四川省一級建造師真題集錦360題精選題完整版(有答案)

1、四川省一級建造師真題集錦360題精選題完整版(有答案)第一部分 工程經(jīng)濟1、仲裁委員會依據(jù)當事人的申請及有效仲裁條款,對當事人之間的爭議作出仲裁裁決后,下列關于該仲裁裁決的表述正確的是( )A、如果當事人不服,可以向人民法院起訴B、如果當事人不服,可以向人民法院上訴C、如果當事人不服,可以重新申請仲裁D、該裁決立即產生法律效力參考答案：D 文字解析：根據(jù)仲裁法第9條規(guī)定，仲裁實行一裁終局的制度。裁決作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理，因此，選項D是正確的，而選項A、選項B、選項C均不符合一裁終局制度的要求，故是錯誤的。 2、建設單位沒有按照建

2、設工程施工合同約定的期限及時提供施工場地,造成施工單位不能按時開工,則建設單位應承擔( )A、違約責任B、侵權責任C、刑事責任D、行政責任參考答案：A 文字解析：暫無解析 3、就承、發(fā)包雙方停工損失賠償糾紛一案,仲裁委員會根據(jù)承包人的申請受理案件后,在仲裁庭解決案件時,根據(jù)雙方自愿原則,主持調解并達成調解協(xié)議,仲裁庭依照仲裁規(guī)則制作了仲裁調解書。下列關于調解書與仲裁裁決書效力的表述中,( )是正確的。.A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自應有的法律效力參考答案：B 文字解析：暫無解析 4、某合同是按市場價格約定的合同價格,2003年2月1日訂立合同時約定價格為每噸

3、200元,交貨時間是2003年6月1日。但賣方于2003年7月1日才交貨,2003年6月1日時的市場價格為每噸210元,2003年7月1日市場價格為每噸220元,則買方應按照每噸( )元向賣方付款。A、220B、210C、190D、200參考答案：D 文字解析：本題中合同價格是約定價格是按市場價格約定的合同價，不是政府定價或指導價，所以不適用合同法第63條的規(guī)定，答案是D。 5、張氏兄弟兩人達成協(xié)議,約定雙方如就父親遺產發(fā)生爭議,則提交北京仲裁委員會進行裁決,并自動履行其裁決。后雙方在父親的遺產分配問題上無法協(xié)商一致,現(xiàn)問雙方解決爭議可行的法律途徑是( )A、只能向有管轄權的人民法院起訴B、只

4、能申請北京仲裁委員會仲裁C、既可向有管轄權的法院起訴,也可以申請仲裁D、只能申請雙方或一方住所地仲裁委員會仲裁參考答案：A 文字解析：根據(jù)仲裁法第3條規(guī)定：“下列糾紛不能仲裁：(一)婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛；。”所以，本案中，雙方約定的仲裁事項是遺產繼承糾紛，不屬于仲裁的范圍，該仲裁協(xié)議無效。 6、施工單位的主要負責人、項目負責人不履行安全生產職責,造成重大安全事故,構成犯罪的,自刑罰執(zhí)行完畢之日起( )年內不得擔任任何施工單位的主要負責人、項目負責人。A、1B、2C、3D、5參考答案：D 文字解析：暫無解析 7、王某、李某和張某三人出資,成立一個建筑裝飾有限責任公司,該公司召開股東會

5、,選舉王某為公司的執(zhí)行董事并兼任公司的經(jīng)理,張某為公司的監(jiān)事,公司同時聘任夏某為公司的財務負責人,該公司的法定代表人為( )A、王某B、張某C、李某D、夏某參考答案：A 文字解析：本題考點為IZ301211公司法定代表人的構成。根據(jù)公司法第13條規(guī)定：公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔任，并依法登記。因此，正確答案是A。 8、以下關于審判監(jiān)督程序的表述中,不正確的是( )A、當事人對生效的判決、裁定,認為有錯誤的,向原審法院申請再審B、申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行C、申請再審應當提交再審申請書等材料D、申請再審,一般應當在判決、裁定生效后二年內提出參考答案：A 文

6、字解析：以上內容見民事訴訟法(2007年10月28日修改)第一百七十八條、第一百八十條、第一百八十四條的規(guī)定。第一百七十八條規(guī)定，再審向上一級法院申請，所以A項錯。 9、下列協(xié)議中,適用于合同法調整的是( )A、收養(yǎng)協(xié)議B、勞動服務期協(xié)議C、贈予協(xié)議D、離婚協(xié)議參考答案：C 文字解析：不受合同法調整的主要關系類型有關身份關系的合同、有關政府行使行政管理權的行政合同、勞動合同和政府間協(xié)議等，所以選項A、B、D不受合同法調整，答案是C。 10、在以下民事訴訟答辯制度的選項中,正確的是( )A、被告應在收到起訴狀副本之日起十五日內提出答辯狀B、被告只能書面答辯C、被告不進行答辯,視為認可D、被告不提

7、出答辯狀的,會影響人民法院審理參考答案：A 文字解析：民事訴訟法第一百一十三條規(guī)定，被告在收到起訴狀副本之日起十五日內提出答辯狀。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理；法律也沒規(guī)定不準口頭答辯，所以本題選A。 11、某公司在欠稅期間,要處分長期閑置的橋梁施工設備,根據(jù)稅收征收管理法的規(guī)定,該公司的義務是( )A、向稅務機關結清稅款B、向稅務機關結清稅款并支付滯納金C、向稅務機關提供擔保D、向稅務機關報告參考答案：D 文字解析：暫無解析 12、某施工單位租賃一建筑設備公司的塔吊,經(jīng)組織有關方驗收合格,施工單位應在驗收合格之日起( )內,向建設行政主管部門或者其他有關部門登記。A、5日B、10日

8、C、20日D、30日參考答案：D 文字解析：暫無解析 13、建設工程發(fā)生質量事故,有關單位按照建設工程質量管理條例的規(guī)定,應當及時向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關部門報告的時限是( )小時內。A、3B、6C、12D、24參考答案：D 文字解析：暫無解析 14、工程竣工后,組織設計、施工等有關單位進行竣工驗收的主體應當是( )A、質量監(jiān)督站B、建設單位C、監(jiān)理單位D、建設行政主管部門參考答案：B 文字解析：暫無解析 15、某工程的項目經(jīng)理甲某為順利通過質量檢驗,向建設行政主管部門的工作人員乙某送去5萬元。事后心里害怕,主動對司法機關陳述了上述情況。對甲的行為( )A、可以減輕處罰B、應當減輕處罰

