版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、加工承攬合同4篇原告李素花為與被告劉學(xué)義加工承攬合同糾紛一案,于某年某月某日起訴至本院。本院受理后,依法將起訴書副本及相關(guān)的訴訟材料直接送達(dá)至被告劉學(xué)義處。本院依法組成合議庭,于某年某月某日公開開庭進(jìn)行了審理。原告李素花、被告劉學(xué)義均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告李素花訴稱:某年某月某日,原告李素花與被告劉學(xué)義友好協(xié)商達(dá)成民房建筑合同,合同工期約定45天,但是被告劉學(xué)義至今仍未完工,且房屋存在有嚴(yán)重質(zhì)量問題,請求判令被告劉學(xué)義賠償原告李素花經(jīng)濟(jì)損失6萬元整,現(xiàn)要求被告將四樓屋頂維修的不漏水,一到四樓的內(nèi)屋頂空的地方進(jìn)行維修,樓梯上的外墻磚只要是滲水的地方都需要維修的不滲水,一到四樓的架眼
2、滲水的都要維修,四樓北墻上兩個(gè)窗戶東邊的一個(gè)窗戶上的檐瓦全部維修完,落水管6個(gè)安好,二樓東窗戶臺上掉的外墻磚要求粘上,二樓南墻上東間和西間下面的面磚要求修成一致,屋內(nèi)內(nèi)粉空裂處要維修,三、四樓水泥地坪維修,三樓東墻、西墻和后墻高低不一樣,要求修平,能修的修,不能修的賠錢。四樓上的外墻沿大磚換成小磚,兩個(gè)陽臺二樓、三樓陽臺和主墻有裂縫,要求維修,二、三樓夾山要求裝上。被告劉學(xué)義辯稱:原來做屋頂時(shí)天下雨了,我也同意給原告李素花修屋頂,我去維修了幾次,雙方都未達(dá)成一致意見?,F(xiàn)雙方經(jīng)核帳,原告李素花還欠我1元工錢沒付,可以折算維修屋頂?shù)馁M(fèi)用,不足的部分我同意再給她錢。在建一、二樓的時(shí)候,原告李素花讓用
3、的都是好磚,建三、四樓的時(shí)候她讓用的都是孬磚,墻空鼓是磚的問題造成的;原告李素花讓將地坪做成毛地平面的,毛地平面都起土,且她買的水泥沒有合格證,質(zhì)量有問題,不是我施工的事;層高錯(cuò)的是二分,而不是八分;窗臺的外墻磚是安窗戶時(shí)打掉一塊;四樓窗沿的瓦是掉了一塊;屋頂大面積空的可以修,小面積的修不成,屋頂沒有啥空的;外面磚不齊沒法修,一到四樓就四樓北墻窗戶下面有滲水,同意修;陽臺裂縫有一點(diǎn),不存在大問題;二、三樓的夾山是當(dāng)時(shí)原告李素花同意不讓裝了,她兒子也同意了,要是她不同意的話,帳就不會給我結(jié);落水管上面都安裝好了,就差下面的小彎頭了,當(dāng)時(shí)她家沒有。我方在法庭調(diào)解過程中去原告李素花家,對墻體空鼓的地
4、方已進(jìn)行了維修。原告李素花為支持其主張,向本院提交以下證據(jù)以及本院對該部分證據(jù)認(rèn)證如下:某年某月某日建房協(xié)議一份、圖紙2張、收到條及核算單共4大張,被告劉學(xué)義對上述證據(jù)的真實(shí)性無異議,本院對上述證據(jù)的真實(shí)性予以采信。被告劉學(xué)義未提交證據(jù)。本院出示某年某月某日、某月某日、某月某日、某月某日、某月某日的詢問筆錄,某年某月某日的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄,原告李素花與被告劉學(xué)義對此均無異議。本院根據(jù)當(dāng)事人的陳述、舉證及訴辯意見,對本案事實(shí)確認(rèn)如下:某年某月某日,原告李素花(甲方)和被告劉學(xué)義(乙方)簽訂建房協(xié)議,其中約定:甲方新建三層住宅一座,由乙方承包施工,包工不包料,工價(jià)每層按板上好甲方付款8元,竣工余款1元
5、一月內(nèi)付清,甲方保證材料供應(yīng),乙方保證工程質(zhì)量,如果質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)擔(dān)。協(xié)議簽訂后,被告劉學(xué)義按協(xié)議的約定履行建房義務(wù),原告李素花自某年某月某日起至某年某月某日分8次向被告劉學(xué)義支付建房款,共計(jì)69元。經(jīng)雙方核算,均認(rèn)可建房總面積為530.5平方米,總建房款為71元,被告劉學(xué)義認(rèn)可該建房款可減去維修時(shí)使用原告李素花水泥錢元,結(jié)合已支付的建房款,原告李素花應(yīng)再支付給被告劉學(xué)義建房款1元。被告劉學(xué)義認(rèn)可四樓房頂漏雨屬質(zhì)量問題,同意維修。原告李素花與被告劉學(xué)義均認(rèn)可屋頂漏雨維修費(fèi)用可每平方米為元,左右可不超過2元的范圍。原告李素花提交的圖紙上顯示,二樓西南屋有東墻夾山。經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),該處
