考核P276“四、構(gòu)成犯罪的追究刑事責任”及 P81“七、注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故應承擔的法律責任”。建設工程質(zhì)量管理條例72條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故的，責令停止執(zhí)業(yè)1年;造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，5年以內(nèi)不予注冊;情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊。”本條款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責任。本案中，王某的違法行為導致質(zhì)量事故發(fā)生，應作出責令停止執(zhí)業(yè)1年的行政處罰，C. 錯。刑法137條規(guī)定：“建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量