低壓開關柜合同

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁低壓開關柜合同低壓開關柜合同產品加工定購合同合同編號：定作方：簽定地點：承攬方：簽定時間：_年4月25日第一條標的物質量要求：國標。第二條包裝標準、包裝物的提供與回收：一般包裝，不回收。第三條隨附必備品、配件、工具的數(shù)量及提供辦法：提供產品合格證及所有報驗材料和操作工具。第四條合理損耗標準及計算方法：/第五條標的物所有權自貨款付清時起轉移，但定作方未履行付款義務的，標的物仍屬于承攬方所有；標的物損毀、滅失的風險自交付時起由定作方承擔。第六條交付標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：_年10月20日前貨到定作方指定工地運輸方式及到達站和費用負擔：

2、承攬方承擔。第七條驗收標準、方法、地點及期限：按國標行業(yè)標準及圖紙相關要求驗收，貨到工地3日內完成驗收，逾期沒有提出異議視為合格產品。第八條售后服務：承攬方派人現(xiàn)場指導安裝調試。第九條承攬方對標的物質量負責的條件及期限：送電后質保一年，期后有償終身維護。第十條擔保方式：無。第十一條本合同解除的條件：按合同法。第十二條違約責任：協(xié)商。第十三條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決，經協(xié)商或調解不成的，可依法向雙方所在地人民法院起訴。第十四條本合同自雙方簽字簽章后生效。第十五條其他約定事項：本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。定作方指定收貨人：1/1高低壓開關柜設備購銷合同

3、需方：合同編號：HB_供方：簽訂地點：一、產品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和金額：高低壓開關柜、母線排及高壓電纜；本合同總金額為人民幣叁佰伍拾萬陸仟捌佰陸拾元整，詳見報價清單。二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限：質量要求按國家技術標準執(zhí)行，供方應嚴格按國家技術標準執(zhí)行，產品質量保證期為壹年。三、交貨地點、方式：汽運到需方指定的地方。四、運輸方式及到達站港和費用負擔：汽運，運費由供方負擔。五、合理損耗及計算方法：無。六、包裝標準、包裝物的供應與回收：簡易包裝，外包裝物不回收。七、驗收標準、方法及提出異議期限：按國家標準驗收，若有異議三日內需方提出書面意見，供方在收到書面異議十日內處理完畢。

4、八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應辦法：隨機備品隨產品設備一起供應。九、結算方式及期限：按合同價執(zhí)行；合同簽訂后7日內，由買方向賣方支付合同總金額30%的預付款；貨物運到施工現(xiàn)場7日內買方向賣方支付合同總金額的40%；安裝調試，驗收合格后7日內買方向賣方支付合同總金額的27%；質量保證期結束后30日內買方向賣方支付合同總金額的3%。十、如需提出擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件：無。十一、違約責任：按合同法執(zhí)行。十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商解決；協(xié)商不成交需方所在地法院審理。十三、其他約定事項：本合同一式六份，需方四份，供方二份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，需方提供合法正確的圖紙，供方提供設

5、備的出廠圖紙。十四、本合同有效期限：_年5月31日至_年5月30日需方：供方：地址：授權代表人：授權代表人：電話：電話：開戶行：開戶行賬號：賬號：郵編：郵編：高低壓配電柜供貨合同工程名稱：甲方：乙方：簽訂日期：甲方:乙方:依照中華人民共和國合同法及其他有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就帝泰商業(yè)項目高低壓配電柜供貨工程事宜經協(xié)商一致，訂立本合同以資信守。一、工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、供貨時間：二、合同價款合同固定總價為人民幣：，具體價格組成見后附明細表，合同固定總價中包含配電柜制作工程中所發(fā)生的人工、材料、機械、利潤、稅金、運費等一切費用，甲方不再