6、沒有此夾山。另經(jīng)現(xiàn)場勘驗(yàn),雙方無爭議的是:四樓北墻上兩個(gè)窗戶東邊的一個(gè)窗戶上的檐瓦掉了一片;四樓三間屋的北墻上架眼滲水;四樓西間窗戶下沿有空鼓;二樓東南屋屋頂有裂縫;二樓東窗戶臺下外墻磚掉有二塊左右;四樓屋頂?shù)拿娣e為69.5平方米,加上四周女兒墻面積為92.33平方米。在庭審期間,被告劉學(xué)義對一到三樓室內(nèi)墻體空鼓的地方進(jìn)行了維修。原告李素花與被告劉學(xué)義均認(rèn)可在建三到四樓時(shí),原告李素花讓使用存在質(zhì)量問題的磚壘墻。依據(jù)上述確認(rèn)的事實(shí),本院認(rèn)為:原告李素花與被告劉學(xué)義簽訂的建房協(xié)議,是雙方真實(shí)意思的表示,真實(shí)合法有效,雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各自的義務(wù),被告劉學(xué)義對房屋存在某個(gè)單位的質(zhì)量問題應(yīng)負(fù)維修的義務(wù)。被
7、告劉學(xué)義認(rèn)可四樓房頂漏雨屬質(zhì)量問題,同意維修。因被告劉學(xué)義幾次去維修,雙方對維修方式都有歧義,故對該部分維修可折算成維修費(fèi),由被告劉學(xué)義支付給原告李素花。結(jié)合雙方對屋頂?shù)木S修價(jià)格能夠基本達(dá)成一致意見,對維修價(jià)格按每平方米元?,F(xiàn)對平方數(shù)意見不同,對于平方數(shù)的計(jì)算,鑒于屋頂做防水,應(yīng)在離地面50cm處做泛水,該房屋已建成,原做防水仍漏雨,故原告李素花要求將防水做在女兒墻上端也不違反技術(shù)規(guī)定,故維修屋頂面積按92.33平方米計(jì)算,應(yīng)為2308.元,沖減去原告李素花應(yīng)再支付給被告劉學(xué)義建房款1元,被告劉學(xué)義應(yīng)再賠償給原告李素花屋頂維修費(fèi)543.元。對一些明顯存在質(zhì)量問題的地方:四樓北墻上兩個(gè)窗戶東邊的
8、一個(gè)窗戶上的檐瓦掉了一片;四樓三間屋的北墻上架眼滲水;四樓西間窗戶下沿有空鼓;二樓東南屋屋頂有裂縫;二樓東窗戶臺下外墻磚掉有二塊左右,被告劉學(xué)義對這些問題無異議,應(yīng)由其負(fù)責(zé)維修。對原告李素花訴求的一到四樓的內(nèi)屋頂空,樓梯上的外墻磚滲水,屋內(nèi)內(nèi)粉空裂、兩個(gè)陽臺二樓、三樓陽臺和主墻有裂縫的,二樓南墻上東間和西間下面的面磚要求修成一致,三、四樓水泥地坪維修,三樓東墻、西墻和后墻高低不一樣,要求修平,能修的修,不能修的賠錢。被告劉學(xué)義對此有異議,認(rèn)為屋內(nèi)內(nèi)粉空裂處已經(jīng)進(jìn)行了維修,水泥地坪是原告李素花讓拉的毛地坪面,其余的都不屬于質(zhì)量問題,不同意維修。原告李素花未在法定期間內(nèi)對上述問題提出司法鑒定,對上
9、述問題是否屬質(zhì)量問題及需花費(fèi)維修費(fèi)用的具體數(shù)額,需要有專業(yè)機(jī)構(gòu)做出有效的認(rèn)定后,才能認(rèn)定其主張是否能成立,故其該部分請求缺乏有效證據(jù)證明,對此不予支持,其有有效證據(jù)后可另行起訴。對原告李素花訴求的落水管6個(gè)安好,四樓上的外墻沿大磚換成小磚,二、三樓夾山要求裝上,被告劉學(xué)義對此有異議,認(rèn)為落水管僅剩下面的小彎頭沒安,原因是由于當(dāng)時(shí)原告李素花家沒有。根據(jù)合同的約定,原告李素花負(fù)責(zé)供應(yīng)材料,故該責(zé)任不在被告劉學(xué)義方;對四樓外墻沿大磚換小磚的問題,雙方無明確約定,原告李素花也未舉出有效證據(jù)證明其在被告劉學(xué)義建筑時(shí)提出反對意見并阻止被告劉學(xué)義用大磚建外墻沿了,原告李素花的此項(xiàng)主張缺乏事實(shí)根據(jù)及法律依據(jù);
10、二、三樓夾山的問題,從雙方認(rèn)可的圖紙上顯示,二樓圖紙上顯示有夾山,被告劉學(xué)義陳述“不安夾山的原意是因?yàn)橐粯潜蔽菔莻€(gè)大廳,大廳上有個(gè)大梁,大梁上安夾山承受不了,原告的兒子也同意了,要不原告不會給我工錢”。原告李素花陳述“當(dāng)時(shí)被告劉學(xué)義答應(yīng)安個(gè)單胚墻,我同意了,但一直沒有裝”,現(xiàn)要求按圖紙做,并提出對大梁的質(zhì)量進(jìn)行鑒定。從上述雙方的陳述,可以印證在施工中對該大梁如何建筑產(chǎn)生了實(shí)際變更,但當(dāng)時(shí)是如何約定的,雙方對自己的陳述均無有效證據(jù)印證,對該大梁的承重性能如何也無有效證據(jù)印證,原告李素花可待有有效證據(jù)后可另行起訴,本院對原告李素花該部分請求不予支持。依照中華人民共和國合同法第六十條、第二百六十二條