9、C、可以免除處罰D、應當免除處罰E、可以從輕處罰參考答案：A、C 文字解析：行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以減輕或免除處罰。 16、某寫字樓工程主樓尚未完工,裙樓商場部分未經(jīng)驗收即投入使用。使用中發(fā)現(xiàn)因施工原因致使裙樓一樓承重墻局部因地基下沉而開裂,則承擔此項責任的應當是( )A、設計單位B、施工單位C、建設單位D、質量監(jiān)管部門參考答案：B 文字解析：暫無解析 17、某施工單位由于工期緊張,對需要使用的安全防護用具、機械設備未經(jīng)檢查即投入使用,但情節(jié)并不嚴重。對此,施工單位可能受到的處罰是( )A、責令限期改正B、責令停業(yè)整頓C、降低資質D、追究刑事責任參考答案：A 文字解析：暫無解析

10、 18、某村在宅基地發(fā)放過程中,許多村民遞交了申請書,其中不應當批準的有( )A、周某迷信自己的住宅風水不佳,遂賣給其他村民,并申請新的宅基地B、吳某將住房出租給來本地做生意的陳某,申請宅基地建造更多的可出租房屋C、鄭某有兩個兒子,大兒子已經(jīng)領取了結婚證D、王某在村中央已有住宅一套,現(xiàn)申請在村莊邊緣建房E、馮某欲搞開發(fā)建別墅參考答案：A、B、D、E 文字解析：A、B兩項屬于村民轉讓、出租住宅后再申請宅基地的情形；D選項屬于一戶多宅；E選項用途不符合申請宅基地條件。 19、某生產制造企業(yè)因需大量資金周轉,向銀行辦理抵押貸款。清理了公司設備、原材料后發(fā)現(xiàn)價值較小,以此作為抵押物不能申請到企業(yè)所需的

11、貸款數(shù)額。企業(yè)法務部工作人員甲說:只能以公司現(xiàn)有的設備、原材料申請企業(yè)所需貸款;乙說:公司現(xiàn)有的和將來有的機器設備、原材料、半成品、產品均可作為擔保物;丙說:公司以現(xiàn)有的設備、原材料辦理抵押時,應當辦理抵押登記,否則抵押合同不生效;丁說:生產制造企業(yè)向銀行申請貸款只能提供第三人的保證擔保,不能采用其他擔保方式。甲乙丙丁四人的說法中,正確的是( )A、甲B、乙C、丙D、丁參考答案：B 文字解析：本題主要考查物權法對浮動抵押的概念性規(guī)定。物權法第181條規(guī)定：“經(jīng)當事人書面協(xié)議，企業(yè)、個體工商戶、農業(yè)生產經(jīng)營者可以將現(xiàn)有的以及將有的生產設備、原材料、半成品、產品抵押，債務人不履行到期債務或者發(fā)生當

12、事人約定的實現(xiàn)抵押權的情形，債權人有權就實現(xiàn)抵押權時的動產優(yōu)先受償?！惫蔄項錯誤，B項正確。C項中，以現(xiàn)有的生產設備、原材料、半成品、產品抵押，按物權法188條規(guī)定，抵押合同依法成立時生效，抵押權自抵押合同生效時設立；故C項錯誤。D項中，可以采取多種擔保方式，D錯誤。 20、根據(jù)招標投標法及有關規(guī)定,下列建設項目中屬于必須進行招標的項目范圍的有( )A、利用世界銀行貸款新建水電站B、某市居民用水水庫工程C、某涉及國家秘密的軍事工程D、某市利用國有資金建的垃圾處理場E、其高校的圖書館改建工程參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 21、根據(jù)合同法的規(guī)定,下列合同中無效的是( )A、損害社會

13、公共利益的合同B、附期限的合同C、以欺詐、脅迫的手段簽訂的合同D、因重大誤解簽訂的合同E、惡意串通,損害個人利益的合同參考答案：A、E 文字解析：暫無解析 22、根據(jù)工程建設行業(yè)標準管理辦法的規(guī)定,下列工程建設行業(yè)標準屬于強制性標準的有( )A、工程設計行業(yè)專用的綜合性標準B、工程建設行業(yè)專用的質量標準C、工程建設行業(yè)專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準D、工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準E、工程建設行業(yè)專用的信息技術標準參考答案：A、C 文字解析：理由同上題。此外對該知識點還應注意將國家標準和行業(yè)標準混到一起時的辨別問題。 23、民事訴訟法律的基本制度包括( )A、或裁或審B、合議C、回避D、

14、公開審判E、兩審終審參考答案：B、C、D、E 文字解析：民事訴訟法第十條規(guī)定：“人民法院審理民事案件，依據(jù)法律實行合議、回避、公開審判和兩審終審制度?！被虿没驅徶贫仁侵俨梅ǖ幕局贫龋员绢}選B、C、D、E。 24、以下關于法院開庭審理程序的表述中,不正確的是( )A、原告經(jīng)傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,可以按撤訴處理B、原告未經(jīng)法庭許可中途退庭的,可以按撤訴處理C、被告經(jīng)傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,可以延期開庭D、被告未經(jīng)法庭許可中途退庭的,可以缺席判決參考答案：C 文字解析：暫無解析 25、下列情形中,能導致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有( )A、未達到注冊建造師繼續(xù)教育

15、要求B、聘用單位破產C、聘用單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照D、與聘用單位解除了合同關系E、注冊有效期滿但未延續(xù)注冊參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 26、建筑施工企業(yè)應當依照安全生產許可證的管理規(guī)定向( )以上建設主管部門申請領取安全生產許可證。A、省級B、市級C、部級D、縣級參考答案：A 文字解析：暫無解析 27、以下關于合議制度的表述中,不正確的是( )A、合議制度是指任何民事案件都必須由三人以上單數(shù)的審判人員組成合議庭審理B、第一審民事案件,由審判員、陪審員共同組成合議庭或者由審判員組成合議庭C、第二審民事案件,由審判員組成合議庭審理D、合議庭評審案件,實行少數(shù)服從多數(shù)的原則參考答案：A