6、承擔其他任何費用。三、工程付款1、合同簽訂后七日內，甲方向乙方支付合同總額30%的預付款。2、配電柜全部運到施工現(xiàn)場，經甲方及監(jiān)理方確認后，甲方向乙方支付合同總額50%的貨款。3、整體工程竣工驗收合格并送電后七日內，甲方向乙方支付合同總額15%的貨款。4、預留合同總額5%的質量保證金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年無任何質量問題后無息返還；5、撥付貨款時，乙方開具正規(guī)發(fā)票，如無發(fā)票，甲方有權拒絕付款。四、質量要求、技術標準：1、符合設計圖紙和技術參數(shù)的要求，各種技術參數(shù)按甲方施工圖紙和合同后附清單的要求；2、質量符合國家標準和行業(yè)標準；3、乙方保證貨物全新，產品規(guī)格和性能符合本合同約定。4、如

7、果乙方提供的產品不符合上述任何一項約定，甲方有權解除合同，并且乙方應退還甲方已付貨款，并按合同總價的雙倍賠償甲方的損失，以及因此造成甲方工期延誤的損失。五、產品的驗收1、產品送到現(xiàn)場后，甲方負責召集相關技術及監(jiān)理人員，會同乙方代表在現(xiàn)場以產品清單為準進行驗收，乙方提供的所有產品及附件均應附有合格證。2、如果所供產品數(shù)量缺少或損壞，乙方應在甲方要求的期限內補齊；3、如果產品的包裝、品種、型號、規(guī)格等不符合合同約定，乙方應在甲方要求的期限內更換；如果產品的質量不合格或沒有合格證的，乙方必須立即將其運離工地，且在甲方要求的期限內予以更換，并承擔給甲方造成的損失。特別約定：如果甲方對具有合格證的設備、

8、材料有異議且要求重新檢驗時，必須重新檢驗，且該設備或材料暫不用于本工程，檢驗費也暫由要求檢驗的一方先行墊付。如果檢驗后該設備或材料屬于合格產品，則可用于本工程，檢驗費由甲方承擔。如果檢驗后屬于不合格產品，則不可用于本工程，檢驗費由乙方承擔，且乙方應按本合同的約定承擔甲方的損失。六、工程保修及售后服務：1、工程質保期：質保期自本工程正式驗收合格之日起24個月，質保期內乙方對本工程免費保修，但因甲方原因造成的設備損壞，由其自行承擔費用。2、質保期內乙方提供24小時服務。如果出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方電話通知2日內到達現(xiàn)場服務，否則甲方有權自行修理。甲方自行修理而產生的實際費用可從乙方的質保金中

9、雙倍扣除，不足部分應由乙方另行支付。七、雙方職責：甲方職責：1、向乙方提供相關技術資料及圖紙；2、配合監(jiān)理公司對乙方進行質量管理；3、協(xié)調乙方與其他施工單位的關系；4、按時支付工程款。乙方職責：1、按監(jiān)理方要求的時間與內容提交工程檔案資料。2、保證所供產品質量符合國家和有關部門的有關規(guī)范和要求。3、乙方必須有電力部門入網手續(xù)，所供產品必須符合相關部門按國家標準驗收。4、確保按約定時間交付所供產品；5、乙方在現(xiàn)場接受甲方人員、監(jiān)理人員和總承包單位人員的管理，主動做好與相關單位的銜接和協(xié)調工作。6、如出現(xiàn)自行返工或因乙方原因甲方要求返工的情況，費用由乙方自行承擔，工期不順延。八、違約責任：1、不可

10、抗力的因素，雙方協(xié)商解決，工期順延。2、在保證質量的前提下，乙方必須按合同約定及時供貨，由于乙方原因造成遲延交貨的，乙方應按合同總價款每日千分之五的標準向甲方支付違約金，并承擔給其它施工單位造成的經濟損失。3、乙方如有其他違約行為，除應退還甲方已付貨款并賠償給甲方造成的實際損失外，按合同總價款的30%向甲方支付違約金。4、乙方不服從甲方的管理或發(fā)生其他嚴重違約行為，甲方有權通知乙方解除合同。5、此工程乙方不得轉包給第三方施工，否則，甲方有權解除本合同。九、爭議的解決：雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應向合同履行地即甲方項目所在地人民法院提起訴訟。十、其他：1、本合同如有未盡事宜，雙方