11、的規(guī)定,判決如下:一、被告劉學(xué)義應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)賠償給原告李素花屋頂維修費(fèi)543.元。二、被告劉學(xué)義應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)維修好原告李素花房屋四樓北墻上兩個(gè)窗戶東邊的一個(gè)窗戶上掉的一片檐瓦;四樓三間屋的北墻上架眼滲水處;四樓西間窗戶下沿有空鼓處;二樓東南屋屋頂有裂縫處;二樓東窗戶臺下掉的外墻磚。三、駁回原告李素花對被告劉學(xué)義的其他訴訟請求。案件受理費(fèi)元,由原告李素花負(fù)擔(dān)元,被告劉學(xué)義負(fù)擔(dān)元,應(yīng)自本判決生效之日交付本院。加工承攬合同(二)加工承攬合同(2)加承合第號定作方:(簡稱甲方)營業(yè)執(zhí)照號碼:承攬方:(簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號碼:根據(jù)加工承攬合同條例有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立
12、下列條款,共同信守:品名或項(xiàng)目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:五、結(jié)算方式:六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。1承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值或酬金總額的違約金。其余違約行為按加工承攬合同條例第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份
13、價(jià)款總值的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金的違約金。其余違約行為按加工承攬合同條例第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款:八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)立馬協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。十、本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到年月日止。十二、本合同簽訂日期:年月日定作方:代表:開戶銀行:帳號:承攬方:代表:開戶銀行:帳號:年月日加工承攬合同(2)加工承攬合同(3)附:加工承攬合同樣本加
14、工承攬合同訂立合同雙方:承攬方:215;215;縣木具廠以下簡稱甲方定作方:215;215;縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守第一條加工成品品名規(guī)格(長,寬,高cm)單位數(shù)量備注玻璃柜臺1304090件120塑料臺面柜臺18010095件10其中不帶抽屜玻璃臺面柜臺18010095件20棉布貨架18040200件10大百貨電器貨架18080200件5小百貨貨架18050200件80第二條加工成品質(zhì)量要求:一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,
15、木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)第三條原材料由甲方提供第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)立馬通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)提出修改意見甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方因此造成的損失,由乙方賠償?shù)谖鍡l工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25元第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接
16、到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)第十條本合同簽之日,乙方向甲
17、方給付預(yù)付款元(貳萬元)甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款第十二條甲方的違約責(zé)任一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除
18、合同,因此造成的損失由甲方賠償三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值的違約金六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收第十三條乙方的違約責(zé)任一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值的違約金三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日
19、期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商