16、 文字解析：民事訴訟法第四十條第二款規(guī)定：“適用簡易程序審理的民事案件，由審判員一人獨任審理”，所以本題選A。 28、王一向李二發(fā)出要約后,因發(fā)生了重大變故,王一又向李二發(fā)出一個通知,通知中聲明前一個要約中的內容無效,則( )A、王一發(fā)出后一個通知的行為是要約撤銷B、王一發(fā)出后一個通知的行為是要約撤回C、后一個通知必須不遲于前一個通知到達李二時才有效D、后一個通知只要在不遲于李二發(fā)出承諾時到達才有效參考答案：D 文字解析：要約撤回和要約撤銷的區(qū)別在于它們到達受要約人時要約是否已經(jīng)生效，在要約生效前到過則是要約撤回，反之是要約撤銷，故在題干是沒有明確要約是否到達受要約人的情況下，無法判斷是要約撤

17、回還是要約撤銷，選項A、B是錯誤的；王一發(fā)出的后一通知是否有效的最后期限是受要約作出承諾前，所以答案是D。 29、某省直機關辦公樓建設項目進行招標,招標文件中明確規(guī)定投標人的資質等級必須是施工總承包二級以上(包括二級),甲(施工總承包三級)、乙(施工總承包二級)、丙(施工總承包一級)、丁(施工總承包一級)紛紛組成投標聯(lián)合體參與投標,則下列說法正確的是( )A、甲可以與乙組成聯(lián)合體以一個投標人的身份共同投標B、乙、丙組成投標聯(lián)合體,其資質等級應為施工總承包一級C、若丙、丁組成的投標聯(lián)合體中標,以丁作為代表與招標人簽訂施工合同D、丙、丁組成聯(lián)合體,將共同投標協(xié)議連同投標文件一并提交給招標人參考答案

18、：D 文字解析：暫無解析 30、根據(jù)大氣污染防治法的規(guī)定,排污單位排放大氣污染物的( )有重大改變的,應當及時申報。A、種類B、數(shù)量C、溫度D、濕度E、濃度參考答案：A、B、E 文字解析：暫無解析 第二部分 項目管理1、選用類似工程預算法編制建筑工程概算,下列說法正確的是( )A、當初步設計達到一定深度,建筑結構比較明確時,可選用類似工程預算法B、當設計對象的技術條件與已完工程或在建工程的相類似時,可選用類似工程預算法C、當初步設計深度不夠,但工程設計采用的技術比較成熟,且又有類似工程概算指標時,可采用類似工程預算法D、當擬建工程初步設計與已完工程設計相類似又沒有可用的概算指標時,可采用類似工

19、程預算法參考答案：D 答案解析：暫無解析 2、施工中可能發(fā)生的工程變更、合同約定調整因素出現(xiàn)時的工程價款調整以及發(fā)生的索賠、現(xiàn)場簽證確認等的費用,應列入( )A、分部分項工程清單B、措施項目清單C、其他項目清單中的暫列金額D、其他項目清單中的暫估價參考答案：C 答案解析：暫無解析 3、若在負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠地估計,勞務收入的確認應采用( )A、完工百分比法B、按勞務成本的已發(fā)生數(shù)確認C、將已發(fā)生的成本直接列計損益D、勞務發(fā)生時按合同直接確認參考答案：A 答案解析：暫無解析 4、A建筑安裝公司自建辦公樓于2007年12月20日經(jīng)驗收交付使用。該固定資產計提折舊的時間是( )A、2

20、007年4月B、2007年12月C、2008年1月D、2008年2月參考答案：C 答案解析：暫無解析 5、企業(yè)的各項財產在取得時應當按照實際成本計量是遵循( )A、權責發(fā)生制原則B、謹慎性原則C、歷史成本原則D、客觀性原則參考答案：C 答案解析：暫無解析 6、某企業(yè)年初投資3000萬元,10年內等額回收本利,若基準收益率為8%,則每年年末應回收的資金是( )萬元。A、300B、413C、447D、482參考答案：C 答案解析：暫無解析 7、進口設備運雜費中,運輸費的運輸區(qū)間是指( )A、出口國的邊境港口或車站至工地倉庫B、進口國的邊境港口或車站至工地倉庫C、出口國的邊境港口或車站至進口國的邊境

21、港口或車站D、出口國供貨地至進口國邊境港口或車站參考答案：B 答案解析：暫無解析 8、設備安裝工程概算的審查,除編制方法、編制依據(jù)外,還應注意審查( )A、采用預算單價或擴大綜合單價計算安裝費時的各種單價是否合適B、安裝工程初步設計圖紙是否符合設計要求C、工程量計算是否符合規(guī)則要求D、當采用概算指標計算安裝費時采用的概算指標是否合理E、審查所需計算安裝費的設備數(shù)量及種類是否符合設計要求參考答案：A、C、D、E 答案解析：暫無解析 9、斗容量為1.2的反鏟挖掘機,挖三類土,裝車,深度3m內,小組成員兩人,機械臺班產量為5.26(定額單位100M3),則挖100的人工時間定額為( )A、0.19工

22、日B、0.38工日C、0.5工日D、1.5工日參考答案：B 答案解析：暫無解析 10、某施工企業(yè)的一臺拖拉機按工作量法計提折舊。該拖拉機原價30000元,預計凈殘值5%,可工作500個臺班時數(shù)。投入使用后,各年的實際工作臺班數(shù)為：第一年200個小時,第二年150個小時,第三年150個小時。則關于此項業(yè)務的表述中,正確的有( )A、拖拉機單位臺班小時折舊額為57元B、第一年拖拉機的年折舊額為12000元C、第二年的年折舊額為8550元D、第三年的年折舊額為9000元E、第二年和第三年的月折舊額相等參考答案：A、C、E 答案解析：暫無解析 11、某房地產開發(fā)商擬開發(fā)建商品住宅項目,市場預測售價為6

23、000元/,變動成本為2550元/,固定成本為1800萬元,綜合營業(yè)稅金為450元/。該開發(fā)商保本開發(fā)商品住宅面積是( )A、6000B、3540C、4850D、5500參考答案：A 答案解析：暫無解析 12、下列各項中,屬于投資活動流入現(xiàn)金的是( )A、承包工程收到的現(xiàn)金B(yǎng)、處置固定資產收回的現(xiàn)金C、取得借款所收到的現(xiàn)金D、吸收投資所收到的現(xiàn)金參考答案：B 答案解析：暫無解析 13、以延期付款或預收貨款方式進行商品購銷活動所形成的借貸關系是企業(yè)間的( )A、資金結算關系B、商品往來關系C、直接信用關系D、間接信用關系參考答案：C 答案解析：暫無解析 14、國際工程投標報價中,暫定金額的處理方

