房屋加工承攬合同(合同示范文本)

1、合同書 | YB-HT-021915第 頁共5頁房屋加工承攬合同（合同示范STANDARD CONTRACT SAMPLE（合同范本）甲方：乙方：簽訂日期：編號：YB-HT-021915加工制作合同房屋加工承攬合同（合同示范文本）說明：以下合同書內(nèi)容主要作用是：約束合同雙方（即甲乙雙方）的履行責(zé) 任，同時也為日后雙方的分歧，提供有力的文字性依據(jù)，可用于電子存檔或 打印使用（使用時請看清是否適合您使用）。甲方： （姓名，身份證號碼，住址，電話）乙方： （姓名，身份證號碼，住址，電話）甲方擬將位于 縣鎮(zhèn)村 組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承 攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理

2、、誠實信用的原則下， 經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料（石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等）C2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方 的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費。乙方每天完工后清理墻角 灰,做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、 浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防 護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙

3、方自理。4、工期從 7 一日開始建設(shè)，工期為_天。如發(fā)生下雨、停電、加工制作合同地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和 管理。2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性（如地基、澆鑄）部分須經(jīng)甲方驗收后 方能進(jìn)行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行 為時，有權(quán)要求（包括但不限于口

4、頭要求）乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚 塊間空隙較大必須采用三一砌筑法（一快磚、一鏟灰、一擠揉），且灰縫厚度不 得超過mm墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于 毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等 缺陷。加工制作合同9、下水道：。三

5、、工程款結(jié)算及支付1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣： 69580元（大寫：陸萬玖仟伍 佰捌拾元整），以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米（貳佰肆拾伍元每平方 米）計284平方米（貳佰捌拾肆平方米）。2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后 天內(nèi)給付地基工程款；主體工 程完工經(jīng)甲方驗收合格后 _天付款，在房屋峻工（包括內(nèi)外墻清光且水泥地 坪完工）并經(jīng)甲方檢驗合格后 天內(nèi)給付余款。違、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；因此給甲方造成損 失的，由乙方賠償。如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合 同總價款的25%乍為違約金。因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%勺違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失（包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生 的合理費用）。2,乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%勺違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。六、附則加工制作合同1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)