2022年工程施工合同糾紛和解協(xié)議書(shū)

1、2022年工程施工合同糾紛和解協(xié)議書(shū)甲方：_公司乙方：_公司原甲乙雙方的_工程施工合同糾紛一案，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書(shū)：1甲方同意在本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣_(tái)萬(wàn)元（除本協(xié)議書(shū)第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔(dān)），該款從法院業(yè)已凍結(jié)的款項(xiàng)中支付，且甲方同意從凍結(jié)款項(xiàng)中另行劃款_萬(wàn)元至法院并按照本協(xié)議書(shū)的約定支付；同時(shí)乙方同意申請(qǐng)法院解除對(duì)_萬(wàn)元外款項(xiàng)的凍結(jié)。2乙方同意在本協(xié)議書(shū)簽定之日起的_日內(nèi)將_全部安裝完畢；3在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_萬(wàn)元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向_市_銀行遞交解封憑證。4乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)

2、定對(duì)本案工程的主體結(jié)構(gòu)工程、基礎(chǔ)工程承擔(dān)設(shè)計(jì)合理使用壽命期限內(nèi)的保修責(zé)任，并出具必須的質(zhì)量保修書(shū)。5對(duì)于_建設(shè)局質(zhì)監(jiān)站提出的應(yīng)由施工單位提供的驗(yàn)收所需的完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書(shū)簽定之日起的_日內(nèi)提供，并同意負(fù)全部提供責(zé)任，否則乙方每遲延一天扣付工程款_萬(wàn)元給甲方。本條義務(wù)完成后，乙方向法院提出并征求甲方及_縣建筑局監(jiān)督站書(shū)面意見(jiàn)同意后由法院將_萬(wàn)元予以轉(zhuǎn)付。6甲方雙方均放棄追究對(duì)方的本協(xié)議約定以外的其它違約責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。7在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無(wú)其他經(jīng)濟(jì)糾葛，雙方經(jīng)濟(jì)糾紛已經(jīng)解決。8本案訴訟費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方：_ 公司乙方：_公司_年_月_日 _年_月_日20

3、22年工程施工合同糾紛和解協(xié)議書(shū)（二）發(fā)包人：_承包人：_為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，在“安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ獭苯ㄖ┕すこ毯贤A(chǔ)上，按照中華人民共和國(guó)合同法及中華人民共和國(guó)建筑法等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。一、工程概況1、工程名稱(chēng)：_2.工程地址：_3.建筑面積：_4.結(jié)構(gòu)類(lèi)型：底層為框架結(jié)構(gòu)、地上6+1層為磚混結(jié)構(gòu)。5.設(shè)計(jì)單位：_6.監(jiān)理單位：_二.工程內(nèi)容及承包范圍1.外墻面磚改為外墻漆2.客廳推拉門(mén)取消3.本工程為滿七層，結(jié)構(gòu)找坡_樓梯踏步為水泥砂漿面清光5.外墻40_40深灰色

4、柵格取消6.廚房與陽(yáng)臺(tái)之間門(mén)帶窗(MC_2324)取消，陽(yáng)臺(tái)改為封閉式廚房。7.其余均按原圖施工三.合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)1.開(kāi)、竣工日期1.1開(kāi)工日期：_年_月_;竣工日期：_年_月_日;總工期_天(含法定節(jié)假日)以建設(shè)工程竣工報(bào)告所載日期為準(zhǔn)。四.付款方式本工程按建筑面積一次性包干，_元/平方米;在施工過(guò)程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價(jià)計(jì)算;本工程為墊款主體二層，二層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的_%支付給乙方，主體五層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價(jià)的_%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價(jià)的_%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價(jià)的_%支付給乙方，其余款待工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付給乙方的_%，滯留_%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。五.合同生效與終止、爭(zhēng)議處理1.除正常質(zhì)量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后，本合同即告終止。2.本補(bǔ)充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份)，甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。3.本補(bǔ)充協(xié)議系安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ淌┕ず贤姆菍?shí)質(zhì)性補(bǔ)充，若二者不一致處，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。4.本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會(huì)。5.本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽訂之日起_日內(nèi)生效。甲方：_(蓋章) 乙方：_(蓋章):_ (蓋章):_法定代表人：