24、式是( )決定其用途。A、計入承包商工程總報價,由承包商B、不計入承包商工程總報價,由項目設計方C、不計入承包商工程總報價,由業(yè)主工程師D、計入承包商工程總報價,由業(yè)主工程師參考答案：C 答案解析：暫無解析 15、國際工程投標報價時,既要考慮自身的優(yōu)勢和劣勢,也要分析招標項目的特點?？筛鶕?jù)招標項目的不同特點采用不同的報價。報價可是當?shù)匾恍┑墓こ烫攸c是( )A、施工條件好B、工期要求急C、競爭對手多D、特殊工程E、工作簡單、工程量大參考答案：A、C、E 答案解析：暫無解析 16、某施工企業(yè)6月初施工工程生產成本余額為178萬元,6月份發(fā)生如下支出：施工現(xiàn)場工程施工人員工資30萬元,材料費用80萬

25、元,機械使用費65萬元,第二項目部發(fā)生水電費10萬元,工程保修費13萬元,職工教育經(jīng)費5萬元。6月末工程竣工。根據(jù)企業(yè)會計準則及相關規(guī)定,下列表述中錯誤的有( )A、工程實際成本為178萬元B、以合同工程為對象歸集施工過程中發(fā)生的施工費用C、工程實際成本為376萬元D、第二項目部水電費10萬元不應計入到工程成本中E、以上數(shù)據(jù)來源于施工企業(yè)的“工程成本明細賬”參考答案：A、D 答案解析：暫無解析 17、企業(yè)在加強現(xiàn)金收支管理過程中,為提高其現(xiàn)金的使用效率,通?？刹捎玫挠行Т胧┯? )A、應收賬款的加速收回B、保持企業(yè)現(xiàn)金收入與支出的同步C、合理使用現(xiàn)金浮游量D、最大限度地推遲應付款的支付期E、拓

26、寬企業(yè)賒銷的力度參考答案：A、B、C、D 答案解析：暫無解析 18、下列對建設工程項目可行性研究的表述,錯誤的是( )A、可行性研究是決定項目投資與否的最重要的一個環(huán)節(jié)B、對各種可能擬定的建設方案和技術方案進行技術經(jīng)濟分析和比較論證C、在投資決策后,對項目有關的社會、經(jīng)濟和技術等方面進行細致的調查研究D、確定該項目是否投資和如何投資,或是就此終止不投資參考答案：C 答案解析：暫無解析 19、建設銀行對某建設工程股份有限公司提供貸款。貸款合同中對繳納稅金和清償其他到期債務、租賃固定資產規(guī)模、貼現(xiàn)應收票據(jù)和出售應收賬款的條款。這些條款屬于( )A、特殊性保護條款B、例行性保護條款C、例外性保護條款

27、D、一般性保護條款參考答案：B 答案解析：暫無解析 20、下列關于設備磨損的表述中,正確的是( )A、有形磨損造成設備的性能、精度降低,但設備使用價值不變B、有形磨損和無形磨損都引起機器設備原始價值的貶值C、遭受無形磨損的設備不能繼續(xù)使用D、無形磨損是受自然力作用的結果參考答案：B 答案解析：兩種有形磨損都能造成設備的性能、精度降低,使得設備的運行和維護保養(yǎng)費用增加,效率低下,設備使用價值降低;有形和無形兩種磨損都引起機器設備原始價值的貶值,這一點兩者是相同的。無形磨損是技術進步的結果,遭受無形磨損的設備,即使無形磨損很嚴重,其固定資產物質形態(tài)卻可能沒有磨損,仍然可以使用,只不過繼續(xù)使用它在經(jīng)

28、濟上是否合算,需要分析研究。因此,選項B正確。 21、某租賃公司出租給某企業(yè)一臺設備,設備價格為68萬元,租賃保證金在租賃期屆滿退還,租期為5年,每年年末支付租金,租賃保證金為5萬元,擔保費為4萬元,折現(xiàn)率為10%,附加率為4%,租賃保證金與擔保費的資金時間價值忽略不計,每年租賃費用為( )萬元。A、23.12B、23.92C、24.12D、24.92參考答案：B 答案解析：暫無解析 22、某建設項目年設計生產能力為20萬臺,產品單臺售價為1600元,生產人員基本工資1600萬元/年,設備折舊費850萬元/年,管理費750萬元/年,原材料費16000萬元/年,包裝費1400萬元/年,生產用電費

29、800萬元/年,單臺產品銷售稅金及附加為200元。則該項目的盈虧平衡點的產銷量為( )A、20000臺B、46300臺C、65306臺D、80000臺參考答案：C 答案解析：根據(jù)成本費用性質劃分為固定成本和變動成本,固定成本包括:生產人員基本工資、設備折舊費和管理費,求和等于3200萬元;變動成本包括:原材料費、包裝費和生產用電費,年變動成本為=(16000+1400+800)=18200萬元,換算成單臺產品可變成本為910元,運用計算公式算出盈虧平衡點=3200/(1600910一200)=65306臺。正確選項為C。 23、價值工程中,生產成本隨功能提高(降低)而增加(減少),使用及維護成

30、本隨功能提高(降低)而降低(增加)。能兼顧生產者和用戶的利益,獲得最佳的社會綜合效益的是下列( )A、生產成本最低,使用及維護成本最高B、生產成本最高,使用及維護成本最低C、生產成本與使用及維護成本之和最小D、生產成本平均值與使用及維護成本平均值之和最小參考答案：C 答案解析：暫無解析 24、某施工項目部本期購入三批價格不同的鋼材,首批1000噸單價2000元,次批2000噸單價3000元,尾批2000噸單價4000元,本期共耗用4000噸,項目經(jīng)理授意,全部耗用鋼材以單價2000元計價計入工程成本,該項目經(jīng)理的做法違背的會計原則是( )A、權責發(fā)生制原則B、配比性原則C、客觀性原則D、謹慎性