20、不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份甲方:215;215;縣木具廠(蓋章)代表人:黃華新(簽名)地址:七都鎮(zhèn)電話:開戶銀行:215;215;縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號:乙方:215;215;縣百貨公司代表人:王新法地址:城關(guān)中山街號電話:開戶銀行:215;215;縣支行帳號:一九八五年一月二十五日加工承攬合同范文加工承攬合同(4)合同編號:簽訂日期:定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方(
21、yifang)根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。第一條加工成品品名:貨號:面料:顏色:尺碼:第二條服裝數(shù)量1、計(jì)量單位:2、數(shù)量:第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數(shù)量質(zhì)量:提供日期:單價(jià):總金額:第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)立馬通
22、知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在2天時(shí)間內(nèi)回復(fù)提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在2內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。第六條報(bào)酬1、加工單價(jià):2、總金額(元):第七條包裝方式內(nèi)用,外用包裝,包裝費(fèi)由方承擔(dān)。第八條服裝交付1、交貨地:2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:。第九條服裝驗(yàn)收1.驗(yàn)收期間:。2、仔細(xì)核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按%抽檢,抽樣
23、標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。第十條定金/預(yù)付貨款(1)甲方應(yīng)于年月日前向乙方交付定金元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。(2)甲方應(yīng)于年月日前向乙方交付預(yù)付款元
24、;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十一條報(bào)酬結(jié)算1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);第十二條留置權(quán)如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。第十三條違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限某日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣定作物所得少
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 福建師范大學(xué)《教育法規(guī)與教師職業(yè)道德》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 福建師范大學(xué)《合唱指揮》2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 福建師范大學(xué)《勞動(dòng)教育》2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 24秋國家開放大學(xué)《護(hù)理科研方法》形考任務(wù)1-4答案
- 什么是精益管理1
- 高處作業(yè)分(升)級表
- 2024屆新疆兵地高三下學(xué)期4月考數(shù)學(xué)試題理試題
- 幼兒園消防課件教學(xué)
- 2024年威海申請客運(yùn)從業(yè)資格證考試
- 2024年福州客運(yùn)駕駛員考試選擇題及答案解析
- 蛋白的分離純化
- 16開(19x26)獎(jiǎng)狀打印模版
- 大班健康《預(yù)防手足口病》課件
- 淺談三新背景下課堂教學(xué)方式的變革 論文
- 咽喉癌病歷書寫
- 數(shù)據(jù)中心運(yùn)維管理方案
- 2023年佛山市圖書館招考工作人員筆試參考題庫(共500題)答案詳解版
- “跨媒介敘事”理論研究
- 大型活動(dòng)安保服務(wù)投標(biāo)方案
- 非傳統(tǒng)安全研究與中國
- 河南省南陽市宛城區(qū)2023-2024學(xué)年八年級上學(xué)期期中地理試題
評論
0/150
提交評論