31、原則參考答案：D 答案解析：暫無解析 25、信用條件是指企業(yè)要求客戶支付賒銷款項的條件,主要包括( )A、信用期限B、折扣期限C、信用折扣D、償還能力E、現(xiàn)金折扣參考答案：A、B、E 答案解析：暫無解析 26、企業(yè)定額的作用是( )A、企業(yè)定額是施工企業(yè)計算和確定工程施工成本的依據(jù),是施工企業(yè)進行陳本管理、經(jīng)濟核算的基礎B、企業(yè)定額是施工企業(yè)進行工程投標、編制工程投標價格的基礎和主要依據(jù)C、企業(yè)定額是施工企業(yè)編制施工組織設計的依據(jù)D、企業(yè)定額是計算工人勞動報酬的依據(jù)E、企業(yè)定額有利于推廣先進技術參考答案：A、B、C 答案解析：暫無解析 27、某施工企業(yè)年存貨需要量10萬噸,每次進貨量2萬噸,每

32、次訂貨時發(fā)生相關費用如差旅費等變動成本0.1萬元,發(fā)生訂貨的固定成本0.3萬元。該企業(yè)訂貨成本是( )萬元。A、0.4B、0.5C、0.8D、0.85參考答案：C 答案解析：暫無解析 28、建筑公司采用編合單價法編制投標報價的依據(jù)不包括( )A、地區(qū)單位估價表B、經(jīng)批準和會審的施工圖設計文件C、施工組織設計D、工、料、機的市場價格參考答案：A 答案解析：暫無解析 29、采用增量原則對設備租賃與設備購買進行方案的經(jīng)濟比選時,需要考慮的現(xiàn)金流量有( )A、銷售收入B、經(jīng)營成本C、租賃費D、設備購買費年值E、折舊參考答案：C、D、E 答案解析：暫無解析 30、采用工料單價法計價,分部分項工程單價中包

33、括了完成分部分項工程所需的( )A、人工費B、材料費C、機械使用費D、措施費E、間接費參考答案：A、B、C 答案解析：暫無解析 第三部分 建設法規(guī)1、項目信息門戶實施的條件不包括( )A、組織件B、軟件C、課件D、硬件參考答案：C 文字解析：暫無解析 2、某大型構件吊裝工程,在編制了單項施工安全技術措施的情況下開始作業(yè),在吊裝進行過程中,突然刮起7級大風,為了趕工期,工長要求繼續(xù)作業(yè)。在大型構件起吊到最高處時,強風使構件突然脫鉤、落地而損壞,不能繼續(xù)使用。甲從事的工作是對周圍人員和設施的安全有重大危害因素的作業(yè),該作業(yè)稱為( )A、技術作業(yè)B、危險作業(yè)C、高難度作業(yè)D、特種作業(yè)參考答案：D 文

34、字解析：暫無解析 3、建設工程項目進度控制是一個動態(tài)的管理過程,其主要包括( )A、進度計劃的跟蹤檢查與調整B、工期索賠條件的分析與比較C、進度目標分析和認證D、建立輔助進度控制的信息處理平臺E、進度計劃的編制參考答案：A、C、E 文字解析：本題主要考查對進度控制工作內容的理解,進度控制的主要工作環(huán)節(jié)包括進度目標的分析和論證、進度計劃的編制、進度計劃的跟蹤檢查與調整。答案A、C、E包括上述主要工作環(huán)節(jié)的內容；答案B、D主要表現(xiàn)為進度控制的具體工作方法。 4、組織分工反映了一個組織系統(tǒng)中各子系統(tǒng)或各元素的( )A、指令關系B、工作任務C、管理職能分工D、靜態(tài)組織關系E、動態(tài)組織關系參考答案：B、

35、C、D 文字解析：組織結構模式反映了一個組織系統(tǒng)中各子系統(tǒng)之間或各元素（各工作部門或各管理人員）之間的指令關系，組織分工反映了一個組織系統(tǒng)中各子系統(tǒng)或各元素的工作任務分工和管理職能分工。組織結構模式和組織分工都是一種相對靜態(tài)的組織關系。 5、由于建筑產品的多樣性和( )生產的組織方式,決定了各建設工程項目的質量特性和目標的差異,但它們的質量形成過程和影響因素卻有共同的規(guī)律。A、特殊性B、單件性C、普遍性D、一般性參考答案：B 文字解析：暫無解析 6、為保證工程順利進行,工程師同意承包人的合理化變更建議,承包人( )A、應承擔由此發(fā)生的所有費用B、可能分擔由此發(fā)生的費用C、不能獲得可能的收益D、

36、可能分享可能的收益E、延誤的工期不予順延參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 7、生產經(jīng)營單位應制定書面程序,以便對職業(yè)安全健康文件的識別、批準、發(fā)布和撤銷,以及對職業(yè)安全健康有關資料進行控制,確保其滿足( )要求。A、明確體系運行中哪些是重要崗位以及這些崗位所需的文件,確保這些崗位得到現(xiàn)行有效版本的文件B、職業(yè)安全健康管理體系文件應書寫工整、便于使用者理解,并應定期評審,必要時予以修改C、職業(yè)安全健康管理的關鍵崗位與職責D、傳達到企業(yè)內所有相關人員或受影響的人員E、根據(jù)法律、法規(guī)的要求和(或)保存知識的目的,對留存的檔案性文件和資料應予以適當標識參考答案：A、C、D、E 文字解析：暫無解析

37、8、按建設工程價款結算暫行辦法的規(guī)定,某工程承發(fā)包雙方在合同專用條款中約定1月14日由發(fā)包人支付工程預付款,但發(fā)包人未能按時支付,承包人于1月23日向發(fā)包人發(fā)出要求預付的通知,發(fā)包人仍未按約定預付,此時( )A、承包人可以于1月24日停止施工B、承包人可以于2月7日停止施工C、發(fā)包人不需向承包人支付應付款的貸款利息D、發(fā)包人應向承包人支付應付款的貸款利息,并從1月14日開始計息E、發(fā)包人應向承包人支付應付款的貸款利息,并從1月24日開始計息參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 9、建設項目工程總承包合同收尾階段包括( )A、進行竣工決算B、進行項目總結C、清理各種債權債務D、移交工程資料參考答

38、案：C 文字解析：暫無解析 10、施工成本控制的工作內容之一是計算和分析成本差異,其需比較是( )A、預測成本與實際成本B、預算成本與計劃成本C、計劃成本與實際成本D、預算成本與實際成本參考答案：C 文字解析：施工成本控制是要將計劃成本與實際成本進行比較,計算和分析兩者之間的差異,進而采取多種措施,消除施工中的損失浪費現(xiàn)象。A、B、D均為預測成本、預算成本等與實際成本等的比較,不是主要的比較對象,選項C正確。 11、按照我國施工合同示范文本,合同實施過程中承包人提出工程變更,批準人須是( )A、承包人上級機構B、設計方C、工程師D、項目經(jīng)理參考答案：C 文字解析：暫無解析 12、容易導致合同雙

39、方引發(fā)訴訟或仲裁,并最終導致其他費用增加的合同是( )A、固定單價合同B、固定總價合同C、成本加固定酬金合同D、固定成本加酬金合同參考答案：B 文字解析：暫無解析 13、下列文件資料中,能夠作為承包人的有效索賠證據(jù)使用的包括( )A、分包人就相關事件做出的說明B、合同專用條款的相關約定C、與發(fā)包人、工程師之間往來文函、答復、備忘D、經(jīng)各方代表簽署確認的會議紀要E、報紙、網(wǎng)絡就工程有關事件的報道參考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人與承包人存在利害關系,分包人就有關索賠事件作出的說明如果缺乏其他證據(jù)支持,不能作為承包人的有效索賠證據(jù)使用。 14、下列雙代號網(wǎng)絡圖中,不符合繪圖規(guī)則情況有(

40、 )A、多個起點節(jié)點B、循環(huán)回路C、多個終點節(jié)點D、箭線交叉表達E、有多余虛工作參考答案：B、D、E 文字解析：暫無解析 15、某工程在進行一次大體積混凝土澆筑施工中,需要連續(xù)作業(yè)。混凝土澆筑作業(yè)班組在未經(jīng)審批的情況下連續(xù)工作了24h,他們違反了( )A、安全生產獎勵制度B、安全值班制度C、安全用電制度D、加班加點審批制度參考答案：D 文字解析：暫無解析 16、項目的實施階段包括( )A、設計階段B、招投標階段C、施工階段D、動用前準備階段E、保修期參考答案：A、C、D、E 文字解析：項目的實施階段包括設計前的準備階段、設計階段、施工階段、動用前準備階段和保修期。招標階段工作分散在設計前的準備

41、階段、設計階段和施工階段中進行,因此一般不單獨列為招標投標階段。 17、因合同文件引起的索賠包括( )A、有關合同文件適用法律引起的索賠B、有關合同簽訂授權引起的索賠C、有關合同文件的組成問題引起的索賠D、關于合同文件有效性引起的索賠E、因圖紙或工程量表中錯誤而引起的索賠參考答案：C、D、E 文字解析：暫無解析 18、在職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的實施過程中,推進體系的運行工作應重點圍繞的活動有( )A、培訓意識和能力B、信息交流C、學習D、監(jiān)測E、記錄參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 19、根據(jù)建設工程施工合同示范文本約定,承包人發(fā)出索賠意向后,應在( )內向工程師提出延長工期和

42、(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關資料。A、14天B、21天C、28天D、35天參考答案：C 文字解析：見建設工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用條款第362款約定。 20、重大事故應急救援體系響應程序正確的是( )應急啟動；應急關閉；警情與響應級別確定；救援行動；應急恢復。A、B、C、D、參考答案：B 文字解析：暫無解析 21、施工安全技術措施應能夠在每個施工工序中得到貫徹實施,即要考慮保證安全要求,又要考慮現(xiàn)場環(huán)境條件和施工技術條件能夠做得到。這體現(xiàn)了施工安全技術措施要有( )A、可操作性和針對性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和針對性參考答案：C 文字解析：暫

43、無解析 22、根據(jù)我國建設工程施工合同示范文本約定,工程變更包括( )和工程質量標準等其他實質性內容的變更。A、設計變更B、工期變更C、價格變更D、工程師更換參考答案：A 文字解析：見建設工程施工合同示范文本(GF一990201)通用條款有關“工程變更”部分。 23、建設工程項目質量控制系統(tǒng)既不是建設單位的質量管理體系或質量保證體系,也不是工程承包企業(yè)的質量管理體系或質量保證體系,而是建設工程項目( )的個工作系統(tǒng)。A、目標控制B、合約管理C、資金管理D、工期管理參考答案：A 文字解析：暫無解析 24、下列監(jiān)理資料中,需要施工企業(yè)現(xiàn)場質檢人員簽字的是( )A、監(jiān)理日記B、監(jiān)理平行檢測資料C、監(jiān)

44、理巡視記錄D、旁站監(jiān)理記錄參考答案：D 文字解析：根據(jù)建設部房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行）的規(guī)定，凡旁站監(jiān)理人員和施工企業(yè)現(xiàn)場質檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進行下一道工序施工。 25、業(yè)主方提出的涉及設計修改的工程變更,一般由( )發(fā)出。A、業(yè)主方B、設計方C、業(yè)主方和設計方共同D、工程師參考答案：D 文字解析：暫無解析 26、檢驗批、分項工程應由( )組織施工單位項目專業(yè)質量(技術)負責人等進行驗收。A、項目經(jīng)理B、項目責任師C、設計負責人D、監(jiān)理工程師或建設單位項目技術負責人參考答案：D 文字解析：暫無解析 27、施工進度計劃反映最佳施工方案在( )的安排。A、時間上B、

45、空間上C、施工中D、經(jīng)濟上參考答案：A 文字解析：暫無解析 28、下列關于工程預付款的說法,正確有( )A、工程預付款是發(fā)包人在正式開工前預先支付給承包人的工程款B、發(fā)包人給承包人的工程預付款的性質是預結算C、工程預付款在國內習慣上又稱為預付備料款D、發(fā)包人支付給承包人的工程預付款其性質是預支E、工程預付款的扣回方式是一成不變的,即從起扣點開始在進度款中等額扣回參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 29、下列選項,屬于設計階段建設監(jiān)理的工作任務的是( )A、監(jiān)督合同的實施B、參與設計協(xié)調工作C、參與主要材料和設備的選型D、參與設計單位向施工單位的設計交底E、審核或參與審核主要材料和設備的清

46、單參考答案：B、C、E 文字解析：暫無解析 30、某建筑安裝工程,在簽訂設備采購合同時,設備有關材料的物價指數(shù)為125,人工成本指數(shù)為80,設備合同價為82萬元,雙方合同明確,合同價中固定費用占20%,材料費占56%,人工成本占24%,三個月后交貨采用動態(tài)結算。結算時,材料物價指數(shù)為150,人工成本指數(shù)為88,則工程結算款應為( )萬元。A、83152B、85232C、93152D、95232參考答案：C 文字解析：建筑安裝工程費用的價格調整公式為：工程結算款=82(20+56150125+248880)=93152萬元 第四部分 公路實務1、供襯砌用的臨時中線點,必須用( )測定,其間距可視

47、放樣需要適當加密,但不宜大于10m。A、水準儀B、經(jīng)緯儀C、全站儀D、測距儀參考答案：B 文字解析：暫無解析 2、施工平面圖的內容有( )A、主要結構物平面位置B、施工防排水臨時設施C、安全消防設施D、便道和其他臨時設施E、原有地形地貌參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 3、特種作業(yè)人員須經(jīng)( )合格取得操作許可證者,方可上崗。A、專業(yè)技術培訓考試B、領導考評C、文化考試D、相關部門考評參考答案：A 文字解析：暫無解析 4、瀝青混凝土面層實測項目中包含( )A、中線平面偏位B、彎拉強度C、抗滑D、滲水系數(shù)E、彎沉值參考答案：A、C、D、E 文字解析：暫無解析 5、根據(jù)公路工程技術標準

48、,主要供汽車行駛的雙車道或單車道公路為( )公路。A、一級B、二級C、三級D、四級參考答案：D 文字解析：暫無解析 6、隧道監(jiān)控量測時,量測部位和測點布置,應根據(jù)( )等確定。A、地質條件B、量測項目C、施工方法D、監(jiān)控人員素質E、隧道長度參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 7、公路工程投標文件中的承諾函是對主要( )的承諾。A、人員和設備B、工程質量C、工程進度D、工程報價參考答案：A 文字解析：暫無解析 8、按照公路建設市場管理辦法的規(guī)定,允許分包的工程范圍應當在招標文件中規(guī)定,分包工程的工程量不得超過總工程量的( )A、50B、40C、30D、20參考答案：C 文字解析：暫無解析

49、9、橋面鋪裝施工的主要檢驗內容包括( )A、剛度B、橋面橫坡C、鋪裝層的厚度、平整度D、壓實度E、抗滑構造深度參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 10、石質路塹直接應用機械開挖的優(yōu)點是( )A、沒有鉆爆工序作業(yè)B、適于破碎堅硬巖石C、不需要風、水、電輔助設施D、簡化了場地布置E、沒有爆破產生的公害參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 11、將公路工程質量事故及時報告有關部門是( )A、建設單位的權利和義務B、施工單位的權利和義務C、監(jiān)理單位的權利和義務D、任何單位和個人的權利和義務參考答案：D 文字解析：暫無解析 12、施工單位安全生產管理三類人員是指( )A、單位負責人、項目負

50、責人、專職安全生產管理人員B、項目經(jīng)理、包工頭、農民工C、總工、技術主管、工人D、項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工參考答案：A 文字解析：暫無解析 13、下列路段中,不宜在雨期進行路基施工的是( )A、碎礫石路段B、路塹棄方路段C、膨脹土路段D、丘陵區(qū)砂類土路段參考答案：C 文字解析：暫無解析 14、下列關于對急流槽的施工要求描述正確的有( )A、急流槽必須用漿砌圬工結構B、急流槽的縱坡不宜超過1：15,同時應與天然地面坡度相配合C、當急流槽很長時,應分段砌筑,每段不宜超過10mD、當急流槽較長時,槽底可用幾個縱坡,一般是上段較緩,向下逐漸放陡E、急流槽的平面轉彎半徑應大于20m參考答案：A、B、C

51、 文字解析：暫無解析 15、簡支梁橋常用的施工方法有( )A、頂推施工B、現(xiàn)澆施工C、懸臂施工D、預制安裝施工E、轉體施工法參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 16、公路工程投標聯(lián)合體主辦人所承擔的工程量必須超過總工程量的( )A、20B、30C、40D、50參考答案：D 文字解析：暫無解析 17、可用于排地下和地表水的排水設施是( )A、排水溝B、暗溝C、滲溝D、攔水帶參考答案：A 文字解析：暫無解析 18、在開挖土方過程中,開挖深度超過( )時,其邊緣上面作業(yè)同樣應視為高處作業(yè)。A、2mB、3mC、4mD、5m參考答案：A 文字解析：暫無解析 19、招標人根據(jù)工程實際情況需要修改合同條款

52、的內容,可以在( )進行修改。A、公路專用條款B、正文C、前附表中D、項目專用條款參考答案：D 文字解析：暫無解析 20、背景材料l某橋梁工地,橋面離地面高28m。采用滿堂腳手架現(xiàn)澆箱梁。施工前,項目部擬招聘部分工人,經(jīng)過體檢,發(fā)現(xiàn)部分患病人員,分別患有：心臟病、精神病、恐高癥、癲癇病、嚴重貧血病、嚴重關節(jié)炎、皮膚病等。進行橋面施工時,為了方便施工,現(xiàn)場工人移動了部分安全防護設施和安全警示標識牌。施工完畢后,需拆除支架。問題：該橋橋面施工前,其滿堂腳手架需要由( )進行單項設計。A、專業(yè)技術人員B、包工頭C、項目負責人D、班組長參考答案：A 文字解析：暫無解析 21、鋼筋的縱向焊接應采用( )

53、A、電弧焊B、氣壓焊C、電渣壓力焊D、閃光對焊參考答案：D 文字解析：暫無解析 22、背景材料某公路山嶺隧道,里程為K5+100K8+100,長度為3000m；進口段K5+100K5+400為級圍巖,覆蓋層厚度為38m；K5+400K8+100為V級圍巖,覆蓋層厚度為60250m,其中K6+800K7+300為曲線；采用雙向鉆爆導坑法施工,用8個月實現(xiàn)隧道貫通。問題：有關隧道量測內容和方法論述錯誤的是( )A、該隧道開挖后應及時進行圍巖、初期支護的周邊位移量測、拱頂下沉量測B、該隧道安設錨桿后,應進行錨桿抗拔力試驗C、該隧道如果圍巖差、斷面大或地表沉降控制嚴格時,宜進行圍巖體內位移量測和其他量

54、測D、該隧道全線應進行地表沉降量測參考答案：D 文字解析：暫無解析 23、屬于壓縮關鍵工作持續(xù)時間的技術措施是( )A、增加工作面,組織更多的施工隊伍B、采用先進的施工機械C、對所采取的技術措施給予相應經(jīng)濟補償D、改善勞動條件參考答案：B 文字解析：暫無解析 24、某舊路改建利用段路基縱向開裂甚至形成錯臺的原因是( )A、新舊路基結合部未挖臺階或臺階寬度不足B、同一填筑層路基填料混雜,塑性指數(shù)相差懸殊C、路基頂填筑層作業(yè)段銜接施工工藝不符合規(guī)范要求D、路基頂下層平整度填筑層厚度相差懸殊,且最小壓實厚度小于8cm參考答案：A 文字解析：暫無解析 25、按照通風、防塵安全要求,應每月至少取樣分析或

55、檢測一次的指標有( )A、空氣成分B、施工人員數(shù)量C、施工機械數(shù)量D、風速E、含塵量參考答案：A、D、E 文字解析：暫無解析 26、膨脹土按工程性質分為( )A、超強膨脹土B、強膨脹土C、中等膨脹土D、微膨脹土E、弱膨脹土參考答案：B、C、E 文字解析：暫無解析 27、半剛性基層包括( )A、級配碎石B、水泥穩(wěn)定土C、石灰工業(yè)廢渣穩(wěn)定土D、石灰穩(wěn)定土E、瀝青碎石參考答案：B、C、D 文字解析：暫無解析 28、鉆孔灌注樁下導管時,其底口距孔底的距離控制在2540cm之間,同時要能保證首批混凝土灌注后能埋住導管至少( )m。A、05B、10C、15D、20參考答案：B 文字解析：暫無解析 29、工

56、程保修費屬于( )A、直接費B、其他直接費C、間接費D、現(xiàn)場管理費參考答案：D 文字解析：暫無解析 30、高速公路路基土的干濕類型狀態(tài)應處于( )A、超干燥B、干燥C、中濕D、潮濕E、過濕參考答案：B、C 文字解析：暫無解析 第五部分 水利實務1、中華人民共和國成立后頒發(fā)的第一部水法是在( )A、1988年B、1998年C、2000年D、2002年參考答案：A 文字解析：暫無解析 2、根據(jù)水電水利工程模板施工規(guī)范(DLT51102000),下列關于模板施工的說法正確的是( )A、除懸臂模板外,豎向模板與內傾模板都必須設置內部撐桿或外部拉桿,以保證模板的穩(wěn)定性B、模板支架的立柱應在兩個互相垂直的

57、方向加以固定C、多層建筑物的上層結構的模板支承在下層結構上時,必須驗算下層結構的實際強度和承載能力D、混凝土澆筑過程中,為防止混凝土分離,應將下料口貼近模板E、滑模施工的動力及現(xiàn)場照明供電,應設雙回路供電或備用電源或采取其他應急措施參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 3、堤防工程的護堤地屬水利工程的( )A、管理范圍B、保護范圍C、工程覆蓋范圍D、臨時用地范圍參考答案：A 文字解析：暫無解析 4、關于爆破材料的裝卸、運輸,下列說法正確的是( )A、在裝卸爆破器材時,汽車、馬車等運輸車輛離庫房的停車距離不小于10mB、裝有爆破器材的汽車嚴禁在中途加油或修理C、裝卸過程中駕駛員不得離開駕

58、駛室D、在雷電時間,若要裝卸和運輸爆破器材,必須采取專業(yè)的保護措施E、同一車上裝運兩類不同性質的爆破器材時,層問必須墊軟墊參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 5、同一液體在同一管道中流動,當流速較大,各流層的液體質點形成渦體在流動過程中互相混摻,該流動型態(tài)為( )A、均勻流B、漸變流C、紊流D、層流參考答案：C 文字解析：暫無解析 6、根據(jù)水電水利工程模板施工規(guī)范(DLT51102000),混凝土澆筑過程中,模板的形狀及位置與設計線的偏差不超過模板安裝允許偏差絕對值的( )倍。A、12B、13C、14D、15參考答案：D 文字解析：暫無解析 7、有堤防的河道、湖泊的管理范圍為( )A、引

59、水建筑物占地B、排水建筑物占地C、堤防及護堤地D、漁業(yè)建筑工程占地E、兩岸堤防之間的水域、沙洲、灘地、行洪區(qū)參考答案：C、E 文字解析：暫無解析 8、下列屬于特殊高處作業(yè)的有( )A、強風高處作業(yè)B、異溫高處作業(yè)C、雪天高處作業(yè)D、霧天高處作業(yè)E、夜間高處作業(yè)參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 9、下列關于土石方工程施工說法正確的是( )A、土石方明挖施工過程中,未經(jīng)安全技術論證和主管部門批準,嚴禁采用自下而上的開挖方式B、土石方明挖施工過程中,未經(jīng)安全技術論證和主管部門批準,嚴禁采用自上而下的開挖方式C、嚴禁在設計建基面、設計邊坡附近采用洞室爆破法或藥壺爆破法施工D、地下洞室洞臉施

60、工過程中,洞口削坡應自上而下進行,嚴禁上下垂直作業(yè)E、地下洞室洞臉施工過程中,洞口削坡應自下而上進行,嚴禁上下垂直作業(yè)參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 10、根據(jù)工程建設項目施工招標投標辦法(國家八部委局第30號令),現(xiàn)場踏勘及標前會的主要目的是向潛在投標人介紹工程場地和相關環(huán)境的有關情況、回答潛在投標人提出的有關招標文件的疑問,可由( )組織。A、招標人B、招標代理機構C、行政監(jiān)督人D、監(jiān)察人E、工程質量監(jiān)督機構參考答案：A、B 文字解析：暫無解析 11、根據(jù)水電工程設計概算編制辦法及計算標準(國家經(jīng)濟貿易委員會2002年第78號公告),社會保障及企業(yè)計提費屬于( )A、基本直接費B